Ficha Informativa de Proyecto 2015 SGR - Secretaría de Gestión de Riesgos
Subsecretaría de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos Dirección de análisis de riesgos PROYECTO: K006 SGR - Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras Líder del Proyecto:
Yanez Pinargote, Jorge Javier (
[email protected])
Patrocinador Ejecutivo:
Cornejo Rodríguez de Grunauer, María del Pilar
Programas Relacionados:
ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS, Provincia - Loja
Titular:
Cando Jácome, Marcelo
Prioridad:
0
Tipo de Proyecto:
Infraestructura
Retorno Económico:
0.00
CUP:
30340000.0000.373674
TIR:
27.00 %
Objetivos Operativos:
1
VAN:
8,669,355.84
Viabilidad Técnica:
Alta
Estimado Al Fin Del Proyecto:
3,984,693.89
Localidad de Gestión:
Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
Tipo de Ppto. Externo:
Fecha de Inicio - Fecha de Fin:
15/06/2012 - 15/08/2015
Fecha de última actualización:
27/01/2015
Fecha de Fin Base:
15/06/2014
Modificado por:
Yanez Pinargote, Jorge Javier
Fecha del siguiente Hito:
23/01/2014
DATOS GENERALES Descripción RESUMEN EJECUTIVO: El proyecto de encauzamiento de la quebrada Las Totoras, contempla la construcción de un nuevo túnel de 715 metros, que reemplazará uno existente, el cual conducirá las aguas de la quebrada a un cauce natural. Es necesaria la construcción de este nuevo túnel, debido a que el túnel existente se encuentra deteriorado y tiene una capacidad hidráulica limitada, que no permite el paso de grandes avenidas. LINEA BASE: Se ha elaborado a partir de la población del cantón Calvas de la provincia Loja, la que al año 2010, según el Censo Nacional de Población y Vivienda fue de 28.185 habitantes. La población demandante futura constituye el 100% de la población que habita en la parroquia Cariamanga del cantón Calvas de la provincia de Loja, donde se ejecutarán las obras del proyecto de encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras. Y, teniendo en cuenta que el horizonte de evaluación del proyecto es de 30 años, se ha proyectado la población hasta el año 2042 por 22.780 habitantes, cifra que se ha estimado en base a la tasa inter-censal (2.1%). Adicionalmente, se ha considerado la situación actual de la zona de intervención del proyecto, con respecto a las afectaciones a las actividades agropecuarias y a la salud por las inundaciones. OBJETIVO GENERAL: Proteger la vida de la población, la infraestructura social y la producción agropecuaria del cantón Calvas en la provincia de Loja, mediante el control de las inundaciones, a través del encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras. OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejecución de obras para encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras en el cantón Calvas de la provincia de Loja. POBLACIÓN OBJETIVO: La población demandante efectiva son aproximadamente 21.301 personas, que habitan la parroquia Cariamanga, cabecera cantonal del cantón Calvas, que representa el 75,58% de la población total del cantón. PRODUCTO / SERVICIO: El "ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA LAS TOTORAS" permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas en la provincia de Loja, mediante la construcción de un túnel y canal de conducción de las aguas de la quebrada Las Totoras, para la protección de la infraestructura productiva, económica, social, ambiental y seguridad a la población ante eventos de naturaleza hídrica. Beneficios Cualitativos Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas en la provincia de Loja. Protección de la infraestructura productiva, económica social, ambiental y seguridad a la población ante eventos de naturaleza hídrica. Reducir el nivel de amenaza y vulnerabilidad. Tipo de Beneficiario La población demandante efectiva son aproximadamente 21.301 personas, que habitan la parroquia Cariamanga, cabecera cantonal del cantón Calvas, que representa el 75,58% de la población total del cantón. 09/02/2015 3:58 PM
GPR | 1/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 Restricciones TIEMPO: El proyecto debe finalizar el 01 de diciembre del 2012, luego de haber cumplido con todas las actividades planeadas y presupuestadas. COSTO: El monto total del proyecto es de $7.390.732,63 ALCANCE: El ámbito del proyecto es a nivel cantonal, siendo su función principal el correcto encauzamiento de la quebrada Totoras para mitigar los riesgos por inundación y asì mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas. RECURSOS: La ejecución del proyecto será supervisado y fiscalizado por técnicos internos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. CALIDAD: La ejecución de la obra será realizada conforme a los estudios y sus especificaciones técnicas cumpliendo las normas ecuatorianas de la construcción. Anteproyecto
Fase Actual:
Definición
Planeación
Ejecución
Cierre
Completado
Congelado
Cancelado
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO
Transcurrido: 83.75 % Fecha de Inicio: 15/06/2012
Fecha de Fin:
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL
15/08/2015
Porcentaje de Avance Año
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
90 %
90 %
94 %
100 %
Sep
Oct
Nov
Dic
Avance programado acumulado 90 % 2015
90 %
90 %
90 %
Avance real acumulado Estado
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Diciembre 2014
Modificado por
Fecha de última actualización
Yanez Pinargote, Jorge Javier
26/01/2015 05:44 PM
Yanez Pinargote, Jorge Javier
26/01/2015 05:42 PM
1. (11-diciembre) Terminación Unilateral del contrato de obra por medio de resolución SGR-057-2014. 2. (11-diciembre) Terminación Unilateral del contrato de fiscalización por medio de resolución SGR-058-2014. Noviembre 2014 1. (03-octubre) Se presenta la planilla 23. (HITO 122 CUMPLIDO) 2. (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 22. (HITO 118 CUMPLIDO) 3. (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 23. (HITO 126 CUMPLIDO) 4. (23-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR-0047-102014-M, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, se recomienda la terminación unilateral del contrato de fiscalización por incumplimiento de contrato. 5. (27-octubre) Planilla 21 pagada. (HITO 112 CUMPLIDO) 6. (27-octubre) Planilla 22 pagada. (HITO 120 CUMPLIDO) 7. (27-octubre) Planilla 23 pagada. (HITO 128 CUMPLIDO) 09/02/2015 3:58 PM
GPR | 2/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última actualización
Yanez Pinargote, Jorge Javier
26/01/2015 05:39 PM
Yanez Pinargote, Jorge Javier
26/01/2015 05:02 PM
Yanez Pinargote, Jorge Javier
26/01/2015 03:18 PM
8. (29-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR-0050-102014-M, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, informa a la máxima autoridad el incumplimiento del cronograma de ejecución por lo que recomienda la terminación unilateral del contrato. 9. (29-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la primera citación por la demanda por terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por la contratista CONCIESA. 10. (30 de octubre) Notificación del inicio del proceso de terminación unilateral de la fiscalización por medio de resolución No. SGR-052-2014. 11. (30-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la segunda citación por la demanda por terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por la contratista CONCIESA. 12. (31-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la tercera citación por la demanda por terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por la contratista CONCIESA. 13. (31 de octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos presenta en el tribunal distrital No. 2 de lo contencioso administrativo de Guayaquil la excepciones a la demanda presentada por CONCIESA. 14. (31 de octubre) Notificación de inicio del proceso de terminación unilateral de la obra por medio de resolución No. SGR-053-2014. La fiscalización no presenta informes de avance de obra correspondiente a Septiembre. Octubre 2014 1. (03-octubre) Se presenta la planilla 23. (HITO 122 CUMPLIDO) 2. (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 22. (HITO 118 CUMPLIDO) 3. (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 23. (HITO 126 CUMPLIDO) 4. (23-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR-0047-102014-M, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, se recomienda la terminación unilateral del contrato de fiscalización por incumplimiento de contrato. 5. (27-octubre) Planilla 21 pagada. (HITO 112 CUMPLIDO) 6. (27-octubre) Planilla 22 pagada. (HITO 120 CUMPLIDO) 7. (27-octubre) Planilla 23 pagada. (HITO 128 CUMPLIDO) 8. (29-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR-0050-102014-M, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, informa a la máxima autoridad el incumplimiento del cronograma de ejecución por lo que recomienda la terminación unilateral del contrato. 9. (29-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la primera citación por la demanda por terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por la contratista CONCIESA. 