Story Transcript
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Licitación Pública N° 16/2010
“Tratamiento urbano en rampas de Autopista 25 de Mayo ”
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
ÍNDICE
1
OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN .........................................................................1 1.1
LOCALIZACION LAS RAMPAS A INTERVENIR.................................................................... 1
1.2
OBJETIVOS .................................................................................................................... 1
1.2.1 Construcción de Cerramientos Laterales de las rampas: mediante la ejecución de parámentos de hormigón premoldeado ................................................................................................................................. 1 1.2.2 Unificación de solados en los cruces peatonales de las rampas ....................................................... 1
1.3
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA............................................................................. 1
1.3.1 1.3.2
Cerramientos Laterales ..................................................................................................................... 1 Solados .............................................................................................................................................. 1
2
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS .................................................................................2
3
FORMA DE COTIZAR - PRECIOS– FECHAS RELEVANTES .................................................2
4
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ..............................................................................2
5
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA ................................................................3
6
oBTENCION DEL PLIEGO ..............................................................................................3
7
OFERENTES - RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN.................................................................3 7.1
OFERENTES.................................................................................................................... 3
7.1.1 7.1.2
Sociedades......................................................................................................................................... 3 Uniones Transitorias de Empresa (U.T.E.) ......................................................................................... 4
8
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN .....................................................................................5
9
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA...................................................................5 9.1
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA...................................................................................... 5
10
CONSULTAS Y ACLARACIONES .................................................................................7
11
METODOLOGÍA DE ADJUDICACIÓN..........................................................................7
11.1
CONCEPTOS A EVALUAR ................................................................................................ 7
11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4
Capacidad Legal ............................................................................................................................ 7 Capacidad Económica ................................................................................................................... 7 Capacidad técnica ......................................................................................................................... 7 Propuesta Técnica......................................................................................................................... 8
11.2
IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR ................................................................................ 8
11.3
PREADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN. FIRMA DEL CONTRATO. REEMPLAZO...................... 8
11.4
VISTAS E IMPUGNACIONES ............................................................................................ 9
11.4.1 11.4.2
12 12.1
Vistas............................................................................................................................................. 9 Impugnaciones.............................................................................................................................. 9
GARANTÍAS........................................................................................................... 10 DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA .............................................................................10
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
12.2
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ...............................................................................10
12.3
GARANTÍA PARA IMPUGNACIONES...............................................................................11
13
EJECUCIÓN DE LA OBRA......................................................................................... 11
13.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES REPRESENTANTE Y EMPLEADOS DEL CONTRATISTA ..................................................................11 13.2
SEGUROS......................................................................................................................14
13.2.1 13.2.2 13.2.3 13.2.4 13.2.5 13.2.6 13.2.7 13.2.8
Seguro de Accidentes de Trabajo................................................................................................ 14 Seguro de vida obligatorio .......................................................................................................... 14 Seguro de Responsabilidad Civil ................................................................................................. 14 Listado del personal .................................................................................................................... 14 Nota de la A.R.T. del CONTRATISTA ............................................................................................ 14 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos, Equipos y Maquinarias ...................... 15 Nota del CONTRATISTA ............................................................................................................... 15 Formulario 931 y Comprobante de pago. ................................................................................... 15
13.3
EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.............................................15
13.4
REPLANTEO DE LA OBRA...............................................................................................15
13.5
VIGILANCIA, Y SEGURIDAD EN LA OBRA ........................................................................16
13.6
CUIDADO DE LA OBRA ..................................................................................................16
13.7
SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES DE OBRA .........................................................16
13.8
CONSERVACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO LIBRE DE OBSTRUCCIONES ................................16
13.9
PRESERVACIÓN DEL ORDEN POR EL CONTRATISTA ........................................................16
13.10
SANIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS ...............................................................................16
13.11
INFORMES ................................................................................................................16
13.12
CALIDAD DE MATERIALES Y ENSAYOS ........................................................................17
13.13
ACCESO A OBRA........................................................................................................17
13.14
CUBRIMIENTO DE LA OBRA, DESCUBRIMIENTOS, ABERTURAS Y EXPLORACIONES.......17
13.15
RETIRO DE OBRA DE MATERIALES INADECUADOS......................................................18
13.16
TRABAJO NOCTURNO................................................................................................18
13.17
VOLUMEN Y RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ...............................................18
13.18
MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL O VEHICULAR .......................................19
13.19
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE...............................19
14
SANCIONES, PENALIDADES Y MULTAS ................................................................... 20
14.1
HECHOS SANCIONABLES ...............................................................................................20
14.1.1 14.1.2
14.2
Multas y/o descuentos por trabajos mal ejecutados.................................................................. 20 Al profesional Jefe de Obra......................................................................................................... 20
MULTAS Y MONTOS .....................................................................................................21
14.2.1 14.2.2 14.2.3
Incumplimiento de plazo de entrega de la documentación para la firma del contrato: ............ 21 Incumplimiento de Ordenes de Servicio:.................................................................................... 21 Incumplimiento de plazos parciales y final: ................................................................................ 21
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
14.2.4 Accidentes:.................................................................................................................................. 22 14.2.5 Por no dar cumplimiento al presente pliego y/o al Contrato. Por ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección.................................................................................................................. 22 14.2.6 Límite de multas.......................................................................................................................... 22
15
AMPLIACION O DISMINUCION DE LA OBRA ........................................................... 22
16
CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS ................................................................... 22
16.1
MEDICIÓN DE LA OBRA.................................................................................................22
16.2
Certificación .................................................................................................................23
16.3
APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS .............................................................................23
16.4
FACTURACION Y PAGO .................................................................................................24
16.5
Mora en los pagos ........................................................................................................24
16.6
FONDO DE REPARO ......................................................................................................24
16.7
RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS..................................................................................25
16.8
EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ...................................25
16.9
GASTOS Y DERECHOS....................................................................................................25
17
MODIFICACION DE PLAZOS DEL CONTRATO ........................................................... 25
18
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS CONSECUENCIAS ............................................ 26
18.1
CAUSALES DE RESOLUCIÓN. ..........................................................................................26
18.1.1 18.1.2 18.1.3
18.2
CONSECUENCIAS ..........................................................................................................26
18.2.1 18.2.2 18.2.3
19
Por causas imputables al CONTRATISTA ..................................................................................... 26 Por causas imputables a AUSA:................................................................................................... 26 Por Caso Fortuito o Fuerza Mayor .............................................................................................. 26 Por causas imputables al CONTRATISTA ..................................................................................... 27 Por causas imputables a AUSA:................................................................................................... 27 Por caso fortuito o de fuerza mayor. .......................................................................................... 28
APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA................................................................ 28
19.1
APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS CUBIERTOS .................................................................28
19.2
RECEPCIÓN PROVISORIA...............................................................................................28
19.3
PLAZO DE GARANTÍA ....................................................................................................29
20
RECEPCIÓN DEFINITIVA ......................................................................................... 29
21
RESPONSABILIDAD – INDEMNIDAD ....................................................................... 29
22
IMPUESTO A LOS SELLOS – LEY 2997 AGIP.............................................................. 30
23
TRIBUNALES – JURISDICCION................................................................................. 30
24 ANEXOS: Anexo 1 – Modelo de Presentación de la Oferta.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Anexo 2 – Planilla de desglose de rubros cotizar. Análisis de precios. Anexo 3 - Cronograma de la licitación. Anexo 4 – Modelo de Carta de Presentación. Anexo 5 – Aspectos Legales. Anexo 6 – Aspectos Económico – Financiero. Anexo 7 – Aspectos Técnicos. Anexo 8 – Propuesta Técnica. Anexo 9 – Modelo de Certificado. Anexo 10- Plan de Trabajos. Avances Acumulados Mensuales. Anexo 11 - Pliego de Especificaciones Técnicas. Anexo 12 - Planos.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
1
OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN
Autopistas Urbanas S.A. (en adelante "AUSA"), llama a Licitación Pública para la contratación de “ Tratamiento urbano en rampas de Autopista 25 de Mayo” La presente contratación tiene por objeto cambiar la imagen de las rampas de la autopista 25 de Mayo (AU 1), la que por ser una vía elevada, tiene ingresos/egresos constituidos por rampas que conectan el tejido urbano. Las modificaciones se realizarán mediante la ejecución de un cerramiento en premoldeados de hormigón sobre algunos sectores debiéndose realizar asimismo la unificación de solados en la zona de cruce peatonal de las rampas intervenidas. 1.1
LOCALIZACION LAS RAMPAS A INTERVENIR
Se intervendrán las siguientes rampas de la Autopista 25 de Mayo : - Solís - Colombres - Sarandí 1.2
OBJETIVOS
1.2.1 Construcción de Cerramientos Laterales de las rampas: mediante la ejecución de parámentos de hormigón premoldeado 1.2.2 Unificación de solados en los cruces peatonales de las rampas
1.3
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
1.3.1 Cerramientos Laterales El cerramiento está compuesto por losas pretensadas huecas. Se compone de una losa principal de ancho 1.20m y espesor 0.16m de altura total que supera la altura de la baranda del viaducto. Esta losa tendrá 2 módulos laterales adosados de ancho 0.30 y espesor 0.12 de largos variables y ubicadas a distinta altura. Tanto la losa principal como los módulos laterales y la cara vista será de tratamiento especial, ya sea con piedra lavada o texturada. 1.3.2 Solados Se ha previsto la unificación de solados a la altura de los cruces peatonales sobre las rampas de modo de reemplazar las zonas de pavimento por pavimento articulado, eliminando los cordones y el desnivel existente actualmente entre la calzada y la vereda.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
1
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Como solados complementarios entre estas zonas y el sector de veredas perimetrales, se ejecutaran paños en hormigón peinado.
