CONTRATO MENOR SEGÚN MODALIDAD DEL ARTÍCULO 72 DEL REAL DECRETO 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE. REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS

Expediente n.º

/20__

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS..............................................................................PÁG 1

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

2

INFORME DE SECRETARÍA

3

INFORME DE INTERVENCIÓN

4

MODELO DE SOLICITUD DE OFERTAS

5

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA

6

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 7 CONTRATO

CONTRATO MENOR SEGÚN MODALIDAD DEL ARTÍCULO 72 DEL REAL DECRETO 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE

Expediente n.º

/20__

CALENDARIO DE TRABAJO

DOCUMENTO

1

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

2

INFORME DE SECRETARÍA

3

INFORME DE INTERVENCIÓN

4

MODELO DE SOLICITUD DE OFERTAS

5

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA

6

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

7

MODELO DE CONTRATO

FECHA

Página 2 de 17

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Dada

la necesidad de

realizar la

contratación

[de

las obras

_______________ para las que se cuenta con Proyecto redactado por D. ___________________ y aprobado por _____________ (en su caso, si es necesario en virtud del artículo 105 LCSP), cuyo presupuesto total asciende a __________ euros, el cual no excede de los límites1 previstos en [el artículo `122.3 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre. Ley de Contratos de Sectro Público], para los contratos menores, DISPONGO PRIMERO. Que se inicie el expediente para proceder a la contratación menor de las obras. SEGUNDO. Que por el Secretario se emita informe sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. TERCERO. Que por parte del Interventor se emita informe en el que deberá constar el importe de los recursos ordinarios del Presupuesto en vigor y el porcentaje de estos que supone el valor del bien a fin de determinar la cuantía para conocer cual es el órgano competente para su aprobación (inferior al 10% recursos ordinarios será competencia del alcalde) CUARTO. Que se cumplan las previsiones establecidas en el REAL DECRETO LEY 9/2008 de 28 de noviembre por el que se crean el Fondo Estatal de Inversión Local, en especial lo previsto en su artículo 9. apartados 2 y 3 donde se establece que en los contratos que vayan a financiarse con cargo al Fondo deberá asegurarse, mediante la inclusión de una cláusula estableciendo una condición especial de ejecución de acuerdo con el artículo 1

En tal supuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba la Ley de Contratos, el importe conjunto de los contratos menores no podrá superar el gasto autorizado.

Página 3 de 17

102 de la Ley de Contratos del Sector Público, que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo; así como que para la adjudicación de los contratos financiados con cargo al Fondo, los Ayuntamientos tomarán en consideración, como criterios de adjudicación para la valoración de las ofertas, indicadores relevantes de la medida en que el contrato de obra contribuirá al fomento del empleo.

En ___________, a ____ de _______________ de 20__. El Alcalde, Fdo.: ____________

Página 4 de 17

INFORME DE SECRETARÍA

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha _____________________, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional emito el siguiente, INFORME PRIMERO. El contrato menor se puede utilizar cuando su cuantía no supere los 50.000 euros. Para su tramitación, los artículos 95 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre. Ley de Contratos del Sector Público, y 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos, establecen que solo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá contener los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las Obligaciones de Facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. SEGUNDO. La legislación aplicable viene determinada por: — Artículo 95 y 122.3 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007 de 30 de octubre. Ley de Contratos del Sector Público. — Artículo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. --- Artículo 9.2 y 3 del Real Decreto Ley de 28 de noviembre, por el que se crea el Fondo Estatal de Inversión Local.