10. (30 de octubre) Notificación del inicio del proceso de terminación unilateral de la fiscalización por medio de resolución No. SGR-052-2014. 11. (30-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la segunda citación por la demanda por terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por la contratista CONCIESA. 12. (31-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la tercera citación por la demanda por terminación unilateral del contrato complementario No. SNGR-029-2012, presentada por la contratista CONCIESA. 13. (31 de octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos presenta en el tribunal distrital No. 2 de lo contencioso administrativo de Guayaquil la excepciones a la demanda presentada por CONCIESA. 14. (31 de octubre) Notificación de inicio del proceso de terminación unilateral de la obra por medio de resolución No. SGR-053-2014. La fiscalización no presenta informes de avance de obra correspondiente a Septiembre. Septiembre 2014 La fiscalización no presenta informes de avance de obra. Agosto 2014 1. (08-agosto) Se presenta la planilla 21. (HITO 106 CUMPLIDO) 2. (12-agosto) Planilla 17 pagada. (HITO 81 CUMPLIDO) 3. (13-agosto) Planilla 18 pagada. (HITO 88 CUMPLIDO) 4. (13-agosto) Planilla 19 pagada. (HITO 96 CUMPLIDO) 5. (14-agosto) Planilla 20 pagada. (HITO 104 CUMPLIDO) 6. (14-agosto) Se presenta la planilla 22. (HITO 114 CUMPLIDO) 09/02/2015 3:58 PM
GPR | 3/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última actualización
Yanez Pinargote, Jorge Javier
26/01/2015 02:49 PM
Yanez Pinargote, Jorge Javier
26/01/2015 02:48 PM
Yanez Pinargote, Jorge Javier
26/01/2015 02:46 PM
Yanez Pinargote, Jorge Javier
09/06/2014 09:58 AM
Yanez Pinargote, Jorge Javier
14/05/2014 11:42 AM
Yanez Pinargote, Jorge Javier
13/05/2014 04:53 PM
7. (19-agosto) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 21. (HITO 110 CUMPLIDO) Debo indicar que la fiscalización solo ha presentado el informe correspondiente al contrato original en el que se indica que tiene un avance del 67.598%, para el contrato complementario la fiscalización no ha presentado informe de avance de obra. Julio 2014 Debo indicar que la fiscalización solo ha presentado el informe correspondiente al contrato original en el que se indica que tiene un avance del 65.239%, para el contrato complementario la fiscalización no ha presentado informe de avance de obra. Junio 2014 Debo indicar que la fiscalización solo ha presentado el informe correspondiente al contrato original en el que se indica que tiene un avance del 61.233%, para el contrato complementario la fiscalización no ha presentado informe de avance de obra. Mayo 2014 1. (02-mayo) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra planilla 21. (HITO 108 CUMPLIDO) 2. (22-mayo) Se presenta el informe de aprobación de planilla 20 . (HITO 102 CUMPLIDO) Debo indicar que la fiscalización solo ha presentado el informe correspondiente al contrato original en el que se indica que tiene un avance del 58.668%, para el contrato complementario la fiscalización no ha presentado informe de avance de obra. Abril 2014 1. (01-abril) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 20. (HITO 100 CUMPLIDO) 2. (01-abril) Se presenta el Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 4 contrato complementario. (HITO 101 CUMPLIDO) 3. (15-abril) Se presenta la Resolución Nro. 001-RTT-A-GADCC-2014, suscrita por el alcalde del cantón Calvas, en el que resuelve declara la ocupación inmediata de la franja de terreno a ser expropiada (donde se construirá la rápida de la obra), previo al depósito del 10% del valor de la franja ante la Autoridad competente. 4. (22-abril) Se presenta la planilla 19 (HITO 90 CUMPLIDO) 5. (24-abril) Se presenta la planilla 3 Contrato complementario (HITO 91 CUMPLIDO) 6. (25-abril) Se presenta el Informe de aprobación de planilla 19. (HITO 94 CUMPLIDO) 7. (27-abril) Se presenta el Informe de aprobación de planilla 3 contrato complementario. (HITO 95 CUMPLIDO) 8. (28-abril) Se presenta la planilla 20 (HITO 98 CUMPLIDO) 9. (28-abril) Se presenta la planilla 4 Contrato complementario. (HITO 99 CUMPLIDO) 10. (29-abril) Se presenta el Informe de aprobación de planilla 4 contrato complementario. (HITO 103 CUMPLIDO) Marzo 2014 1. (04-marzo) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 19. (HITO 092 CUMPLIDO) 2. (05-febrero) Se presenta el Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 3 contrato complementario. (HITO 093 CUMPLIDO) Según los informes de fiscalización la obra correspondiente al contrato original tiene un avance del 51.884% y la obra correspondiente al contrato complementario tiene un avance del 29.874%. El avance de obra total para el contrato original y complementario es del 46.231%, del monto total contractual. Febrero 2014 1. (05-febrero) Se presenta el informe de aprobación de planilla 1 contrato complementario presentada. (HITO 078 CUMPLIDO) 2. (05-febrero) Se presenta el Informe de aprobación de planilla 17 presentada. (HITO 079 CUMPLIDO) 3. (05-febrero) Se presenta el informe de aprobación de planilla 2 contrato complementario presentada. (HITO 087 CUMPLIDO) 4. (11-febrero) Se presenta e informe de aprobación de planilla 18 presentada. (HITO 086 CUMPLIDO) 09/02/2015 3:58 PM
GPR | 4/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última actualización
Yanez Pinargote, Jorge Javier
05/03/2014 01:14 PM
Yanez Pinargote, Jorge Javier
06/02/2014 11:47 AM
Yanez Pinargote, Jorge Javier
03/01/2014 05:53 PM
Yanez Pinargote, Jorge Javier
02/12/2013 11:40 AM
Yanez Pinargote, Jorge Javier
01/11/2013 03:43 PM
5. (18-febrero) Se aprueba la ampliación del plazo por 180 días a la obra, el mismo que fue solicitado por el contratista debido a que no se han declarado en utilidad pública los terrenos por donde se ejecutarán la rápida y por el rendimiento obtenido en la excavación en suelo. Según los informes de fiscalización la obra correspondiente al contrato original tiene un avance del 50.096% y la obra correspondiente al contrato complementario tiene un avance del 22.669%. El avance de obra total para el contrato original y complementario es del 43.053%, del monto total contractual. Enero 2014 1. (13-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 16. (HITO 070 CUMPLIDO) 2. (13-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 1. contrato complementario (HITO 076 CUMPLIDO) 3. (13-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 17. (HITO 077 CUMPLIDO) 4. (23-enero) Se presenta la planilla de obra No. 16. (HITO 071 CUMPLIDO) 5. (27-enero) Se presenta la planilla de obra No. 1 del contrato complementario. (HITO 074 CUMPLIDO) 6. (27-enero) Se presenta la planilla de obra No. 17. (HITO 075 CUMPLIDO) 7. (31-enero) Se presenta la planilla de obra No. 18. (HITO 082 CUMPLIDO) 8. (31-enero) Se presenta la planilla de obra No. 2 del contrato complementario. (HITO 083 CUMPLIDO) 9. (31-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 18, en el mismo que se detalla un avance parcial del 3.122% dando un total de 46,826%. (HITO 084 CUMPLIDO) 10. (31-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 2 contrato complementario, en el mismo que se detalla un avance parcial del 7,67% dando un total del 15.319%. (HITO 085 CUMPLIDO) Diciembre 2013 1. (2-diciembre) Se aprueba la planilla de obra No. 12. (HITO 061 CUMPLIDO) 2. (11-diciembre) Se aprueba la planilla de obra No. 15. (HITO 068 CUMPLIDO) 3. (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 13. (HITO 062 CUMPLIDO) 4. (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 14. (HITO 065 CUMPLIDO) 5. (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 15. (HITO 072 CUMPLIDO) Noviembre 2013 1. (15-Noviembre) Se realiza el reingreso de la planilla No. 13 de avance de obra. (HITO 059 CUMPLIDO) 2. (22-Noviembre) Se entrega la planilla No. 14 de avance de obra. (HITO 063 CUMPLIDO) 3. (26-Noviembre) Se entrega la planilla No. 15 de avance de obra. (HITO 066 CUMPLIDO) 4. (26-Noviembre) Se entrega el informe de fiscalización y avance del 10 de octubre al 09 de noviembre donde indica que la obra tiene un avance del 41,418% del monto total contractual. (HITO 067 CUMPLIDO) Octubre 2013 1. (01-Octubre) Se entrega la planilla No. 13 de avance de obra. (HITO 059 CUMPLIDO) 2. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 09 de avance de obra (HITO 046 CUMPLIDO) 3. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 10 de avance de obra (HITO 050 CUMPLIDO) 4. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 11 de avance de obra (HITO 054 CUMPLIDO) 5. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 12 de avance de obra (HITO 058 CUMPLIDO) * Dado que se han realizado reformas internas entre los proyectos Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, Programa de Prevención y Mitigación y Encauzamiento de la Quebrada las Totoras, el codificado inicial paso de 2.056.760,05 a 8.265.126,59 para el contrato actual y elaboración de un contrato complementación para obra y fiscalización. Septiembre 2013 1. (10-Septiembre) Reinicio de obra.