2
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos a realizar por el CONTRATISTA (en adelante, los “Trabajos”) se detallan en forma pormenorizada en las Especificaciones Técnicas que integran el presente. Para el cumplimiento de los trabajos detallados en las Especificaciones Técnicas, el CONTRATISTA deberá prever la totalidad de los recursos humanos, materiales, equipamiento e insumos necesarios para dar cumplimiento a la prestación objeto de la presente Licitación.
3
FORMA DE COTIZAR - PRECIOS– FECHAS RELEVANTES
Se cotizará por Ajuste Alzado de acuerdo al modelo del Anexo Nº 1. La oferta deberá incluir el Anexo Nº 2 - Planilla de Cotización El Anexo Nº 3 incluye el cronograma de los hechos más relevantes de la presente licitación. 4
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Se establece el Plazo Total máximo para la ejecución de la Obra (en adelante, el “Plazo”) de 120 (CIENTO VEINTE) días corridos para la ejecución de la obra, que comenzará a contarse a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Inicio, la cual deberá materializarse dentro de los 5 (cinco) días de la recepción de la orden de compra. El Plazo se podrá modificar en caso que se produjeren demoras por: Caso fortuito o fuerza mayor (debidamente acreditados y aceptados por AUSA). Causas justificadas, a juicio de AUSA, aclarándose expresamente que no serán consideradas como justificables las demoras atribuibles a días de lluvia normal ni extraordinaria para la época. En el caso de lluvias extraordinarias que excedan las normales para la época, el CONTRATISTA deberá extremar los recursos a efectos de no generar atrasos en el plazo de la obra. Solamente en casos extremos debidamente justificados, AUSA podrá considerar el otorgamiento de la prórroga. AUSA no contemplará ninguna prórroga del plazo de ejecución si el CONTRATISTA no entregare una solicitud formal por escrito con detalle de las razones a ser justificadas, pese a haber obrado con pericia y diligencia, y con aporte de las pruebas por las cuales se considera con derecho a la misma, dentro de los treinta
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
2
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
(30) días corridos de producidas las circunstancias que, presuntamente, dan derecho a la presentación de dicha solicitud.
5
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
El plazo de mantenimiento de la oferta se fija en sesenta (60) días corridos contados desde la fecha de apertura de las ofertas. El plazo se prorrogará automáticamente por otros sesenta (60) días salvo que el oferente manifieste en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento.
6
OBTENCION DEL PLIEGO
El presente pliego es gratuito. El presente pliego se descarga a través del sitio web de AUSA ingresando en http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx
7 7.1
OFERENTES - RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN OFERENTES
Solamente podrán concurrir como OFERENTES al presente llamado a licitación, ya sea en forma individual o como integrantes de una UTE legalmente constituida, las sociedades regularmente constituidas en la República Argentina, identificada como empresa nacional, o en el exterior, siempre y cuando estas últimas estén asociadas en UTE con una empresa nacional. Los OFERENTES deberán acreditar su capacidad legal, económico - financiera y técnica conforme lo indicado en los Anexos Nº 5, 6 y 7. No podrán concurrir, sea en forma individual o asociadas en UTE, las personas físicas, ni las sociedades no constituidas regularmente, ni las sociedades constituidas en el extranjero que no hubieran cumplido con los requisitos exigidos por el Art. 118 de la ley 19.550 para el ejercicio de actos habituales en el país. No podrán participar aquellas empresas que se encuentren encuadradas dentro de los impedimentos enunciados en el Punto 11.2 del presente pliego. Aquellas sociedades que participen en el llamado a licitación podrán presentarse individualmente o como integrantes de una UTE, pero no podrán hacer uso de ambas alternativas. Por otro lado, en caso de presentarse como integrantes de una UTE no podrán integrar ninguna otra, condición ésta que, de detectarse, será motivo de rechazo automático de todas las propuestas en las que resulten involucradas. 7.1.1 Sociedades Requisitos que deben cumplir las sociedades para ser aceptadas como OFERENTES en la licitación:
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
3
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
• Cumplimiento con los requisitos exigidos para comprendidas en el artículo 299 de la ley 19.550.
aquellas
sociedades
• Aceptación de considerarse resuelto el contrato por su culpa en caso de presentación en concurso preventivo de acreedores o solicitada su propia quiebra o declarada que le sea la quiebra pedida por un tercero.
7.1.2 Uniones Transitorias de Empresa (U.T.E.) El OFERENTE podrá ser una U.T.E. legalmente constituida en la República Argentina. En tal caso, la U.T.E. deberá estar constituida por no más de tres empresas y una de ellas deberá ser una empresa nacional con una participación mínima del cincuenta por ciento (50 %). La participación de cada integrante de la U.T.E. no podrá variar durante toda la vigencia del contrato, salvo previa autorización expresa de AUSA en tal sentido. A la fecha de presentación de la OFERTA, la U.T.E. deberá estar legalmente inscripta o en su defecto, el trámite de inscripción deberá tener como fecha de inicio una antelación mínima de diez (10) días corridos en forma previa a la fecha de apertura de la OFERTA. Requisitos adicionales a cumplir por las U.T.E para ser aceptadas como OFERENTES en la licitación. • A los fines de cumplimentar lo establecido en el artículo 378 inc.2 de la ley 19.550, las Obras se considerarán terminadas a la fecha en que tenga lugar la Recepción Definitiva, por lo que la duración de la U.T.E. deberá extenderse hasta que ello ocurra. • Compromiso en cuanto a que la eventual disolución del contrato de la U.T.E., por las causales estipuladas en el mismo, originará la resolución del contrato adjudicado con relación a las Obras, por su culpa. • Compromiso de los integrantes de la U.T.E. al tiempo de la presentación de la oferta de no variar su proporción de participación en la referida unión. • Consentimiento expreso de los miembros de la U.T.E. respecto del caso de verificarse cualquiera de las circunstancias enumeradas precedentemente, y/o la presentación de algunos de sus miembros en Concurso Preventivo de Acreedores o pedida su propia quiebra o declarada que le sea pedida por un tercero, AUSA se encuentra facultada para considerar a la U.T.E. incursa en causal de rechazo de oferta, o para practicar la resolución del Contrato por exclusiva culpa de la U.T.E., según sea el momento en que ocurra esta circunstancia. • Solidaridad de las empresas integrantes de la U.T.E., tanto como condición del contrato de unión por la totalidad de los actos y operaciones que desarrollen o ejecuten, como por las obligaciones contraídas frente a terceros, hasta la liberación definitiva de todas las obligaciones contraídas. • Previsión en el contrato de U.T.E. que los acuerdos de la propia unión se adoptarán por mayoría absoluta. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
4
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
• Cumplimiento de la normativa exigida por los artículos 377 y ss. de la ley 19.550. 8
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
La oferta comprenderá la realización del proyecto ejecutivo, la provisión y la construcción de la obra básica. A los efectos de la determinación del precio, la contratación de los trabajos se hará por el sistema de Ajuste Alzado y a todos los efectos, se define la obra como una obra de Ingeniería. La oferta deberá prever la totalidad de los recursos humanos, materiales, equipamiento e insumos necesarios para dar cumplimiento a la prestación objeto de la presente Licitación. Se indica que las cantidades previstas en el ANEXO Nº 2 son a título orientativo para la presentación de la oferta económica. AUSA podrá adjudicar, individualmente cada una de las rampas bajo nivel objeto de la presente licitación u optar por adjudicarlas en forma conjunta a un mismo oferente. 9
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Previo a la fecha y hora indicados para el acto de apertura de ofertas, los OFERENTES deberán haber presentado en la sede de AUSA, Piedras 1260, Edificio A, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus ofertas en un único sobre. No se aceptarán ofertas que sean presentadas después de la fecha y hora indicadas para la apertura de la licitación. En el frente de cada sobre deberá incorporarse el siguiente rótulo: AUSA LICITACION PUBLICA Nº 16/2010 Objeto:
TRATAMIENTO URBANO EN RAMPAS DE AUTOPISTA 25 DE MAYO.