Página 5 de 17

TERCERO. En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007 de 30 de octubre. Ley de Contratos del Sector Público, que establece las Normas Específicas de Contratación será competente para contratar el Alcalde, siempre que el importe de la contratación no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, ni los seis millones de euros incluidas las de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años, y siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado de los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. CUARTO. Según establece el artículo 72.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, podrá celebrarse diversos contratos menores que se identifiquen por el mismo tipo de prestaciones cuando estén referidos a un gasto de carácter genérico aprobado, que en ningún caso podrá superar, respecto de cada tipo de contrato, el importe fijado en artículo 122.3 de nla Ley 30/2007 de 30 de octubre. Ley de Contratos del Sector Público. En tal supuesto el importe conjunto de los mismos no podrá superar el gasto autorizado. QUINTO. Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios. SEXTO. En la tramitación de expediente de contratación, así como en la adjudicación del contrato, deberán tenerse en cuenta las especialidades en la contratación a realizar por los Ayuntamientos, que establece el artículo 9. 2y 3 Real Decreto Ley 9/2008 que regula el Fondo Estatal de Inversión Local en los siguientes términos “en los contratos que vayan a financiarse con cargo al Fondo deberá asegurarse, mediante la inclusión de una cláusula estableciendo una condición especial de ejecución de acuerdo con el artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público, que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo. Para la adjudicación de los contratos financiados con cargo al Fondo, los Ayuntamientos tomarán en consideración, como criterios de adjudicación para

Página 6 de 17

la valoración de las ofertas, indicadores relevantes de la medida en que el contrato e obra contribuirá al fomento del empleo.”

En _________________, a _____________ de _________ de 20__.

El Secretario,

Fdo.:_____________

Página 7 de 17

INFORME DE INTERVENCIÓN

En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha ___________, sobre la existencia de crédito suficiente para contratar la obra de ___________, Y de conformidad con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emite el siguiente INFORME PRIMERO. Que en el Presupuesto General aprobado para el ejercicio _________ por el Ayuntamiento de _____________, existe en la partida presupuestaria _________ consignación suficiente para autorizar el gasto de ______________ euros. SEGUNDO.

Que los ingresos ordinarios del Presupuesto General

vigente ascienden a __________ euros.

En _________________, a _______ de ___________ de 200__. El Interventor,

Página 8 de 17

INVITACIÓN A PARTICIPAR

D. ______________________________, Director de __________________________ Le adjunto (Decreto de Alcaldía/ acuerdo de pleno) de fecha ___________, que da carácter legal al procedimiento de la contratación, a través del procedimiento de contrato menor, de las obras de ________, por razón

_____________,

considerando

que

esta empresa puede

estar

capacitada para la realización del objeto del contrato, consistente en ___________________________. Por la presente notificación y en nombre de su empresa, se le invita a participar. Para ello, si está interesado, deberá remitir la proposición siempre dentro del plazo de _________ Le informamos, asimismo, que el expediente se encuentra a su disposición en la Secretaría del Ayuntamiento. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Ley 9/2008 que regula el Fondo Estatal de Inversión Local, la empresa contratista deberá aportar formalmente y por escrito el compromiso de que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo, así como la identificación del personal de la empresa que vaya a trabajar adscrito a dicha obra. Para la adjudicación de los contratos financiados con cargo al Fondo, se tomarán en consideración, como criterios de adjudicación para la valoración de las ofertas, indicadores relevantes de la medida en que el contrato de obra contribuirá al fomento del empleo. En cumplimiento de la

normativa de aplicación, las empresas que

presenten sus ofertas deberán adjuntar acreditación justificativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social, así como no estar incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en el artículo 48 de la LCSP. En ________________, a ____ de ____________ de 20__. El Secretario, Fdo.: ______________

Página 9 de 17

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA

En relación con el expediente de contrato de obras por procedimiento negociado, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), y en cumplimiento del artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), emito el siguiente informe: ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha _______, inició el expediente de contratación de las obras, cuyo importe asciende a ___________________ euros. El expediente de contratación de las obras, viene derivado de la concesión de las subvenciones correspondientes al Fondo Estatal de Inversión Local, regulado por Real Decreto Ley 9/2008 de 28 de noviembre. SEGUNDO. Con fecha ____________, se emitió informe de intervención sobre la existencia de consignación suficiente para autorizar el gasto de ___________ euros para realizar dichas obras. LEGISLACIÓN APLICABLE PRIMERO. La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: — Artículo 95 y 122.3 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007 de 30 de octubre. Ley de Contratos del Sector Público. — Artículo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Página 10 de 17