09/02/2015 3:58 PM
GPR | 5/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última actualización
Yanez Pinargote, Jorge Javier
03/10/2013 04:49 PM
Yanez Pinargote, Jorge Javier
05/09/2013 10:52 PM
Yanez Pinargote, Jorge Javier
02/08/2013 04:01 PM
Yanez Pinargote, Jorge Javier
03/07/2013 08:27 PM
2. (19-Septiembre) El supervisor aprueba la planilla de obra No. 12 mediante Memorando No. SGR-SAT-OVB-047-2013 (HITO 57 CUMPLIDO) 3. (23-Septiembre) Se presenta el informe de fiscalización correspondiente al periodo de 16 al 22 de septiembre en el que se indica que la obra tiene un avance físico del 39.833%. AGOSTO 2013 1. (13-Agosto) La fiscalizadora presenta la aprobación de la planilla No. 11 de avance de obra (HITO 51 CUMPLIDO) 2. (20-Agosto) El supervisor aprueba la planilla de obra No. 11 (HITO 53 CUMPLIDO) 3. (22-Agosto) La contratista solicita a la fiscalización la extensión de 15 días mas a las suspención aprobada el 26 de Julio. La fiscalización avala dicho pedido y solicita a la supervisión del contrato la aprobación de la extensión por 15 días hasta el 9 de Septiembre del 2013. 4. (26- Agosto) Por medio de Memorando No. SNGR-SAT-OVB-037-2013, el Ing. Olmedo Vélez, Supervisor del contrato, considera procedente la solicitud. Por medio de Memorando No. SNGRTEC-0060-082013-M, suscrito por el Subsecretario de Gestión Técnica, se solicita a la Máxima Autoridad de la SGR, la aprobación de la extensión de la suspención. Dicha extensión se aprueba por Máxima Autoridad. 5. (29-Agosto) Se realiza el pago de la planilla No. 8 de obra. (HITO 42 CUMPLIDO) 6. (29-Agosto) La fiscalizadora presenta la planilla No. 12 de avance de obra. (HITO 55 CUMPLIDO) JULIO 2013 1. (08-Julio) Debido a un colápso de material en la abscisa 0+091.60, los trabajos de excavación en arcilla se encuentran paralizados desde el 8 de julio de 2013, es por esto que mediante Oficio No. 025-SNGR-029-2012, de fecha 12 de julio de 2013, suscrito por Ing. Gomer Vanegas Torres, Superintendente de Obra - CONCIESA, se solicita a la CIA CIMENTACIONES, fiscalización, la paralización de los trabajos en los frentes de excavación a fin de evaluar los métodos constructivos a implementar y los costos que de estos se deriven, debido a que las condiciones de trabajo son muy diferentes a lo establecido. 2. (13-Julio) Dicho suspención fue considerada como procedente por la fiscalización por medio de Oficio no. GYE-AHM-003-CIM-CAR, de fecha 13 de julio de 2013, suscrito por el Arq. Alberto Huerta, así mismo por la supervición mediante Memorando No. 0053-SNGR-GTR-RVC-2013. Es por esto que por medio de Memorando No. SNGR-TEC-0055-072013-M, de fecha 23 de julio de 2013, suscrito por el Ing. Rafael Del Río M., Subsecretario de Gestión Técnica de Riesgos, se sugiere a la Máxima Autoridad de esta cartera de estado proceder con la paralización solicitada por el contratista de la obra. 3. (17-Julio) La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 12 desde el 15 de junio al 14 de julio del 2013, han generado un avance total del 34,427 % del monto contractual. Se ha avanzado en excavación en arcilla desde la abscisa 0+077 a la 0+091.6 desde la boca del túnel, y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+615 hasta la abscisa 0+601. (HITO 56 CUMPLIDO) 4. (26-Julio) La suspención fue aprobada por Máxima Autoridad de la SGR. 5. (29-Julio) La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 13 desde el 15 de julio al 25 de julio del 2013, han generado un avance total del 39,567 % del monto contractual. Se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+601 hasta la abscisa 0+541. (HITO 60 CUMPLIDO) JUNIO 2013 - La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 11 desde el 15 de mayo al 14 de junio del 2013, han generado un avance total del 31,837 % del monto contractual. Se ha avanzado en excavación en arcilla desde la abscisa 0+058 a la 0+077 desde la boca del túnel, y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+637 hasta la abscisa 0+615. - Por medio de Memorando No. 0038-SNGR-GTR-RVC-2013, se adjunta la corrección de los informes correspondientes a los periodos de las planillas #9 y #10. MAYO 2013 - La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 10 desde el 15 de abril al 14 de mayo del 2013, han generado un avance total del 29,158% del monto contractual. Se ha avanzado en excavación en arcilla desde la abscisa 0+030 a la 0+058 desde la boca del túnel, y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+674,80 hasta la abscisa 0+637. - Para el revestimiento del canal, se realizó la excavación de 7,50 m lineales para el muro del lado derecho aguas arriba de la quebrada entre las abscisas 0+150 hasta la 0+157,50 que faltaba por realizar. 09/02/2015 3:58 PM
GPR | 6/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última actualización
Yanez Pinargote, Jorge Javier
04/06/2013 07:51 PM
Yanez Pinargote, Jorge Javier
06/05/2013 03:58 PM
FEBRERO 2013 - De fecha 4 de febrero de 2013, se suscribe el Contrato SNGR-029.2-2013 con la compañía CIMENTACIONES CIA. LTDA. que consiste en la Fiscalización de los trabajos. - Según MEMORANDO N° SNGR-TEC-SEAP-45-2013, de fecha 19 de febrero de 2013, se indica que ha iniciado las actividades en la boca del tunel desde el 15 de enero al 14 de febrero del 2013, han generado un avance total del 12,901% del monto contractual. - De fecha 19 de febrero de 2013, la fiscalización recibe el anticipo. - Se realizó el informe aprobatorio de la planilla 6
Yanez Pinargote, Jorge Javier
04/04/2013 11:06 AM
ENERO 2013 - Según MEMORANDO N° SNGR-TEC-SEAP-33-2013, de fecha 24 de enero de 2013, se indica que ha iniciado las actividades en la boca del tunel desde el 27 de diciembre del 2012 al 17 de Enero del 2013, han generado un avance total del 9,703% del monto contractual. - Según MEMORANDO N° SNGR-TEC-SEAP-33-2013, se indica que el 17 de enero del 2012, hubo una reunión con el Sr Alcalde del Gobierno descentralizado de Calvas, Sr. Alex Padilla Torres, y los moradores del sector aguas abajo del proyecto, donde solicitaron que se estudie la posibilidad de que se cambie la dirección de la rápida hacia una quebrada ubicada a 600 metros aproximado del sector de descarga según el diseño, indicándonos el Alcalde como los moradores que nunca antes se había socializado la obra y que la quebrada escogida en el diseño va afectar a las poblaciones aguas abajo cuando existan máximas descargas. - Se presentó la planilla No. 5 de avance de obra y se realizó el informe aprobatorio de la planilla. - Se presentó la planilla No. 6 de avance de obra.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
14/03/2013 02:24 PM
DICIEMBRE 2012. - Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-27-2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava Potes, Fiscalizador - SNGR, se indica las actividades realizadas por la contratista desde el 15 de noviembre al 26 de diciembre de 2012, donde se ha ejecutado un 3,13%, dando un total de ejecución del 9,694% del monto contractual. - Se presentó la planilla No. 4 de avance de obra, la misma que fue revisada, aprobada y pagada al contratista.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
04/02/2013 07:20 PM
NOVIEMBRE 2012 - Con fecha 15 de noviembre de 2012 se reanuda la obra, después de la paralización que regía a partir del 15 de octubre de 2012 por un plazo de 30 días, la cual fue notificada al contratista mediante Oficio No. SNGR-TEC-SEAP-02-2012, de fecha 15 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR. - Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-20-2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava Potes, Fiscalizador - SNGR, se indica las actividades realizadas por la contratista desde el 04 al 14 de octubre de 2012, y entre el 15 al 30 de noviembre de 2012, donde se ha ejecutado un 1,863%, dando un total de ejecución del 6,564% del monto contractual. - Se presentó la planilla No. 3 de avance de obra, la misma que fue revisada, aprobada y pagada al contratista.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