OFERENTE: Fecha y Hora de Apertura: 9.1
16 de Noviembre de 2010 a las 15.30 hs.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Dentro del Sobre deberá presentarse la documentación que se describe seguidamente, la que incluirá original y dos (2) copias. Asimismo tanto la documentación original como las copias deberán estar, en todas sus páginas, debidamente firmadas por el Representante Legal y/o apoderado de la empresa o de la UTE según corresponda, con aclaración de las firmas, y foliadas: Deberá incluirse la siguiente documentación a. Carta de Presentación según modelo del Anexo Nº 4.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
5
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
b. Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas, Anexos y Circulares entregadas por AUSA. c. Modelo de presentación de la oferta según Anexo Nº 1. d. Planillas de desglose de rubros a cotizar según Anexo Nº 2. e. Garantía de mantenimiento de oferta. f. Aspectos Legales: Toda la documentación requerida en el Anexo Nº 5. g. Aspectos Económico - Financieros: Toda la documentación requerida en el Anexo Nº 6. h. Aspectos Técnicos: Toda la documentación requerida en el Anexo Nº 7. i.Declaración jurada de no estar encuadrado dentro de los impedimentos enunciados en el Punto 11.2. j. Declaración Jurada informando si el OFERENTE o integrantes de la U.T.E., mantiene/n o ha/n mantenido durante los últimos tres (3) años juicios contra AUSA, la ex MCBA o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE). En caso que existiesen procesos en trámite (en los que se haya dictado sentencia que se encuentre firme o no, incluso), se deberá detallar: (i) objeto sobre el que versa el proceso; (ii) carátula; (iii) monto; (iv) Nº de Expediente y (v) identificación del Fuero y del Juzgado por ante el cual tramita la causa. De acuerdo a la información brindada, o bien si se detectare que la misma es incompleta o errónea, AUSA se reserva la facultad de rechazar la oferta presentada, sin que el OFERENTE tenga derecho a compensación alguna. k. Cartas compromiso requeridas en 7.1.1 para Sociedades o 7.1.2 para Uniones Transitorias de Empresas (UTE) l. Propuesta técnica: Se deberá incluir la descripción de las tareas a realizar. Para el desarrollo de la propuesta técnica se deberá contemplar, como mínimo, la presentación de la Memoria Técnica y el Plan de Trabajos descriptos en el Anexo Nº 8. Nota: El Anexo N° 2, como así también toda documentación con soporte magnético que forme parte de la oferta se deberá presentar en un CD o DVD con sus formatos originales. Nota: las planillas se deberán presentarse en formato Excel. La sola presentación, en todo o en parte, de la documentación exigida en el presente, implica la conformidad del OFERENTE para suministrar toda información complementaria que AUSA le requiera. Toda la información económica - financiera requerida en el presente se refiere a los últimos dos Balances Generales, entendiendo por tales los Estados Contables anuales cerrados, firmados y aprobados. Para el caso de una U.T.E., cada uno de los integrantes de la misma deberá presentar la totalidad de la documentación requerida.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
6
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Además se exigirá que la escritura constitutiva de la U.T.E. contenga una cláusula que instrumente un compromiso de responsabilidad solidaria de los integrantes de la misma, por todas las obligaciones contraídas por la UTE. El presupuesto desglosado por rubros que se incluirá como Anexo N° 2 será utilizado a exclusivo criterio de AUSA para: 1. Evaluar el porcentaje aplicable a eventuales adicionales o disminuciones de la cuantía de obra, a los fines dispuestos en el art. 15 del presente. 2. Analizar la racionalidad de los porcentuales de cada rubro a los fines de evaluar la curva de inversiones. 10 CONSULTAS Y ACLARACIONES Las consultas y pedidos de aclaraciones al presente pliego de bases y condiciones deberán ser efectuadas a través del sitio web de AUSA indicado en el apartado 6, hasta la fecha informada en el Anexo Nº 3. Las respuestas serán contestadas por circular aclaratoria, las cuales serán alojadas en el sitio web mencionado. Dichas circulares integrarán los pliegos licitatorios y deberán ser presentadas junto con la documentación requerida en el precedente apartado 11 METODOLOGÍA DE ADJUDICACIÓN El acto de apertura se llevará a cabo en las oficinas de AUSA (Piedras 1260). Las autoridades que presidan el acto labrarán un acta que será firmada por las autoridades y los oferentes que se encuentren presentes. AUSA podrá adjudicar todoo algunos de los tramos a un mismo oferente en caso de corresponder.
11.1 CONCEPTOS A EVALUAR 11.1.1 Capacidad Legal A exclusivo juicio de AUSA, los OFERENTES deberán reunir capacidad legal, la cual se determinará sobre la base del objeto de los contratos constitutivos, los estatutos sociales y demás documentación prevista en el Anexo Nº 5. 11.1.2 Capacidad Económica La capacidad económica de los OFERENTES se establecerá sobre la base de la información contenida en la presentación, según Anexo Nº 6, 11.1.3 Capacidad técnica Los elementos que se considerarán y evaluarán son antecedentes en la ejecución de obras con elementos premoldeados, obras de arquitectura/equipamiento en la via publica, y obras similares a las del objeto de la licitación, efectuadas durante los últimos diez (10) años, todo según Anexo Nº 7. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
7
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
11.1.4 Propuesta Técnica AUSA evaluará la propuesta técnica presentada, que deberá contemplar como mínimo los ítems descriptos en el Anexo Nº 8.
11.2 IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR No podrán participar en la licitación: a) Las sociedades en las que actúen como directores o administradores agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial o agentes de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires. b) Las sociedades quebradas o concursadas, mientras no obtengan su rehabilitación. c) Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. d) Las sociedades que hayan sido objeto de resolución de contrato celebrados con AUSA y/o entes públicos, por causas atribuidas a ellas. e) Cada una de las sociedades nacionales y extranjeras que se presenten como OFERENTES ya sea en forma individual o en UTE, deberán efectuar una declaración jurada que manifieste expresamente que no han sido objeto de resolución de contrato por las causas indicadas en este punto. f) Aquellas sociedades cuya Capacidad Legal, Económica, y Técnica no se encuadren dentro del artículo 11.1. g) Las sociedades extranjeras que hayan conformado una UTE con sociedades nacionales que no reúnan los requisitos mínimos de participación, establecidos en el presente pliego. En caso que se constatare que el OFERENTE se encuentra alcanzado por alguna de los impedimentos establecidos en este artículo se procederá a aplicar las siguientes sanciones: 1.- El rechazo de la Oferta Económica, sin perjuicio de la etapa del proceso de evaluación de propuestas en la que sea advertida tal anomalía, con la consecuente pérdida de la garantía de oferta. 2.- La anulación de la adjudicación, con pérdida de la garantía de oferta, cuando el impedimento se advierta después de notificada la adjudicación. 3.- La resolución del contrato, con pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato, cuando el impedimento se advirtiera una vez firmado el Contrato.
11.3 PREADJUDICACIÓN, REEMPLAZO.
ADJUDICACIÓN.
FIRMA
DEL
CONTRATO.