--- Artículo 9.2 y 3 del Real Decreto Ley de 28 de noviembre, por el que se crea el Fondo Estatal de Inversión Local. --- Artículo 31 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. Ley General de Subvenciones. Visto el expediente, se considera que el mismo ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable y que el contrato pretendido es conforme con la Legislación aplicable, procediendo su resolución por el Alcalde, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007 de 30 de octubre. Ley de Contratos del Sector Público. Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del ROF, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: PRIMERO. Adjudicar, de conformidad con el artículo 95 y 122.3 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre. Ley de Contratos del Sector Público, a la empresa _____________, con número de CIF _____, y domicilio social en ____________, c/ ____________, n.º _____, la contratación de las obras, cuyo importe asciende a _____________ euros, IVA incluido, a la vista del presupuesto que consta en el expediente. SEGUNDO. Autorizar2 el gasto correspondiente a la adjudicación del contrato de obras, con cargo a la partida ____________ del vigente Presupuesto Municipal, ya que el importe de los mismos no supera en ningún caso las cantidades establecidas en el artículo 122.3 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre. Ley de Contratos del Sector Público 3.

TERCERO. El adjudicatario deberá adjuntar al mismo el estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social así como no

2

Según establece el artículo 72.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, podrá celebrarse diversos contratos menores que se identifiquen por el mismo tipo de prestaciones cuando estén referidos a un gasto de carácter genérico aprobado, que en ningún caso podrá superar, respecto de cada tipo de contrato, los importes fijados en el artículo 122.3 LCSP. En tal supuesto el importe conjunto de los mismo no podrá superar el gasto autorizado. 3 Se establecen como límites 50.000 euros para contratos de obras.

Página 11 de 17

estar incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en el artículo 48 de la LCSP.

CUARTO. El plazo en el cual deben ejecutarse las obras será de __________ días/meses. Se establece para el contrato de obras un plazo de garantía de un año desde la recepción de las mismas. QUINTO. Por parte de la empresa adjudicataria, se deberán de cumplir las previsiones contenidas en el Real Decreto Ley 9/2008 de 28 de noviembre, según el cual En los contratos que vayan a financiarse con cargo al Fondo deberá asegurarse, mediante la inclusión de una cláusula estableciendo una condición especial de ejecución de acuerdo con el artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público, que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo. Para la adjudicación de los contratos financiados con cargo al Fondo, los Ayuntamientos tomarán en consideración, como criterios de adjudicación para la valoración de las ofertas, indicadores relevantes de la medida en que el contrato de obra contribuirá al fomento del empleo. Igualmente habrán de ser observadas las previsiones contenidas en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones que establece que cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien,

salvo

que

por

las

especiales

características

de

los

gastos

subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse Página 12 de 17

expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. SEXTO. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno Municipal en la próxima sesión del mismo. No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.

En ______________, a _____ de ___________ de 20__.

El Secretario,

Página 13 de 17

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA/ ACUERDO PLENARIO

Visto el expediente tramitado para la contratación de las obras, mediante la modalidad de contrato menor. Visto el informe de Intervención de fecha ____________ De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007 de 30 de octubre. Ley de Contratos del Sector Público.