03/01/2013 08:41 AM
OCTUBRE 2012 - Por medio de Memorando No. SNGR-TEC-13M-102012, de fecha 1 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión Técnica de Riesgos, solicita a la Máxima Autoridad, la contratación de la revisión de los estudios de la construcción del túnel en la quebrada Totoras, ya que según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-11-2012, de fecha 21 de septiembre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, indica que existen diferencias con la topografía y las especificaciones de suelo de la zona con las planteadas por el estudio.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
04/12/2012 07:21 PM
ABRIL 2013 - La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 9 desde el 15 de marzo al 14 de abril del 2013, han generado un avance total del 25,057% del monto contractual. Además se indica que se han realizado excavaciones en el tunel desde la rápida desde la abscisa 0+685 a la 0+674,80, dando un total de 10 metros lineales de excavación aproximadamente. - Se realizó el pago de la planilla No. 7. - Se realizó la entrega de la planilla No. 9. MARZO 2013 - La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 8 desde el 15 de febrero al 14 de marzo del 2013, han generado un avance total del 16,745% del monto contractual. Además se indica que se han realizado excavaciones en el tunel en dos equipos. En la entrada del tunel se ha avanzado desde la abscisa 0+000 a la 0+025, y desde la rápida desde la abscisa 0+715 a la 0+695, dando un total de 40 metros lineales de excavación. - Se realizó el pago de la planilla No. 5 - Se realizó el pago de la planilla No. 6
09/02/2015 3:58 PM
GPR | 7/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2012 - Durante la ejecución de la obra el contratista ha encontrado, diferencias entro el estudio inicial realizado por el MIDUVI, y lo encontrado en sitio, por lo que no permite una ejecución correcta de la obra. Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-11-2012, de fecha 21 de septiembre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, indica que existen diferencias con la topografía y las especificaciones de suelo de la zona con las planteadas por el estudio. - El Fiscalizador (perteneciente a la SNGR), ha realizado informes de avance de obra y lleva un control de la obra.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
05/11/2012 11:46 AM
AGOSTO 2012 - La Subsecretaría Técnica de Gestión de Riesgos, realiza la solicitud de la contratación de una Fiscalización externa, para que lleve el control de la obra. - Con Oficio No. SNGR-DES-2012-1479-O, de fecha 17 de Agosto de 2012, la SNGR solicitó al Ministerio de Coordinación de Seguridad un incremento presupuestario por USD $ 700.469,00, para la contratación de una fiscalización externa para la obra en ejecución. Con Oficio No. SENPLADES-SIP-2012-0616-OF, de fecha 29 de agosto, SENPLADES acusa de recibo el oficio en mención. - El Fiscalizador (perteneciente a la SNGR), ha realizado informes de avance de obra y lleva un control de la obra, hasta el momento se ha realizado la presentación de la planilla 1 de obra. - Es necesario indicar que los avances físicos de avance de obra que se presentan en la obra y en los informes técnicos, no serán los mismos que los avances económicos; ya que los avances de obra físicos es lo realmente ejecutado por el contratista, y los avances económicos obedecen al pago de los anticipos y las planillas aprobadas.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
17/10/2012 09:59 AM
JULIO 2012 - Se realizó la contratación de la obra, se designó un fiscalizador - supervisor por parte de la Secretaría, se están realizando los trabajos preliminares de topografía y de revisión de estudios por parte de la contratista.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
17/10/2012 09:59 AM
JUNIO 2012 - Se realizó la visita técnica de la obra en el cantón Cariamanga conjuntamente con la Máxima Autoridad de MIDUVI, donde se suscribió un acta de acuerdo de los valores y labores a ejecutarse en el proyecto.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
17/10/2012 09:58 AM
MAYO 2012 - Mediante Oficio Nro. SNGR-DES-2012-0901-O, de fecha 24 de mayo de 2012, se solicitó al Señor Arquitecto Pedro Antonio Jaramillo Castillo, Ministro del MIDUVI, si existe disponibilidad en su agenda, para realizar la visita al cantón Cariamanga, hasta el 31 de mayo de 2012 o después del después del lunes 11 de junio de 2012., para resolver las discrepancias técnicas que existen entre la SNGR y el MIDUVI, acerca del proyecto "Encauzamiento de la Quebrada de Totoras".
Yanez Pinargote, Jorge Javier
17/10/2012 09:58 AM
ABRIL 2012 - Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SZ7S-2012-0260-OF, de fecha 2 de mayo de 2012, previo al pronunciamiento acerca del proyecto por parte de la SENPLADES, se solicitó a la SNGR que se realice un ajuste al proyecto; lo cual se está realizando para remitir el proyecto nuevamente a la SENPLADES.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
17/10/2012 09:58 AM
MARZO 2012 - Luego de la revisión técnica realizada por esta Cartera de Estado se determinó la necesidad de una ampliación de la obra para garantizar una mayor protección y reducción de la vulnerabilidad en la zona, sin embargo el MIDUVI solicitó el proyecto reformulado para realizar una evaluación sobre el incremento. Con oficio No. SNGR-DES-2012-0497-O del 29 de marzo de 2012, se solicita los resultados de dicha evaluación para continuar con la ejecución del proyecto, hasta la fecha no tenemos respuesta.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
17/10/2012 09:57 AM
FEBRERO 2012 - Con Oficio Nro. SNGR-DES-2012-0316-O del 28 de febrero/2012, se comunica al MICS de la modificación presupuestaria que se realizó entre los proyectos "Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras" y "Sistema de Alerta Temprana y Gestión de Riesgos Natural" por
Yanez Pinargote, Jorge Javier
17/10/2012 09:57 AM
- Mediante Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-15-2012, de fecha 11 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, dirigido al Ing. Rafael Del Río, Subsecretario de Gestión de Técnica de Riesgos, solicita una suspensión temporal de la obra por un plazo de 30 días, hasta la obtención de la revisión de los diseños originales de la obra. - Mediante Memorando No. SNGR-TEC-16M-102012, de fecha 11 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Rafael Del Río Miranda, dirigido a la Dra. María Del Pilar Cornejo de Grunauer, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, solicita la aprobación de la suspensión de los trabajos por 30 días, el mismo que es aprobado por la Máxima Autoridad. - Mediante Oficio No. SNGR-TEC-SEAP-02-2012, de fecha 15 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, se le comunica al contratista que ha sido aprobada la suspensión temporal solicitada y esta regirá a partir del 15 de octubre de 2012 por un plazo de 30 días.
09/02/2015 3:58 PM
GPR | 8/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última actualización
Yanez Pinargote, Jorge Javier
17/10/2012 09:56 AM
$204.768,80, por no tener saldos comprometidos del primer proyecto en mención. El mismo, no puede dar inicio a la ejecución de obra, mientras no se cuenten con los recursos totales del proyecto. ENERO 2012: - Con Oficio Nro. SNGR-DES-2012-0085-O del 19 de enero/2012, se solicita a la SENPLADES y al Ministerio de Finanzas incremento presupuestario al Proyecto por un valor de USD 4.846.726,95. - Con oficio Nro. SNGR-DES-2012-0106-O del 24 de enero/2012, se informa al MICS sobre las gestiones realizadas con respecto a la modificación del monto de inversión requerida para la ejecución del proyecto. - Con Oficio Nro. SNGR-DES-2012-0115-O del 26 de enero/2012, se enfatiza y reitera a la SENPLADES el pedido del incremento presupuestario.