La Comisión de Evaluación y Preadjudicación de AUSA procederá a Preadjudicar la presente Licitación, a través de la emisión de un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará al Directorio de AUSA los fundamentos para la Adjudicación. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
8
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
AUSA se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las propuestas si así lo considera conveniente, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por ningún concepto. Queda establecido que la preadjudicación será publicada en las carteleras de AUSA y en su página web por 1 (UN) día. Tal situación, se comunicará al correo electrónico que los OFERENTES hayan consignado en su oferta. Los OFERENTES tendrán derecho a formular impugnaciones dentro de los 2 (dos) días posteriores a ser notificada la preadjudicación, conforme lo establecido en el apartado 12.3 del presente. Resultará adjudicada aquella oferta que presente el menor precio cotizado de acuerdo al Modelo de Presentación de la Oferta del Anexo Nº 1. La firma del contrato se producirá dentro de los 15 (quince) días corridos de notificada la adjudicación por parte de AUSA y una vez presentada la Garantía de Cumplimiento de Contrato según cláusula 12.2. Todos los gastos inherentes a la firma del contrato estarán a cargo del Adjudicatario, excepto el impuesto de sellos, conforme lo establecido en la cláusula 22 del presente. En caso que el adjudicatario no se presente a firmar el contrato en la fecha estipulada, perderá en el mismo acto la garantía de Mantenimiento de la Oferta. AUSA se reserva el derecho de llamar a la segunda mejor oferta y así sucesivamente hasta la tercera inclusive, ordenadas en un orden creciente de precios. En caso de que el contrato sea resuelto según las condiciones estipuladas en la cláusula 18 del presente pliego, AUSA se reserva el derecho de aplicar el sistema de reemplazo especificado en el párrafo precedente de la presente cláusula. 11.4 VISTAS E IMPUGNACIONES 11.4.1 Vistas Los OFERENTES podrán tomar vista de la documentación presentada dentro de los dos (2) días hábiles posteriores al acto de apertura. En cada caso AUSA determinará los días y horarios de las vistas. 11.4.2 Impugnaciones. Los OFERENTES podrán presentar impugnaciones al acto de preadjudicación. En tal sentido, toda impugnación que un OFERENTE pretenda efectuar con relación a la Preadjudicación deberá avalarse mediante una Garantía de Impugnación por un monto de $ 50.000 (pesos cincuenta mil). Dicha garantía deberá ser presentada en la forma y plazos establecidos en 12.3, caso contrario se tendrá a la impugnación como no presentada. Las eventuales impugnaciones deberán ser presentadas en tiempo y forma y serán resueltas por AUSA en un término máximo de quince (15) días corridos de su presentación. AUSA podrá extender el plazo para resolver las impugnaciones por igual término. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
9
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
La decisión de AUSA respecto a la admisibilidad, rechazo, procedencia y/o improcedencia de las impugnaciones presentadas por los OFERENTES, será irrecurrible y no dará derecho a reclamo alguno por parte del OFERENTE que la hubiere presentado, quedando expedita la vía judicial.. AUSA rechazará in límine toda presentación que no importe una impugnación en los términos y bajo las formas y modalidades expresamente estipuladas anteriormente. 12 GARANTÍAS 12.1 DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Los OFERENTES, ya sean sociedades o UTE, deberán constituir una única Garantía de Mantenimiento de Oferta a satisfacción de AUSA, por la suma de $ 200.000,00 (pesos doscientos mil) mediante póliza de seguro de caución, emitida por compañía aseguradora local y a satisfacción de AUSA. En caso que AUSA no aceptara la compañía aseguradora lo notificará al OFERENTE quien deberá presentar una nueva póliza en el plazo de tres (3) días hábiles y así sucesivamente. AUSA se reserva el derecho de descalificar al OFERENTE en caso que éste hubiera presentado más de tres (3) compañías y todas ellas hubieran sido rechazadas en forma fundada. La póliza en cuestión deberá estar certificada por escribano público. La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta a los OFERENTES según el siguiente procedimiento: - A los OFERENTES cuyas ofertas se encuentren entre las tres mejores, se les retendrá la garantía hasta luego de haberse producido la firma del contrato. - Al resto de los OFERENTES se les devolverá la garantía a los 7 (siete) días corridos de producida la apertura de las ofertas (siempre que no hubiere impugnaciones, en cuyo caso se retendrán hasta tanto se resuelvan las mismas). El adjudicatario perderá la garantía en caso de no presentarse a firmar el contrato en la fecha estipulada.
12.2 DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A los efectos de garantizar los trabajos y servicios a prestar, el CONTRATISTA deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato a través de una póliza de seguro de caución emitida por compañía aseguradora local, que será constituida a satisfacción de AUSA, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin IVA. La constitución de esta garantía será requisito para la firma del contrato y deberá estar vigente hasta la Recepción Definitiva de la Obra. La que deberá estar certificada por escribano público. La garantía mencionada deberá ser entregada a AUSA para su aprobación con una anticipación mínima de cinco (5) días hábiles antes de la firma del Contrato. En caso que AUSA no aceptara la compañía aseguradora lo notificará al adjudicatario y se Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
10
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
procederá en la forma prescripta en la cláusula 12.1, reservándose AUSA el derecho de descalificar al adjudicatario y proceder según el sistema de reemplazo estipulado en el presente pliego. 12.3 GARANTÍA PARA IMPUGNACIONES Las impugnaciones que un interesado efectúe con relación a la Preadjudicación deberán estar avaladas con una Garantía de Impugnación a través de una póliza de seguro de caución emitida por compañía aseguradora local, a satisfacción de AUSA, por un valor de $ 50.000 (pesos cincuenta mil), las que serán constituidas por los mismos medios y formas que la Garantía de Mantenimiento de Oferta y con una vigencia de treinta (30) días corridos. En todos los casos, la Garantía de Impugnación deberá presentarse al momento de efectuarse la impugnación pretendida, conforme los plazos estipulados. En caso que AUSA no aceptara la compañía aseguradora lo notificará al adjudicatario quien deberá presentar una nueva póliza en el plazo de tres (3) días hábiles y así sucesivamente. AUSA se reserva el derecho de tener por no presentada la impugnación en caso que éste hubiera presentado tres (3) compañías y todas ellas hubieran sido rechazadas en forma fundada. La Garantía de la Impugnación únicamente será devuelta al impugnante en caso que la impugnación presentada prosperase o en caso que el impugnante no aceptare la extensión del plazo para resolver su impugnación. De presentarse la impugnación sin su correspondiente Garantía de Impugnación, la misma no será considerada. Asimismo, en caso de no prosperar la impugnación pretendida, AUSA podrá ejecutar la póliza entregada en concepto de penalidad. 13 EJECUCIÓN DE LA OBRA 13.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES - REPRESENTANTE Y EMPLEADOS DEL CONTRATISTA El CONTRATISTA deberá cumplir y atenerse estrictamente a las instrucciones y directivas que imparta AUSA, a instancias de la Inspección, sobre cualquier cuestión relacionada o concerniente a la obra respecto de la cual AUSA tuviera derecho de acuerdo con los términos del Contrato. La correspondencia oficial entre La Inspección y El CONTRATISTA se desarrollará exclusivamente a través de los libros de "Ordenes de Servicio" y de "Notas de Pedidos". Estos libros permanecerán en Obra y el Jefe de Obra del CONTRATISTA deberá notificarse de toda orden dentro de las veinticuatro (24) horas de su libramiento. Toda Orden de Servicio se entenderá dada dentro de lo estipulado en el Contrato y queda obligado el CONTRATISTA a cumplirla de inmediato, salvo lo dispuesto a continuación. Cuando el CONTRATISTA considere que cualquier orden impartida no se ajusta a los términos del Contrato, podrá, al notificarse, manifestar por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar dentro del término de veinticuatro (24) horas improrrogables, ante la Inspección de Obra y por Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
11
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
intermedio del Libro de Notas de Pedidos, un reclamo claro y fundado en las razones que le asisten para observar la orden recibida. La observación del CONTRATISTA opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximirá de cumplirla si ella fuera mantenida. El CONTRATISTA estará obligado a aceptar las modificaciones en los trabajos que le fueran ordenados por la Inspección de Obra, siempre que esas órdenes le sean dadas por escrito y no alteren las bases del Contrato. El Jefe de Obra del CONTRATISTA deberá hallarse en forma permanente en obra. El mismo deberá ser profesional diplomado, con matrícula al día ante el Consejo Profesional de Ingeniería, y experiencia suficiente a juicio de AUSA, para desempeñarse en dicho cargo. AUSA designará un Representante Técnico que intervendrá en todas aquellas instancias cuya resolución no esté dentro de las atribuciones de la Inspección. El CONTRATISTA deberá tener en forma permanente en obra un encargado de control de calidad con experiencia en obras similares. El CONTRATISTA empleará solamente personal, ayudantes técnicos, capataces, encargados, etc., con pericia y experiencia suficiente en sus especialidades y competentes para ejecutar debidamente las tareas a su cargo. AUSA o la Inspección tendrán facultades para impugnar y para exigir al CONTRATISTA el retiro inmediato de la Obra del Jefe de Obra o de cualquier otra persona empleada por el CONTRATISTA o cualquier subcontratista, que a su juicio no estuviese debidamente capacitada para el desempeño de sus funciones, observara mala conducta, incompetencia, negligencia o que por cualquier otra causa fuera considerada incompetente. Dicha persona no podrá ser contratada nuevamente en relación con esta Obra. El CONTRATISTA elaborará un detalle de los equipos que se afectarán a los distintos trabajos (indicando marca, modelo y número interno) herramientas, instrumental y móviles. El CONTRATISTA tendrá la posibilidad de subcontratar tareas. En este caso, presentará a AUSA la nómina de subcontratistas, con sus correspondientes antecedentes en la materia. AUSA se reserva el derecho de rechazar aquel subcontratista que haya cometido incumplimientos graves respecto de obligaciones contractuales para con AUSA o con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o SBASE. La aceptación de subcontratistas por parte de AUSA no liberará al CONTRATISTA principal de su total responsabilidad por el cumplimiento del contrato y del presente pliego. Es obligación del CONTRATISTA la presentación de la nómina completa del personal bajo su relación de dependencia, contratado y/o subcontratado que quede afectado a la obra. AUSA podrá requerirle al CONTRATISTA, y ésta deberá presentar cada vez que le sea requerido la siguiente documentación: •
La nómina completa del personal ocupado y sus modificaciones.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
12
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
•
Certificado del seguro de A.R.T. contratado y la nómina del personal que cubre la póliza.