RESUELVO / SE ACUERDA PRIMERO. Adjudicar, de conformidad con el artículo 95 la Ley 30/2007 de 30 de octubre. Ley de Contratos del Sector Público, a la empresa _____________,

con

número

de

CIF _____,

y

domicilio

social

en

____________, c/ ____________, n.º _____, la contratación de las obras cuyo importe asciende a _____________ euros, IVA incluido, a la vista del presupuesto que consta en el expediente. SEGUNDO. Autorizar4 el gasto correspondiente a la adjudicación del contrato de obras, con cargo a la partida ____________ del vigente Presupuesto Municipal, ya que el importe de los mismos no supera en ningún caso las cantidades establecidas en el artículo 122.3 LCSP5. TERCERO. El adjudicatario deberá adjuntar al mismo el estar al corriente de las obligaciones tributaria y de Seguridad Social, así como no estar

4

Según establece el artículo 72.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, podrá celebrarse diversos contratos menores que se identifiquen por el mismo tipo de prestaciones cuando estén referidos a un gasto de carácter genérico aprobado, que en ningún caso podrá superar, respecto de cada tipo de contrato, los importes fijados en el artículo 122.3 LCSP. En tal supuesto el importe conjunto de los mismo no podrá superar el gasto autorizado. 5 Se establecen como límites 50.000 euros para obras.

Página 14 de 17

incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en el artículo 48 de la LCSP.

CUARTO. El adjudicatario, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 9.2 del Real Decreto Ley 9/2008 regulador del Fondo Estatal de Inversión Local, deberá someterse a la condición especial de ejecución de acuerdo con el artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público, que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo cumpliendo con el compromiso aportado junto con su oferta de fecha_______________________incorporada al expediente. QUINTO. El plazo en el cual deben ejecutarse las obras será de __________ días/meses. Se establece para el contrato de obras un plazo de garantía de un año desde la recepción de las mismas. SEXTO. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno Municipal en la próxima sesión del mismo. Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente, de orden y con el V.º B.º del Sr. Alcalde, en _____________, a ________ de ________ de 20__. V.º B.º

El Secretario,

El Alcalde,

Página 15 de 17

Contrato N.º. Reg.:............ En la Casa Consistorial, sede del Ayuntamiento de ...................., a ............ REUNIDOS De una parte D. ...................., Alcalde-Presidente, en representación del Ayuntamiento, conforme a las facultades que le otorga la Legislación vigente, asistido de mí, como fedatario, el Secretario del Ayuntamiento, D. ...................., y, de otra D. ...................., con D.N.I. n.º. ............, actuando en representación de la Empresa ...................., con C.I.F. n.º ............, y con domicilio en C/ ...................., de ...................., y según Poder otorgado ante el Notario de ...................., D. ...................., el día ............ bajo el n.º ............ de su Protocolo. I El Ayuntamiento de ...................., acordó la contratación de .................... (expediente núm. ............), existiendo crédito en la partida ............. II Por resolución de Alcaldía de fecha………….. se adoptó acuerdo de adjudicación definitiva del contrato de referencia a favor de ...................., por la cantidad de .................... euros No se establece fórmula de revisión de precios. III La Empresa contratante en cumplimiento con lo establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto Ley 9/2008 por el que se regula el Fondo Estatal de Inversión Local, se obliga a que el nuevo personal que necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo

IV La Empresa contratante se obliga con el Ayuntamiento al cumplimiento del contrato bajo la supervisión de los Técnicos Municipales con estricta sujeción al compromiso remitido al Ayuntamiento que conoce y acepta plenamente. La demora en el cumplimiento de las prestaciones dará opción a imponer sanciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público. V La Empresa contratante se obliga a efectuar un seguimiento del empleo creado

Página 16 de 17

al inicio de la ejecución de la obra y durante el tiempo de ejecución de la misma, dando cuenta al ayuntamiento cuando así le sea requerido.

VI La Empresa contratante se obliga a elaborar y presentar un plan de seguridad y salud en el trabajo. VII Para lo no previsto en este contrato, ambas partes se someten a los preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público, R.D. 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en lo que no se oponga a la Ley de Contratos del Sector Público, restantes Normas del Derecho Administrativo, y en su defecto preceptos del Derecho Privado. Leído este documento y en prueba de conformidad con el mismo, firman ambas partes, yo como secretario de la Corporación. .................... EL ALCALDE, .................... EL CONTRATISTA, EL SECRETARIO

Página 17 de 17