Problemas cerrados: 3
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo
Fecha de última actualización
Responsable
Probabilidad
Impacto
Calificación
Acciones Cerradas / Totales
1
5- PROYECTO. Recursos. Los reajustes presupuestarios por estados de emergencia CAUSARÍA el retraso en la ejecución del proyecto
02/12/2013
Jorge Javier Yanez Pinargote
50 %
70
35
1/1
2
5- PROYECTO. * General. El no cumplimiento en la presentación de los Informe de fiscalización CAUSARÍA el retraso en los pagos de las planillas
02/12/2013
Jorge Javier Yanez Pinargote
40 %
60
24
1/1
Riesgos cerrados: 0
LOCALIDADES Localidad de Impacto 1
Zona 7 - Sur > Loja > Calvas
HITOS Hito
Categoría
Fecha Comprometida
Fecha Estimada
Fecha Real
A tiempo
Hito Cumplido
1
DEFINICION: Ficha técnica elaborada
4-Inicio de Trabajo
20/06/2012
20/06/2012
Sí
2
PLANIFICACION: Resolución de emergencia elaborado
9-Entregables Formales
27/06/2012
27/06/2012
Sí
3
PLANIFICACION: Contrato de emergencia suscrito
4-Inicio de Trabajo
02/07/2012
02/07/2012
Sí
4
EJECUCION: Fiscalizador designado
4-Inicio de Trabajo
03/07/2012
03/07/2012
Sí
5
EJECUCION: CUR de anticipo aprobado
5-Entregables Intermedios
04/07/2012
04/07/2012
Sí
6
EJECUCION: Acta de inicio de obra
5-Entregables Intermedios
05/07/2012
05/07/2012
Sí
7
EJECUCION: bodegas y campamentos levantados
5-Entregables Intermedios
20/07/2012
20/07/2012
Sí
09/02/2015 3:58 PM
GPR | 9/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito
Categoría
Fecha Comprometida
Fecha Estimada
Fecha Real
A tiempo
Hito Cumplido
8
EJECUCION: replantéo del trazado del estudio
5-Entregables Intermedios
25/07/2012
25/07/2012
Sí
9
EJECUCION: Informe de estudios revisados
5-Entregables Intermedios
07/08/2012
07/08/2012
Sí
10
EJECUCION: Planilla 1 presentada
5-Entregables Intermedios
05/09/2012
05/09/2012
Sí
11
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
5-Entregables Intermedios
13/09/2012
03/09/2012
Sí
12
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada
5-Entregables Intermedios
14/09/2012
12/09/2012
Sí
13
EJECUCION: Planilla 1 pagada
5-Entregables Intermedios
23/09/2012
23/10/2012
Sí
14
EJECUCION: Planilla 2 presentada
5-Entregables Intermedios
05/10/2012
28/09/2012
Sí
15
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
5-Entregables Intermedios
13/10/2012
14/09/2012
Sí
16
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada
5-Entregables Intermedios
14/10/2012
08/10/2012
Sí
17
EJECUCION: Planilla 2 pagada
5-Entregables Intermedios
23/10/2012
09/11/2012
Sí
18
EJECUCION: Planilla 3 presentada
5-Entregables Intermedios
05/11/2012
05/11/2012
Sí
19
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
5-Entregables Intermedios
13/11/2012
13/11/2012
Sí
20
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada
5-Entregables Intermedios
14/11/2012
14/11/2012
Sí
21
EJECUCION: Planilla 3 pagada
5-Entregables Intermedios
23/11/2012
30/11/2012
Sí
22
EJECUCION: Planilla 4 presentada
5-Entregables Intermedios
05/12/2012
04/12/2012
Sí
23
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
5-Entregables Intermedios
13/12/2012
12/12/2012
Sí
24
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada
5-Entregables Intermedios
14/12/2012
06/12/2012
Sí
25
EJECUCION: Planilla 4 pagada
5-Entregables Intermedios
23/12/2012
27/12/2012
Sí
26
EJECUCION: Planilla 5 presentada
5-Entregables Intermedios
05/01/2013
03/01/2013
Sí
27
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
5-Entregables Intermedios
13/01/2013
26/12/2012
Sí
28
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada
5-Entregables Intermedios
14/01/2013
01/02/2013
Sí
29
EJECUCION: Planilla 5 pagada
5-Entregables Intermedios
23/01/2013
27/03/2013
Sí
30
EJECUCION: Contrato de Fiscalización de Emergencia firmado
5-Entregables Intermedios
04/02/2013
04/02/2013
Sí
09/02/2015 3:58 PM
GPR | 10/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito
Categoría
Fecha Comprometida
Fecha Estimada
Fecha Real
A tiempo
Hito Cumplido
31
EJECUCION:Planilla 6 presentada
5-Entregables Intermedios
05/02/2013
25/01/2013
Sí
32
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
5-Entregables Intermedios
13/02/2013
24/01/2013
Sí
33
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada
5-Entregables Intermedios
14/02/2013
04/02/2013
Sí
34
EJECUCION: Planilla 6 pagada
5-Entregables Intermedios
23/02/2013
28/03/2013
Sí
35
EJECUCION: Planilla 7 presentada
5-Entregables Intermedios
05/03/2013
15/02/2013
Sí
36
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
5-Entregables Intermedios
13/03/2013
19/02/2013
Sí
37
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada
5-Entregables Intermedios
14/03/2013
28/02/2013
Sí
38
EJECUCION: Planilla 7 pagada
5-Entregables Intermedios
23/03/2013
19/04/2013
Sí
39
EJECUCION: Planilla 8 presentada
5-Entregables Intermedios
05/04/2013
28/03/2013
Sí
40
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
5-Entregables Intermedios
13/04/2013
28/03/2013
Sí
41
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada
5-Entregables Intermedios
14/04/2013
08/04/2013
Sí
42
EJECUCION: Planilla 8 pagada
5-Entregables Intermedios
23/04/2013
29/08/2013
Sí
43
EJECUCION: Planilla 9 presentada
5-Entregables Intermedios
05/05/2013
30/04/2013
Sí
44
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
5-Entregables Intermedios
13/05/2013
30/04/2013
Sí
45
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada
5-Entregables Intermedios
14/05/2013
13/05/2013
Sí
46
EJECUCION: Planilla 9 pagada
5-Entregables Intermedios
23/05/2013
17/10/2013
Sí
47
EJECUCION: Planilla 10 presentada
5-Entregables Intermedios
05/06/2013
05/06/2013
Sí
48
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
5-Entregables Intermedios
13/06/2013
10/06/2013
Sí
49
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada
5-Entregables Intermedios
14/06/2013
10/06/2013
Sí
50
EJECUCION: Planilla 10 pagada
5-Entregables Intermedios
23/06/2013
17/10/2013
Sí
51
EJECUCION: Planilla 11 presentada
5-Entregables Intermedios
05/07/2013
13/08/2013
Sí
52
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
5-Entregables Intermedios
13/07/2013
28/06/2013
Sí
53
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada
5-Entregables Intermedios
14/07/2013
20/08/2013
Sí
09/02/2015 3:58 PM
GPR | 11/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito
Categoría
Fecha Comprometida
Fecha Estimada
Fecha Real
A tiempo
Hito Cumplido
54
EJECUCION: Planilla 11 pagada
5-Entregables Intermedios
23/07/2013
17/10/2013
Sí
55
EJECUCION: Planilla 12 presentada
5-Entregables Intermedios
05/08/2013
29/08/2013
Sí
56
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
5-Entregables Intermedios
13/08/2013
17/07/2013
Sí
57
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada
5-Entregables Intermedios
14/08/2013
19/09/2013
Sí
58
EJECUCION: Planilla 12 pagada
5-Entregables Intermedios
23/08/2013
17/10/2013
Sí
59
EJECUCION: Planilla 13 presentada
5-Entregables Intermedios
03/09/2013
01/10/2013
Sí
60
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
5-Entregables Intermedios
04/09/2013
29/07/2013
Sí
61
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla presentada
5-Entregables Intermedios
10/09/2013
02/12/2013
Sí
62
EJECUCION: Planilla 13 pagada
5-Entregables Intermedios
20/09/2013
27/12/2013
Sí
63
EJECUCION: Planilla 14 presentada
5-Entregables Intermedios
03/11/2013
22/11/2013
Sí
64
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
5-Entregables Intermedios
04/11/2013
28/10/2013
Sí
65
EJECUCION: Planilla 14 pagada
5-Entregables Intermedios
23/11/2013
27/12/2013
Sí
66
EJECUCION: Planilla 15 presentada
5-Entregables Intermedios
05/12/2013
26/11/2013
Sí
67
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 15
5-Entregables Intermedios
13/12/2013
26/11/2013
Sí
68
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 15 presentada
5-Entregables Intermedios
14/12/2013
11/12/2013
Sí
69
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 16 presentada
5-Entregables Intermedios
14/12/2013
05/02/2014
Sí
70
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 16
5-Entregables Intermedios
14/12/2013
13/01/2014
Sí
71
EJECUCION: Planilla 16 presentada
5-Entregables Intermedios
14/12/2013
23/01/2014
Sí
72
EJECUCION: Planilla 15 pagada
5-Entregables Intermedios
23/12/2013
27/12/2013
Sí
73
EJECUCION: Planilla 16 pagada
5-Entregables Intermedios
23/12/2013
12/08/2014
Sí
74
EJECUCION: Planilla 1 Contrato complementario presentada
5-Entregables Intermedios
05/01/2014
27/01/2014
Sí
75
EJECUCION: Planilla 17 presentada
5-Entregables Intermedios
05/01/2014
27/01/2014