•
Constancia de Inscripción y pagos en el IERIC (seis últimos meses)
•
Copia del comprobante F.931 del pago de los aportes y contribuciones con relación al salario del personal.
•
Potestativamente, en casos en que se considere justificado por la Inspección de Obra, se requerirá al CONTRATISTA copia de los recibos salariales.
•
En caso de existir subcontratos se podrán requerir idénticos requisitos que los expuestos precedentemente y copias de los contratos de locación de los servicios profesionales contratados.
El CONTRATISTA deberá cumplimentar las disposiciones en materia de Higiene y Seguridad de Trabajo, conforme las leyes vigentes, en lo referente a prevención de accidentes, condiciones de seguridad e higiene en los ambientes laborales. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que AUSA se reserva el derecho de ordenar que determinadas tareas, que por su índole pudieran resultar críticas para el normal desarrollo del tránsito, sean efectuadas en horario nocturno y/o durante los fines de semana y/o en días feriados. La seguridad peatonal o vial durante la obra se operará de la siguiente manera: todos los elementos necesarios para la realización de señalización, desvíos, etc. serán provistos por el CONTRATISTA; quien deberá solicitar autorización a la Inspección previo a cada corte, desvío, etc. El CONTRATISTA será exclusivo y excluyente responsable por los daños y/o perjuicios que pudieren ocasionarse a terceros y/o su personal propio y/o contratado y/o subcontratado y/o al personal de AUSA, con motivo de los trabajos a su cargo. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a AUSA de todo reclamo que por cualquier concepto y/o naturaleza se pretenda como consecuencia directa y/o indirecta y/o inmediata y/o mediata de los trabajos objeto de lapresente contración. AUSA tendrá la facultad de solicitar la Reconstrucción de la obra, independientemente de las multas o sanciones que correspondan conforme artículo 14, en los siguientes casos: (i) Cuando se comprobare que el CONTRATISTA ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin las debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.). (ii) Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas en las correspondientes especificaciones.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
13
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
AUSA tendrá la facultad de solicitar la suspensión del CONTRATISTA del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y del registro equivalente en el ámbito del G.C.B.A., en los siguientes casos: (i) En caso de resolución del contrato por culpa del CONTRATISTA. (ii)Cuando cualquier obra construida presente defectos o vicios imputables a la CONTRATISTA y ésta no se allanare a cumplir las órdenes impartidas por AUSA. (iii)Cuando reiteradamente viole las estipulaciones del contrato. (iv)Cuando evidencie falta de aptitudes técnicas para la ejecución de los trabajos encomendados. 13.2 SEGUROS El CONTRATISTA deberá contratar por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante todo el plazo contractual, los siguientes seguros, a satisfacción de AUSA, y aportando los respectivos comprobantes de pago: 13.2.1 Seguro de Accidentes de Trabajo Una copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo en los términos de la Ley 24.557 y certificado de cobertura del personal afectado a los servicios requeridos. Las coberturas de ART deberán incluir una cláusula de no repetición hacia Autopistas Urbanas S.A.
13.2.2 Seguro de vida obligatorio Debe cumplir con lo estipulado en el decreto Nº 1567/74. En la póliza debe figurar todo el personal que el CONTRATISTA afectará al servicio que a contratar. 13.2.3 Seguro de Responsabilidad Civil Por daños a terceros y sus pertenencias, por hechos ocurridos como consecuencia de los servicios y/o trabajos en ejecución o realizados, con una cobertura cuyo monto mínimo deberá ascender a u$s 300.000.- (DOLARES TRESCIENTOS MIL), por evento. En el mismo deberá constar Autopistas Urbanas S.A. como tercero y coasegurado (responsabilidad civil cruzada). 13.2.4 Listado del personal Incluyendo nombres y apellidos, número de CUIL, fecha de ingreso a la empresa y tarea asignada. Dicho listado deberá estar refrendado por la A.R.T. contratada por el CONTRATISTA. 13.2.5 Nota de la A.R.T. del CONTRATISTA Con cláusula de “no subrogación”, la que deberá agregarse al contrato y que deberá estar redactada de la siguiente forma: Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
14
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
“La empresa ................, en su condición de A.R.T. contratada por la empresa ..................., renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra Autopistas Urbanas S.A. y/o su Aseguradora de Riesgo de Trabajo, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el artículo 39 inciso 5° de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de la empresa precedentemente mencionada, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de la obra cuya contratación tramitó por Licitación Pública N° 16/2010 del registro de Autopistas Urbanas S.A. 13.2.6 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos, Equipos y Maquinarias Cubre la Responsabilidad Civil hacia terceros transportados y no transportados con cobertura mínima para autos y camionetas de $ 3.000.000,- y $ 10.000.000,- para camiones, equipos y maquinarias, donde deberá constar AUSA como coasegurada y con cobertura de seguro de incendio, hurto y robo sobre los mismos. 13.2.7 Nota del CONTRATISTA Con listados del personal, equipos, maquinarias y vehículos que intervienen en la ejecución de los trabajos 13.2.8 Formulario 931 y Comprobante de pago.
13.3 EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS El CONTRATISTA deberá ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones que integran el presente pliego y con las modificaciones que se acuerden entre las partes. La obra incluye la provisión de todos los materiales (salvo los excluidos en las especificaciones técnicas y anexos), maquinarias, equipos y elementos de cualquier naturaleza, así como el personal, transporte y demás servicios necesarios para su completa realización.
13.4 REPLANTEO DE LA OBRA El CONTRATISTA será responsable por el fiel y correcto replanteo de la obra en relación con niveles de referencia dados por AUSA o la Inspección por escrito, como así también por la exactitud de la ubicación, niveles, dimensiones y alineación de todas las partes de la Obra y por la provisión de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra necesarios para este fin.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
15
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
13.5 VIGILANCIA, Y SEGURIDAD EN LA OBRA El CONTRATISTA tomará todas las medidas necesarias para la seguridad y protección de bienes y personas en la obra. Proveerá y conservará todas las luces, protecciones, cercas, carteles y señales indicadoras y vigilancia cuando y donde fueren necesarios para la seguridad y conveniencia de personas y bienes. Deberá acatar las instrucciones al respecto que reciba de la Inspección y de AUSA.
13.6 CUIDADO DE LA OBRA El CONTRATISTA será plenamente responsable desde su iniciación hasta su terminación y habilitación, por el cuidado de la obra, materiales, equipos y demás elementos llevados al emplazamiento para los fines del Contrato. El CONTRATISTA será responsable por cualquier daño a la obra ocasionado por el mismo y/o sus dependientes, y/o terceros directa o indirectamente vinculados en el cumplimiento de sus obligaciones y/o en ocasión de la ejecución de las obras. 13.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES DE OBRA El CONTRATISTA proveerá por su propia cuenta y riesgo todo el equipo de construcción, materiales y mano de obra; y su traslado al emplazamiento, dentro del mismo y su retiro en momento oportuno. 13.8 CONSERVACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO LIBRE DE OBSTRUCCIONES El CONTRATISTA deberá conservar el emplazamiento libre de obstáculos innecesarios y a la terminación de los trabajos despejará el emplazamiento de materiales sobrantes, residuos y escombros, dejándolo limpio y ordenado en condiciones a satisfacción de AUSA. 13.9 PRESERVACIÓN DEL ORDEN POR EL CONTRATISTA El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones y utilizar todos los medios necesarios a su alcance para prevenir tumultos o desórdenes por parte del personal empleado o contratado en relación con el Contrato, así como la preservación del orden y la seguridad de personas y bienes dentro del emplazamiento de la obra y sus alrededores, por todo el término de Obra. 13.10 SANIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS El CONTRATISTA deberá disponer de los insumos y la adopción de medidas adecuadas en el emplazamiento a fin de preservar la salubridad y la provisión eficiente de servicios de primeros auxilios e higiene. 13.11 INFORMES En los plazos y forma que indique la Inspección, el CONTRATISTA entregará toda la información que se le requiera con relación al personal, empleado y subcontratado Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
16
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
(en caso que lo hubiere) como así también del equipo que, en ese momento emplee en relación con el Contrato. En cada circunstancia que le sea requerido el CONTRATISTA deberá dar información relativa a: a) Tareas realizadas, personal y equipos empleados, etc. b) Avance de obra y monto invertido. c) Todo otro informe requerido en este Pliego y en las Especificaciones Técnicas. En caso de existir un siniestro, el CONTRATISTA deberá informar del mismo a AUSA en el día de ocurrencia. AUSA podrá en cualquier momento, requerir ampliaciones o aclaraciones de los informes y verificará por intermedio de la Inspección la exactitud de los informes y documentación acompañada. 13.12 CALIDAD DE MATERIALES Y ENSAYOS Todos los materiales y la ejecución de los trabajos deberán ser de la calidad prevista en el presente pliego y acordes con las instrucciones impartidas al respecto por AUSA o la Inspección de Obra. El CONTRATISTA proveerá, a tal fin, toda la asistencia personal y elementos necesarios para la extracción de muestras, examen, mediciones y ensayos de cualquier material o trabajo antes o durante su utilización o realización. Todas las muestras y/o ensayos cuyo suministro o ejecución estuvieran claramente previstos en las Especificaciones Técnicas serán a cargo del CONTRATISTA, como así también cuando sean indispensables para una mejor realización de los trabajos y/o de acuerdo con instrucciones impartidas por AUSA. En todos los casos los ensayos correrán a exclusivo costo del CONTRATISTA.