Sí
76
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 1 contrato complementario
5-Entregables Intermedios
13/01/2014
13/01/2014
Sí
09/02/2015 3:58 PM
GPR | 12/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito
Categoría
Fecha Comprometida
Fecha Estimada
Fecha Real
A tiempo
Hito Cumplido
77
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 17
5-Entregables Intermedios
13/01/2014
13/01/2014
Sí
78
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 1 contrato complementario presentada
5-Entregables Intermedios
14/01/2014
05/02/2014
Sí
79
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 17 presentada
5-Entregables Intermedios
14/01/2014
05/02/2014
Sí
80
EJECUCION: Planilla 1 contrato complementario pagada
5-Entregables Intermedios
23/01/2014
81
EJECUCION: Planilla 17 pagada
5-Entregables Intermedios
23/01/2014
12/08/2014
Sí
82
EJECUCION: Planilla 18 presentada
5-Entregables Intermedios
05/02/2014
31/01/2014
Sí
83
EJECUCION: Planilla 2 Contrato complementario presentada
5-Entregables Intermedios
05/02/2014
31/01/2014
Sí
84
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 18
5-Entregables Intermedios
13/02/2014
31/01/2014
Sí
85
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 2 contrato complementario
5-Entregables Intermedios
13/02/2014
31/01/2014
Sí
86
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 18 presentada
5-Entregables Intermedios
14/02/2014
11/02/2014
Sí
87
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 2 contrato complementario presentada
5-Entregables Intermedios
14/02/2014
05/02/2014
Sí
88
EJECUCION: Planilla 18 pagada
5-Entregables Intermedios
23/02/2014
13/08/2014
Sí
89
EJECUCION: Planilla 2 contrato complementario pagada
5-Entregables Intermedios
23/02/2014
90
EJECUCION: Planilla 19 presentada
5-Entregables Intermedios
05/03/2014
22/04/2014
Sí
91
EJECUCION: Planilla 3 Contrato complementario presentada
5-Entregables Intermedios
05/03/2014
24/04/2014
Sí
92
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 19
5-Entregables Intermedios
13/03/2014
04/03/2014
Sí
93
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 3 contrato complementario
5-Entregables Intermedios
13/03/2014
04/03/2014
Sí
94
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 19 presentada
5-Entregables Intermedios
14/03/2014
25/04/2014
Sí
95
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 3 contrato complementario presentada
5-Entregables Intermedios
14/03/2014
27/04/2014
Sí
96
EJECUCION: Planilla 19 pagada
5-Entregables Intermedios
23/03/2014
13/08/2014
Sí
97
EJECUCION: Planilla 3 contrato complementario pagada
5-Entregables Intermedios
23/03/2014
98
EJECUCION: Planilla 20 presentada
5-Entregables Intermedios
05/04/2014
09/02/2015 3:58 PM
23/01/2014
No
23/02/2014
No
23/03/2014
No 28/04/2014
Sí
GPR | 13/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito 99
Categoría
Fecha Comprometida
Fecha Estimada
Fecha Real
A tiempo
Hito Cumplido
EJECUCION: Planilla 4 Contrato complementario presentada
5-Entregables Intermedios
05/04/2014
28/04/2014
Sí
100
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 20
5-Entregables Intermedios
13/04/2014
01/04/2014
Sí
101
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 4 contrato complementario
5-Entregables Intermedios
13/04/2014
01/04/2014
Sí
102
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 20 presentada
5-Entregables Intermedios
14/04/2014
22/05/2014
Sí
103
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 4 contrato complementario presentada
5-Entregables Intermedios
14/04/2014
29/04/2014
Sí
104
EJECUCION: Planilla 20 pagada
5-Entregables Intermedios
23/04/2014
14/08/2014
Sí
105
EJECUCION: Planilla 4 contrato complementario pagada
5-Entregables Intermedios
23/04/2014
23/04/2014
No
106
EJECUCION: Planilla 21 presentada
5-Entregables Intermedios
05/05/2014
05/05/2014
No
107
EJECUCION: Planilla 5 Contrato complementario presentada
5-Entregables Intermedios
05/05/2014
05/05/2014
No
108
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 21
5-Entregables Intermedios
13/05/2014
02/05/2014
Sí
109
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 5 contrato complementario
5-Entregables Intermedios
13/05/2014
02/05/2014
Sí
110
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 21 presentada
5-Entregables Intermedios
14/05/2014
14/05/2014
No
111
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 5 contrato complementario presentada
5-Entregables Intermedios
14/05/2014
14/05/2014
No
112
EJECUCION: Planilla 21 pagada
5-Entregables Intermedios
23/05/2014
113
EJECUCION: Planilla 5 Contrato complementario presentada
5-Entregables Intermedios
23/05/2014
23/05/2014
No
114
EJECUCION: Planilla 22 presentada
5-Entregables Intermedios
05/06/2014
05/06/2014
No
115
EJECUCION: Planilla 6 Contrato complementario presentada
5-Entregables Intermedios
05/06/2014
05/06/2014
No
116
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 22
5-Entregables Intermedios
13/06/2014
13/06/2014
No
117
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 6 contrato complementario
5-Entregables Intermedios
13/06/2014
13/06/2014
No
118
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 22 presentada
5-Entregables Intermedios
14/06/2014
14/06/2014
No
119
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 6 contrato complementario presentada
5-Entregables Intermedios
14/06/2014
14/06/2014
No
120
EJECUCION: Planilla 22 pagada
5-Entregables Intermedios
23/06/2014
09/02/2015 3:58 PM
27/10/2014
27/10/2014
Sí
Sí GPR | 14/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito
Categoría
Fecha Comprometida
Fecha Estimada
Fecha Real
A tiempo
Hito Cumplido
121
EJECUCION: Planilla 6 Contrato complementario pagada
5-Entregables Intermedios
23/06/2014
23/06/2014
No
122
EJECUCION: Planilla 23 presentada
5-Entregables Intermedios
05/07/2014
05/07/2014
No
123
EJECUCION: Planilla 7 Contrato complementario presentada
5-Entregables Intermedios
05/07/2014
05/07/2014
No
124
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 23
5-Entregables Intermedios
13/07/2014
13/07/2014
No
125
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 7 contrato complementario
5-Entregables Intermedios
13/07/2014
13/07/2014
No
126
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 23 presentada
5-Entregables Intermedios
14/07/2014
14/07/2014
No
127
EJECUCION: Informe de aprobación de planilla 7 contrato complementario presentada
5-Entregables Intermedios
14/07/2014
14/07/2014
No
128
EJECUCION: Planilla 23 pagada
5-Entregables Intermedios
23/07/2014
129
EJECUCION: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 12 contrato complementario
5-Entregables Intermedios
13/12/2014
13/12/2014
No
130
EJECUCION: Recepción Provisional de obra solicitada
5-Entregables Intermedios
09/01/2015
09/01/2015
No
131
EJECUCION: Acta de entrega de recepción provisional suscrita
5-Entregables Intermedios
26/01/2015
26/01/2015
No
132
CIERRE: Recepción Definitiva de obra solicitada
9-Entregables Formales
30/07/2015
30/07/2014
No
133
CIERRE: Acta de entrega de recepción definitiva suscrita
5-Entregables Intermedios
14/08/2015
14/08/2015
No
27/10/2014
Sí
SUPERVISIONES EJECUTIVAS Supervisión
Supervisor
Organización Supervisora
Fecha de creación
1
Verificación en territorio sobre alertas en relación al Encausamiento de la quebrada Las Totoras
Ojeda Valarezo, Tania Verónica
{PR} - Provincia - LOJA
18/12/2014
2
Seguimiento compromisos quebrada Totoras
Ojeda Valarezo, Tania Verónica
{PR} - Provincia - LOJA
27/10/2014
3
Visita a la construcción del túnel en la quebrada Las Totoras
Ojeda Valarezo, Tania Verónica
{PR} - Provincia - LOJA
13/09/2014
4
Supervisión al Proyecto encauzamiento Quebrada Totoras Cariamanga
Ojeda Valarezo, Tania Verónica
{PR} - Provincia - LOJA
23/06/2014
5
Supervisión del avance de la excavación del túnel y obra civil
Ojeda Valarezo, Tania Verónica
{PR} - Provincia - LOJA
20/05/2014
6
Tunel Totoras - Planillas de pago
Ojeda Valarezo, Tania Verónica
{PR} - Provincia - LOJA
27/02/2014
7
Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras
Torres Paz, Marcelo Vinicio
{PR} - Provincia - LOJA
18/11/2013
8
Proyecto Totoras Paralizado
Torres Paz, Marcelo Vinicio
{PR} - Provincia - LOJA
02/09/2013
9
Encauzamiento de la quebrada de las totoras
Torres Paz, Marcelo Vinicio
{PR} - Provincia - LOJA
12/06/2013
10
Avance de la construcción Encausamiento Quebrada Totoras
Torres Paz, Marcelo Vinicio
{PR} - Provincia - LOJA
24/04/2013
11
Historico - El proyecto a concluido su fase de contratación, con lo cual inica la implementación del mismo.