13.13 ACCESO A OBRA AUSA y la Inspección de Obra, así como cualquier persona autorizada por ellas, tendrán acceso permanente a la Obra, al obrador y a todos los talleres y lugares donde el trabajo pudiere hallarse en preparación. El CONTRATISTA prestará toda su ayuda y dispondrá la movilidad necesaria para facilitar el uso de este derecho de acceso. El incumplimiento de estas pautas dará a AUSA el derecho a resolver el contrato por exclusiva culpa del CONTRATISTA, que deberá afrontar los daños y perjuicios que tal actitud pudiere causar a AUSA.
13.14 CUBRIMIENTO DE LA OBRA, DESCUBRIMIENTOS, ABERTURAS Y EXPLORACIONES
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
17
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
No podrá cubrirse u ocultarse parte alguna de los Trabajos, sin la previa fiscalización de AUSA o de la Inspección. El CONTRATISTA deberá proporcionar a AUSA o a la Inspección amplias oportunidades para que examinen y midan todas las obras a ser cubiertas u ocultas. El CONTRATISTA deberá descubrir cualquier parte de la obra, practicar aberturas en o a través de las mismas e investigar la causa de cualquier defecto, imperfección o error en las mismas, que puedan ser indicados en cualquier momento por AUSA o la Inspección. Ante la sospecha de error o defecto en parte oculta de la obra, AUSA o la Inspección podrá solicitarle al CONTRATISTA el descubrimiento de la misma. Si efectuado el descubrimiento, se confirma la sospecha de error y/o defecto, los costos del mismo y de la reparación de lo defectuoso, serán a cargo del CONTRATISTA. En cambio, si producido el descubrimiento, se verificara que no hay error y/o defecto alguno, el costo de tal descubrimiento será a cargo de AUSA.
13.15 RETIRO DE OBRA DE MATERIALES INADECUADOS La Inspección durante la ejecución de la obra estará autorizada para ordenar el retiro de materiales inadecuados y su reemplazo por los indicados, como así también para la remoción y correcta reconstrucción, a pesar de cualquier ensayo previo, de cualquier trabajo que, a juicio de la Inspección de Obra no estuviera acorde con los materiales y calidad de ejecución requeridos.
13.16 TRABAJO NOCTURNO El CONTRATISTA podrá realizar trabajos en horario nocturno, cuando fuese necesario acelerar el ritmo de la obra a efectos de cumplir con el plazo previsto para el completamiento de la misma o por otra causa debidamente justificada. En oportunidad de efectuarse trabajos nocturnos, el CONTRATISTA deberá suministrar iluminación suficiente como para permitir el avance de los trabajos y el acceso al emplazamiento con la mayor seguridad y sin peligro para personas o bienes. El alumbrado deberá ser a satisfacción de la Inspección de Obra. Todo esto no implicará ningún costo adicional para AUSA.
13.17 VOLUMEN Y RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Si el ritmo de ejecución de la obra fuera, a juicio de AUSA o de la Inspección de Obra, inadecuado para asegurar la culminación de las tareas en el plazo previsto o dentro del plazo prorrogado por alguno de los motivos contemplados en este Pliego, AUSA por sí o a indicación de la Inspección de Obra impartirá las instrucciones necesarias para acelerar la marcha de los trabajos. Las medidas que, a tal fin, ordene AUSA no serán recurribles. AUSA podrá adoptar tales medidas y obligar al Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
18
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
CONTRATISTA a ponerlas en práctica en cualquier momento sin necesidad de esperar al final de los trabajos. Ello sin perjuicio de lo que más adelante se establece respecto a penalidades y a demora.
13.18 MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL O VEHICULAR El CONTRATISTA realizará los trabajos de modo de ocasionar las menores molestias posibles, adoptando medidas adecuadas para su comodidad. Es obligación del CONTRATISTA señalizar todo el sector afectado a obras o posicionamiento o movimiento de equipos, asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias, para orientar e informar, tanto de día como de noche. Serán obligatorias las señales luminosas u otras que indique la legislación vigente. En la zona de obra, el CONTRATISTA deberá impedir el acceso a personas ajenas a la Obra en tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocará defensas, letreros de precaución, y otros medios eficaces. AUSA queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados por medidas deficientes de señalización, desvíos, cortes, iluminación y todas aquellas necesarias para resguardo de la seguridad de personas y bienes, siendo el CONTRATISTA el único responsable.
13.19 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE En relación al área de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, todo CONTRATISTA y sus subcontratistas deberán cumplir con la legislación vigente que se detalla a continuación: Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo Nº 19.587 Decreto de Higiene y Seguridad en la construcción Nº 911/96 Resolución S.R.T. Nº 231/96 Resolución S.R.T. Nº 51/97 Resolución S.R.T. Nº 35/98 Resolución S.R.T. Nº 319/99 Resolución S.R.T. Nº 320/99 Previo a su ingreso a la obra el CONTRATISTA deberá presentar: Aviso de inicio de obra. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
19
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Programa de seguridad, Legajo Técnico aprobado por la ART (el plazo para presentar la aprobación del mismo es de 5 (cinco) días a partir del ingreso a obra). Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y Seguridad y un responsable de la empresa, firmado por ambos. En caso de ser personal autónomo, una póliza de seguro de accidentes personales por un valor de $ 230.000. El CONTRATISTA y sus subcontratistas deberán cumplir con la legislación vigente en relación al área de Medio Ambiente 14 SANCIONES, PENALIDADES Y MULTAS 14.1 HECHOS SANCIONABLES AUSA por sí o a instancias de la Inspección, podrá imponer al CONTRATISTA y/o Jefe de Obra en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales, las siguientes penalidades: 14.1.1 Multas y/o descuentos por trabajos mal ejecutados a) Multa: se aplicará la sanción de multa, cuando: (i) El CONTRATISTA no cumpliere con los plazos parciales o final del plan de trabajos aprobado. (ii) Haya mora en el cumplimiento de una Orden de Servicio. (iii) Cuando ocurra algún accidente debido a su culpa o negligencia. (iv) Por ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. (v) Por afectar la normal circulación de tránsito en forma imprevista. (vi) Por no dar cumplimiento al presente pliego. b) Descuentos por trabajos mal ejecutados: Procederá en los casos en que se compruebe dosificaciones inadecuadas, de calidad de materiales exigidos, resistencia, espesores o cualquier otra condición técnica indicada en los pliegos técnicos. Este descuento no será necesariamente proporcional al valor económico del material o elemento ausente sino al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. Su aplicación está regulada por lo que establezcan las respectivas Especificaciones Técnicas y sus complementarias. Ello será determinado por AUSA cuya decisión será inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de la obra. 14.1.2 Al profesional Jefe de Obra Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
20
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
a) Llamado de atención: (i) Por no concurrir a citación debidamente efectuada. (ii) Por ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección. b) Apercibimiento: Cuando se produzca un segundo llamado de atención se aplicará apercibimiento. c) Suspensión: (i) Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes. (ii) La reiteración de estos hechos, que puedan comprometer la calidad de la obra, implicará una suspensión por dos (2) meses. d) Sustitución: (i)Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo sido antes suspendido en dos (2) oportunidades. (ii) Por faltas graves o comprobación de dolo.
14.2 MULTAS Y MONTOS 14.2.1 Incumplimiento de plazo de entrega de la documentación para la firma del contrato: Por cada día de atraso en el cumplimiento de la entrega de la documentación exigida por AUSA para la firma del contrato, se aplicará una multa equivalente a 1/4000 del monto del contrato. 14.2.2 Incumplimiento de Ordenes de Servicio: En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/4000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.
14.2.3 Incumplimiento de plazos parciales y final: Por cada 1% (uno por ciento) de atraso respecto al Plan de Trabajos de la oferta (medido en oportunidad de cada medición para certificación) se aplicará una multa igual al 1 ‰ (uno por mil) del monto del contrato. Esta multa aplica hasta la fecha de finalización de la obra prevista contractualmente o en las ampliaciones del mismo, que se hubieren acordado. Por el incumplimiento en el plazo de finalización y entrega total de la obra se aplicará una multa diaria igual al 1 ‰ del monto contractual, por cada día de atraso. Esta multa aplica desde la fecha de finalización de obra prevista contractualmente o de sus ampliaciones, si las hubiere.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
21
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
La sanción por retardos no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad por los daños y perjuicios emergentes de la demora y/o de la resolución del contrato. 14.2.4 Accidentes: En caso de accidentes, debido a culpa o negligencia del CONTRATISTA, además de todas las responsabilidades que le quepa en función de la aplicación de la legislación vigente, será pasible de la aplicación de una multa equivalente a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones, por siniestro ocurrido. 14.2.5 Por no dar cumplimiento al presente pliego y/o al Contrato. Por ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección En caso de incumplimiento del presente pliego, del contrato o de ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección, se procederá a la aplicación de una multa igual a 1/4000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones. 14.2.6 Límite de multas Cuando el importe de las multas alcance al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, AUSA podrá optar por la resolución del mismo por causas imputables al CONTRATISTA. 15 AMPLIACION O DISMINUCION DE LA OBRA Sólo AUSA podrá ordenar la ampliación o disminución de la obra siempre que tal modificación sea de la misma naturaleza de las contratadas, hasta un monto de un más o menos veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, en cuyo caso, de común acuerdo, las partes convendrán las modificaciones que sean necesarias sin modificar los precios unitarios contratados, según Anexo Nº 2. En ningún caso se considerará ampliación de Obra a las instrucciones que imparta AUSA, o la Inspección de Obra relacionadas con detalles de terminación, medidas de seguridad y todo tipo de trabajos que sean complementarios para asegurar el buen funcionamiento de la obra, de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas. 16 CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS 16.1 MEDICIÓN DE LA OBRA La contratista elevará un certificado a los 30 días correspondiente a los trabajos e inversiones realizadas directa o indirectamente para la ejecución de la obra. Luego elevará certificaciones parciales contra la finalización de los trabajos por cada rampa El Jefe de Obra queda obligado a asistir a todas las mediciones de las obras ejecutadas. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, respectivamente, si el CONTRATISTA se negare a presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
22
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
que se le formulará al efecto, se lo tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección. Los gastos y conceptos de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario intervenir o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que AUSA considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.
16.2 Certificación Cada certificado será elaborado de manera tal que los datos correspondientes a lo contratado, lo certificado a la fecha y acumulado sea de sencilla lectura. Se adjunta Anexo Nº 9 de planilla tipo de certificación. Queda aclarado que el modelo de certificado podrá ser modificado por AUSA si lo considerara necesario. Conformada la medición por la Inspección de Obra y el CONTRATISTA, ésta preparará los certificados de avance de obra en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Presupuesto aprobado. Cada certificado de avance deberá ser acumulativo y a cuenta del certificado final, es decir, que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por AUSA. El Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, los certificados por él confeccionados para su conformidad y posterior aprobación por parte de AUSA y pago, bajo apercibimiento de certificársele de oficio por la Inspección de Obra, sin recurso alguno, la cantidad que se considere conveniente, deduciéndose en concepto de multa y resarcimiento por costo administrativo, un cinco por ciento (5%) del monto bruto que se certifique.
16.3 APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS Los certificados serán confeccionados por el CONTRATISTA en original y cuatro (4) copias y serán presentados, debidamente firmados y sellados por el jefe de obra, ante la Inspección para su conformación y posterior tramitación. Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación de los certificados de obra, a efectos que la Inspección de Obra les preste su conformidad. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
23
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Si el certificado fuere observado, la cuenta del plazo comenzará a regir en el momento en que el CONTRATISTA lo presente corregido. AUSA deberá aprobar y entregar al CONTRATISTA, a los fines dispuestos en el artículo 10.4, el certificado aprobado en original y tres (3) copias dentro de los cinco (5) días hábiles de la conformidad prestada por la Inspección de Obra.
16.4 FACTURACION Y PAGO Las facturas deberán ser presentadas, junto con el certificado original y dos (2) copias, en la recepción de la AUSA sita en la calle Piedras 1260, cuerpo "A", piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las mismas deben expedirse a nombre de Autopistas Urbanas S.A. Deberá constar en las mismas el número de orden de compra y demás datos correspondientes al certificado emitido. El plazo de pago se fija en treinta (30) días corridos a partir de la fecha de recepción, en tiempo y forma, de la factura en AUSA.
16.5 Mora en los pagos En caso de mora en el pago de las facturas, se devengará un interés equivalente a la tasa de interés que aplica el Banco de la Nación Argentina, para descuento de documentos a treinta (30) días. La mora se operará únicamente en caso que el CONTRATISTA hubiera intimado previa y fehacientemente a AUSA al pago correspondiente. Para el caso de incumplimiento en las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, la mora se producirá en forma automática y por el mero vencimiento de los plazos, no siendo necesaria interpelación extrajudicial y/o judicial previa alguna por parte de AUSA. En ningún caso la mora en los pagos otorgará al CONTRATISTA el derecho a peticionar prórroga de plazo para la ejecución de la obra.
16.6 FONDO DE REPARO De cada certificado de obra se retendrá un cinco por ciento (5%) para constitución del Fondo de Reparo. El Fondo de Reparo quedará en poder de AUSA, hasta la Recepción Definitiva, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y cumplimiento de plazos, y para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el CONTRATISTA no ejecutare cuando le fuere ordenado. Se deducirán también del Fondo de Reparo los descuentos por trabajos mal ejecutados que se pongan de manifiesto con posterioridad a su aprobación.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
24
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
El monto correspondiente al Fondo de Reparo no podrá ser sustituido por una póliza de caución o fianza bancaria. No devengará intereses y/o cualquier tipo de actualización monetaria, y será constituido en la misma moneda de pago utilizada en el presente contrato.
16.7 RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS De los certificados de obra se podrá deducir las sumas que por cualquier concepto adeude el CONTRATISTA a AUSA. Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma líquida a pagar por el CONTRATISTA de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al CONTRATISTA, originado en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas contractuales.
16.8 EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO AUSA tendrá derecho a ejecutar la garantía de Cumplimiento de Contrato, no sólo en el caso en que se resuelva el contrato por culpa del CONTRATISTA, o por la aplicación de multas indicadas en el artículo 14.2, o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor de aquél, sino también en el caso en que el Fondo de Reparo, al ser afectado a la reparación o reconstrucción de trabajos que tuvieren vicios o defectos en la ejecución de la obra no resultare suficiente. Hecha efectiva la garantía que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que AUSA tenga con el CONTRATISTA.
16.9 GASTOS Y DERECHOS Todos los gastos o pagos y obligaciones, que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por el CONTRATISTA, incluso las obligaciones correspondientes al pago de agua de construcción. Asimismo, los trámites, derechos y gastos correspondientes a la instalación y provisión de energía eléctrica, gas, etc., correrán por cuenta del CONTRATISTA. 17 MODIFICACION DE PLAZOS DEL CONTRATO El CONTRATISTA solamente podrá solicitar ampliaciones del plazo total de obra y de los plazos para las finalizaciones parciales por las causales previstas en la cláusula 4 del presente pliego.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
25
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
18 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS CONSECUENCIAS 18.1 CAUSALES DE RESOLUCIÓN. 18.1.1 Por causas imputables al CONTRATISTA Independientemente de lo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y lo específicamente estipulado en el punto 14, AUSA podrá resolver el Contrato de pleno derecho y sin necesidad de notificación ni intimación alguna, por las causas imputables al CONTRATISTA que a continuación se indican: • Cuando la sumatoria de las multas sea equivalente al quince por ciento (15 %) del monto del contrato, incluidas ampliaciones. • Por demorar más de 15 (quince) días corridos en la entrega de Planes de Trabajo solicitados por la Inspección. • Cuando el CONTRATISTA, sin causa debidamente justificada, paralice totalmente los trabajos durante un plazo de 10 (diez) días corridos o 15 (quince) días alternados. • Cuando el CONTRATISTA sin causa debidamente justificada ejecute la obra con un ritmo de trabajo que implique la imposibilidad material de concluir la totalidad de los trabajos dentro del plazo establecido. • Por falta de cumplimiento de las instrucciones, que imparta la Inspección de Obra para acelerar los Trabajos. • Cuando el CONTRATISTA, en caso que se trate de una U.T.E., altere la participación de sus integrantes, sin previa autorización expresa de AUSA.
18.1.2 Por causas imputables a AUSA: El CONTRATISTA podrá considerar resuelto el contrato respectivo: • •
En caso de faltas reiteradas de las obligaciones de AUSA, previa intimación mediante un telegrama colacionado. Por quiebra o concurso de Autopistas Urbanas S.A.