Jaramillo Febres, Alicia María
{PR} - Provincia - LOJA
10/07/2012
09/02/2015 3:58 PM
GPR | 15/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 SUPERVISIONES EJECUTIVAS
12
Supervisión
Supervisor
Organización Supervisora
Historico - El proyecto ha recibido el dictamen de prioridad, con lo cual entra en la fase precontractual.
Jaramillo Febres, Alicia María
{PR} - Provincia - LOJA
Fecha de creación 07/06/2012
INDICADORES DEL PROYECTO Indicador
1
Porcentaje de ejecución de obra del contrato original.
09/02/2015 3:58 PM
Estado
Avance al Período
Meta
Resultado del Período
Fecha de Inicio
Último Período Actualizado
-
-
-
01/07/2012
-
GPR | 16/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL
% COSTO TOTAL DEVENGADO
Anticipo Desembolsado:
4,434,439.57
Estimado Al Fin Del Proyecto:
3,984,693.89 **
Costo Total:
8,091,201.63
Total Devengado:
3,984,693.89
% Costo Total Devengado:
49.25 % % Costo Total Devengado: 49.25 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. Perfil Económico 2015 Años Previos Ppto. Planeado
Ppto. Codificado Ppto. Comprometido
Ppto. Devengado
Total 0.00
11,624,057.38
0.00
0.00
0.00
0.00
3,566,318.97
0.00
0.00
3,566,318.97
22,418,230.99
0.00
0.00
22,418,230.99
8,564,016.60
0.00
0.00
8,564,016.60
Planeado - Codificado (2015) Programado a Devengar
Años Futuros
0.00
Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial
Año Actual (2015)
11,624,057.38
0.00
10,141,977.57
0.00
0.00
10,141,977.57
3,984,693.89
0.00
0.00
3,984,693.89
Estimado a fin de año
* 3,984,693.89
0.00
0.00
3,984,693.89
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)
6,157,283.68
0.00
0.00
6,157,283.68
* 39.29 %
0.00 %
0.00 %
39.29 %
Ppto. Codificado 998
4,361,424.98
0.00
0.00
4,361,424.98
Ppto. Devengado 998
878,716.18
0.00
0.00
878,716.18
% de Programado a Devengar vs. Devengado
* Ppto. Devengado
OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1
Incrementar la eficacia y eficiencia en el análisis de la información en gestión de riesgos a nivel nacional MEDIANTE el mejoramiento y la aplicación de Geomática Avanzada en la determinación de una tipología de movimientos en masa y zonas de desazolve, elaboración de Cartas de Inundación por tsunamis y la implementación del Plan de Control de Inundaciones PCI.
ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo
Archivo
Fecha de Alta
1
ASOCIACION HITO 001: Ficha técnica elaborada
H001.pdf
05/09/2013
2
ASOCIACION HITO 002: Resolución de emergencia elaborado
H002.pdf
05/09/2013
3
ASOCIACION HITO 003: Contrato de emergencia suscrito
H003.pdf
05/09/2013
4
ASOCIACION HITO 004: Cambio de fiscalizador
H004.01.pdf
05/09/2013
5
ASOCIACION HITO 004: Designación de supervisor
H004.02.pdf
05/09/2013
6
ASOCIACION HITO 004: Designación de supervisor
H004.02.pdf
05/09/2013
7
ASOCIACION HITO 004: Fiscalizador designado
H004.pdf
05/09/2013
09/02/2015 3:58 PM
GPR | 17/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo
Archivo
Fecha de Alta
8
ASOCIACION HITO 005: CUR de anticipo aprobado
H005.pdf
05/09/2013
9
ASOCIACION HITO 009: Informe de estudios revisados
H009.pdf
05/09/2013
10
ASOCIACION HITO 010: Planilla 1 presentada
H010.pdf
05/09/2013
11
ASOCIACION HITO 011: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
H011.pdf
06/09/2013
12
ASOCIACION HITO 012: Informe de aprobación de planilla presentada
H012.pdf
05/09/2013
13
ASOCIACION HITO 013: Planilla 1 pagada
H013.pdf
05/09/2013
14
ASOCIACION HITO 014 Planilla 2 presentada
H014.pdf
05/09/2013
15
ASOCIACION HITO 015: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
H015.pdf
06/09/2013
16
ASOCIACION HITO 016: Informe de aprobación de planilla presentada
H016.pdf
05/09/2013
17
ASOCIACION HITO 017: Planilla 2 Pagada
H017.pdf
05/09/2013
18
ASOCIACION HITO 018: Planilla 3 presentada
H018.pdf
05/09/2013
19
ASOCIACION HITO 019: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
H019.pdf
05/09/2013
20
ASOCIACION HITO 020: Informe de aprobación de planilla presentada
H020.pdf
05/09/2013
21
ASOCIACION HITO 021: Planilla 3 pagada
H021.pdf
05/09/2013
22
ASOCIACION HITO 022: Planilla 4 presentada
H022.pdf
05/09/2013
23
ASOCIACION HITO 025: Planilla 4 pagada
H025.pdf
05/09/2013
24
ASOCIACION HITO 026: Planilla 5 presentada
H026.pdf
05/09/2013
25
ASOCIACION HITO 027: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
H027.pdf
05/09/2013
26
ASOCIACION HITO 028: Informe de aprobación de planilla presentada
H028.pdf
05/09/2013
27
ASOCIACION HITO 029: Planilla 5 pagada
H029.pdf
05/09/2013
28
ASOCIACION HITO 030: Contrato de Fiscalización de Emergencia firmado
H030.pdf
05/09/2013
29
ASOCIACION HITO 031:Planilla 6 presentada
H031.pdf
05/09/2013
30
ASOCIACION HITO 033: Informe de aprobación de planilla presentada
H033.pdf
05/09/2013
31
ASOCIACION HITO 034: Planilla 6 pagada
H034.pdf
05/09/2013
32
ASOCIACION HITO 035: Planilla 7 presentada
H035.pdf
05/09/2013
33
ASOCIACION HITO 036: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
H036.PDF
05/09/2013
34
ASOCIACION HITO 037: Informe de aprobación de planilla presentada
H037.pdf
05/09/2013
35
ASOCIACION HITO 038: Planilla 7 pagada
H038.pdf
05/09/2013
36
ASOCIACION HITO 039: Planilla 8 presentada
H039.pdf
05/09/2013
37
ASOCIACION HITO 040: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
H040.pdf
05/09/2013
38
ASOCIACION HITO 041: Informe de aprobación de planilla presentada
H041.pdf
05/09/2013
39
ASOCIACION HITO 042: Planilla 8 pagada
H042.pdf
05/09/2013
40
ASOCIACION HITO 043: Planilla 9 presentada
H043.pdf
05/09/2013
41
ASOCIACION HITO 044: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
H044.pdf
05/09/2013
42
ASOCIACION HITO 045: Informe de aprobación de planilla presentada
H045.pdf
05/09/2013
43
ASOCIACION HITO 046: Planilla 9 pagada
H046.pdf
18/10/2013
44
ASOCIACION HITO 047: Planilla 10 presentada
H047.pdf
05/09/2013
09/02/2015 3:58 PM
GPR | 18/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo
Archivo
Fecha de Alta
45
ASOCIACION HITO 048: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
H048.pdf
05/09/2013
46
ASOCIACION HITO 050: Planilla 10 pagada
H050.pdf
18/10/2013
47
ASOCIACION HITO 051: Planilla 11 presentada
H051.pdf
05/09/2013
48
ASOCIACION HITO 052: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
H052.pdf
05/09/2013
49
ASOCIACION HITO 053: Informe de aprobación de planilla presentada
H053.pdf
05/09/2013
50
ASOCIACION HITO 054: Planilla 11 pagada
H054.pdf
18/10/2013
51
ASOCIACION HITO 055: Planilla 12 presentada
H055.pdf
05/09/2013
52
ASOCIACION HITO 056: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
H056.pdf
05/09/2013
53
ASOCIACION HITO 057: Informe de aprobación de planilla presentada
H057.pdf
03/10/2013
54
ASOCIACION HITO 058: Planilla 12 pagada
H058.pdf
18/10/2013
55
ASOCIACION HITO 059: Planilla 13 presentada
H059.pdf
01/11/2013
56
ASOCIACION HITO 059: Reingreso de planilla 13
H059.2.pdf
02/12/2013
57
ASOCIACION HITO 060: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
H060.pdf
05/09/2013
58
ASOCIACION HITO 061: Informe de aprobación de planilla presentada
H061.pdf
03/01/2014
59
ASOCIACION HITO 062: Planilla 13 pagada
H062.pdf
03/01/2014
60
ASOCIACION HITO 063: Planilla 14 presentada
H063.pdf
02/12/2013
61
ASOCIACION HITO 064: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
H064.pdf
02/12/2013
62
ASOCIACION HITO 065: Planilla 14 pagada
H065.pdf
03/01/2014
63
ASOCIACION HITO 066: Planilla 15 presentada
H066.pdf
03/01/2014
64
ASOCIACION HITO 067: Informe de fiscalización y avance de obra presentado
H067.pdf
03/01/2014
65
ASOCIACION HITO 068: Informe de aprobación de planilla presentada
H068.pdf
03/01/2014
66
ASOCIACION HITO 069: Informe de aprobación de planilla 16 presentada
H069.pdf
06/03/2014
67
ASOCIACION HITO 070: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 16
H070.pdf
06/02/2014
68
ASOCIACION HITO 071: Planilla 16 presentada
H071.pdf
06/02/2014
69
ASOCIACION HITO 074: Planilla 1 presentada del contrato complementario
H074.pdf
06/02/2014
70
ASOCIACION HITO 075: Planilla 15 presentada
H075.pdf
06/02/2014
71
ASOCIACION HITO 076: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 1 contrato complementario
H076.pdf
06/02/2014
72
ASOCIACION HITO 077: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 17
H077.pdf
06/02/2014
73
ASOCIACION HITO 078: Informe de aprobación de planilla 1 contrato complementario presentada
H078.pdf
06/03/2014
74
ASOCIACION HITO 079: Informe de aprobación de planilla 17 presentada
H079.pdf
06/03/2014
75
ASOCIACION HITO 079: Planilla 15 pagada
H072.pdf
06/02/2014
76
ASOCIACION HITO 082: Planilla 18 presentada
H082.pdf
06/02/2014
77
ASOCIACION HITO 082: Planilla 2 presentada contrato complementario
H083.pdf
06/02/2014
78
ASOCIACION HITO 084: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 18
H084.pdf
06/02/2014
09/02/2015 3:58 PM
GPR | 19/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo
Archivo
Fecha de Alta
79
ASOCIACION HITO 085: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 2 contrato complementario
H085.pdf
06/02/2014
80
ASOCIACION HITO 086: Informe de aprobación de planilla 18 presentada
H086.pdf
06/03/2014
81
ASOCIACION HITO 087: Informe de aprobación de planilla 2 contrato complementario presentada
H087.pdf
06/03/2014
82
ASOCIACION HITO 090: Planilla 19 presentada
H090.pdf
13/05/2014
83
ASOCIACION HITO 091: Planilla 3 Contrato complementario presentada
H091.pdf
13/05/2014
84
ASOCIACION HITO 092: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 19
H092.pdf
13/05/2014
85
ASOCIACION HITO 093: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 3 contrato complementario
H093.pdf
13/05/2014
86
ASOCIACION HITO 094: Informe de aprobación de planilla 19 presentada
H094.pdf
13/05/2014
87
ASOCIACION HITO 095: Informe de aprobación de planilla 3 contrato complementario presentada
H095.pdf
13/05/2014
88
ASOCIACION HITO 099: Planilla 4 Contrato complementario presentada
H099.pdf
13/05/2014
89
ASOCIACION HITO 101: Informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 4 contrato complementario
H101.pdf
13/05/2014
90
ASOCIACION HITO 103: Informe de aprobación de planilla 4 contrato complementario presentada
H103.pdf
13/05/2014
91
AUTORIZACION DE SUSPENSION 1
AUTORIZACION_DE_SUSPENCION_1.PDF
05/11/2012
92
COMUNICACION DE SUSPENSION 1
COMUNICACION_DE_SUSPENCION_1.pdf
05/11/2012
93
CONTRATO DE LA REVISION Y AJUSTE DE DISEÑO
CONTRATO_-_REVISION_Y_AJUSTE_DE_DISEÑO.pdf
19/11/2012
94
INFORME DE AVANCE 2
INFORME_DE_ACTIVIDADES_2.pdf
16/10/2012
95
OFICIO No. SNGR-DES-2012-1479-O, donde la SNGR solicita aumento presupuestario para contratar fiscalización.
Oficio_No._SNGR-DES-2012-1479O_y_Oficio_No._SENPLADES-SIP-2012-0616-OF.pdf
06/09/2012
96
Programación de visita a Totoras.
SNGR-DES-2012-0901-O.pdf
11/06/2012
97
Proyecto en formato SENPLADES, prioridad y cronograma valorado
formato_SENPLADES_Totoras.zip
15/05/2013
98
Proyecto presentado a SENPLADES - Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras
TOTORAS_EN_FORMATO_SENPLADES_Versión_2.pdf
19/04/2012
99
RESPALDO RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO 2013 SUSPENCION
RESUMEN_EJECUTIVO_AGOSTO_2013__SUSPENCION.pdf
05/09/2013
100
RESPALDO RESUMEN EJECUTIVO JULIO 2013
RESUMEN_EJECUTIVO_JULIO_2013__SUSPENCION.pdf
05/08/2013
101
RESPALDO RESUMEN EJECUTIVO JUNIO 2013
RESUMEN_EJECUTIVO_JUNIO_2013__CORRECCION_DE_INFORMES.pdf
05/08/2013
102
RESPALDO RESUMEN EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2013
RESUMEN_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2013.pdf
03/10/2013
103
SENPLADES AVALA LA FISCALIZACION, DA AUMENTO PRESUPUESTARIO
SENPLADES_AVAL_FISCALIZACION.pdf
07/10/2012
104
SOLICITUD DE REVISION DE ESTUDIOS
SOLICITUD_DE_REVISION_DE_ESTUDIOS.pdf
07/10/2012
EQUIPO DEL PROYECTO Nombre
Rol
Espinoza Torres, Jorge
SUPERVISOR DE OBRA
09/02/2015 3:58 PM
GPR | 20/21
Ficha Informativa de Proyecto 2015 Nombre
Rol
Huerta Miranda, Cosme
FISCALIZADOR (REPRESENTANTE LEGAL)
Yanez Pinargote, Jorge Javier
LIDER DE PROYECTO
09/02/2015 3:58 PM
GPR | 21/21