18.1.3 Por Caso Fortuito o Fuerza Mayor Se podrá considerar resuelto el Contrato:
•
Cuando el CONTRATISTA por caso fortuito o fuerza mayor se vea obligado a reducir el ritmo previsto en el plan de trabajos en más de un 50% (cincuenta por ciento) durante un período de 60 (sesenta) días corridos o 90 (noventa) días alternados.
•
Cuando, por caso fortuito o fuerza mayor, la ejecución de la Obra no pudiera ser continuada.
18.2 CONSECUENCIAS Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
26
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
•
En caso que el comportamiento del CONTRATISTA diera lugar a la resolución del Contrato por cualquier causal que no se encuentre taxativamente contemplada dentro de los supuestos contractuales establecidos en forma expresa más arriba, será responsable por los daños y perjuicios que tal actitud origine a AUSA.
•
El CONTRATISTA renuncia expresamente a efectuar contra AUSA ningún reclamo de daños y perjuicios por ninguna causa que pudiera estar directa o indirectamente vinculada al presente.
18.2.1 Por causas imputables al CONTRATISTA AUSA tendrá derecho a tomar posesión de la obra previo inventario y avalúo que se practicará al efecto, de los trabajos ejecutados, materiales de recibo, compromisos de pago y subcontratos concertados. Las fechas y horas que fije AUSA, para realizar las operaciones de inventario y avalúo como para la toma de posesión de la obra, serán comunicadas al CONTRATISTA fehacientemente y con 3 (tres) días corridos de anticipación por lo menos. En caso que el CONTRATISTA no concurra a la citación, AUSA podrá realizar dichas operaciones y tomar la mencionada posesión con la presencia de un Escribano Público, quién labrará un acta y la hará firmar por el representante de AUSA, notificando luego al CONTRATISTA con entrega de una copia de las actuaciones. Los materiales no aceptados y los equipos que no deban quedar en la obra serán retirados a su costa por el CONTRATISTA, dentro del plazo que se establezca, el que no será mayor de 15 (quince) días corridos subsiguientes a partir de la fecha de notificación de la obligación de hacerlo. Los trabajos que no sean recibidos por los encargados de realizar el inventario y avalúo, en razón de no responder a las condiciones y exigencias del contrato, serán demolidos o deshechos por el CONTRATISTA a su exclusivo cargo y dentro del plazo que se estipule. Si no lo hiciere, AUSA los podrá hacer demoler o deshacer por cuenta del CONTRATISTA. El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, terminados o inconclusos, que sean recibidos, y el de los materiales aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta por AUSA y las penalidades previstas en la cláusula 14 El CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios que la rescisión pudiere irrogar a AUSA.
18.2.2 Por causas imputables a AUSA: El CONTRATISTA intimará fehacientemente a AUSA a proceder a la recepción definitiva de los trabajos ejecutados dentro de los 10 (diez) días corridos posteriores a la resolución del contrato, a cuyo efecto practicará la liquidación correspondiente de los mismos, de conformidad con las respectivas estimaciones contractuales. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
27
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Se liquidarán a favor del CONTRATISTA los gastos que requiera el desarme y retiro de los equipos, herramientas útiles, instalaciones y demás enseres de su propiedad, el importe de los materiales acopiados y los equipos contratados que se hallen en obra o en taller. AUSA deberá abonar al CONTRATISTA las sumas que resulten de los perjuicios que probare haber tenido como consecuencia directa e inmediata de la resolución del contrato. No se reconocerá lucro cesante. El CONTRATISTA no tendrá derecho a mantener la tenencia de la obra.
18.2.3 Por caso fortuito o de fuerza mayor. El CONTRATISTA intimará fehacientemente a AUSA a proceder a la recepción definitiva de los trabajos ejecutados dentro de los 10 (diez) días corridos posteriores a la resolución del contrato, a cuyo efecto practicará la liquidación correspondiente de los mismos, de conformidad con las respectivas estimaciones contractuales. Se liquidarán a favor del CONTRATISTA los gastos que requiera el desarme y retiro de los equipos, herramientas útiles, instalaciones y demás enseres de su propiedad, el importe de los materiales acopiados y los equipos contratados que se hallen en obra o en taller. No se reconocerá lucro cesante. 19 APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 19.1 APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS CUBIERTOS Los trabajos que, por la evolución de la obra están destinados a quedar cubiertos, serán aprobados a medida de su ejecución, pero el CONTRATISTA es responsable por los vicios de construcción de acuerdo con lo prescripto en el Art. 1.646 del Código Civil, como también para la conservación de aquellos hasta su recepción definitiva.
19.2 RECEPCIÓN PROVISORIA Cuando la obra se encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las exigencias estipuladas en el presente pliego, el CONTRATISTA podrá solicitar a la Inspección la entrega de una constancia de la fecha de terminación que tendrá carácter provisional y estará condicionada al resultado de la Recepción Provisoria. AUSA fijará la fecha de recepción dentro del plazo máximo de 7 (siete) días corridos y citará al CONTRATISTA en forma fehaciente. En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos y si no se presentan fallas o solamente defectos menores subsanables, a juicio exclusivo de AUSA durante el plazo de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de terminación.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
28
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Se labrará un acta de Recepción Provisional dejando constancia de las fallas por corregir y de la fecha inicial del plazo de garantía. En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el uso normal de la obra. Si la obra presentara fallas importantes, a juicio exclusivo de AUSA, se considerará como no terminada postergándose la recepción provisional hasta que todas las fallas estén corregidas. A este efecto se fijará un plazo para su corrección, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos. Si en esta oportunidad AUSA, a su exclusivo juicio, resolviera la Recepción Provisional, se fijará la nueva fecha de terminaciones. Si el CONTRATISTA no corrigiera las fallas en el plazo acordado, AUSA podrá hacerlo con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del Fondo de Reparo y/o la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Si el CONTRATISTA, o su representante no concurrieran en la fecha fijada para la Recepción Provisional, AUSA procederá a efectuar la recepción dejando constancias en acta de la ausencia del CONTRATISTA y ésta perderá todo derecho a apelar los resultados de la recepción.
19.3 PLAZO DE GARANTÍA El plazo de Garantía de la obra se fija en doce (12) meses contados a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese plazo el CONTRATISTA es responsable de las reparaciones necesarias, siempre que éstas no sean consecuencia del uso indebido de la Obra. 20 RECEPCIÓN DEFINITIVA Transcurrido el plazo de Garantía se efectuará una Inspección para realizar la Recepción Definitiva que se hará con las mismas formalidades que la provisoria. Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones la obra quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección a cuya expiración se efectuará una nueva verificación del estado de la obra. Si en esta oportunidad AUSA resolviera aceptar los trabajos, quedará efectuada la recepción definitiva. A los 30 (treinta) días de la firma del Acta de Recepción Definitiva, AUSA procederá a la liquidación final y a la devolución del Fondo de Reparo y de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Si el CONTRATISTA no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, AUSA podrá corregirlos con su propio personal, o el de terceros, tomando los fondos necesarios del Fondo de Reparo y/o de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 21 RESPONSABILIDAD – INDEMNIDAD El CONTRATISTA deberá mantener indemne a AUSA de todo reclamo que por cualquier concepto y/o naturaleza a su respecto se pretenda, con relación a la obra. Así, entre otros, deberá dejar indemne a AUSA por: Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
29
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
- Reclamos de índole Laboral y/o Previsional: AUSA será mantenida indemne de todo reclamo derivado del cumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales y/o de cargas sociales y/o de Riesgos del Trabajo del personal afectado a la obra por el CONTRATISTA, sea bajo relación de dependencia, contratado y/o subcontratado y/o bajo la forma jurídica que el CONTRATISTA establezca. En todos los casos, el simple requerimiento que se pretenda contra AUSA hará al CONTRATISTA exclusivo y excluyente responsable, debiendo afrontar a su exclusivo cargo el pago de las sumas reclamadas. La existencia de un reclamo judicial y/o extrajudicial, no relevará al CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y la indemnidad resultará comprensiva de asumir a su cargo exclusivo el pago del costo de todas las sumas que se deriven de los pronunciamientos que se dicten. - Indemnizaciones por Daños y/o Perjuicios: Para el supuesto caso que, como consecuencia de los trabajos contratados, se reclamen indemnizaciones por daños y/o perjuicios y/o por cualquier otro concepto y/o naturaleza, por parte de terceros y/o del propio personal a cargo del CONTRATISTA, sea bajo relación de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen jurídico que fuere, y/o del personal de AUSA, sea bajo relación de dependencia y/o contratado y/o subcontratado y/o bajo el régimen jurídico que fuere; el CONTRATISTA deberá mantener indemne a AUSA de tales reclamos, asumiendo por su cuenta y cargo y de manera exclusiva y excluyente todos y cada uno de los rubros y reclamos que se pretendan. La indemnidad es comprensiva de todos y cada uno de los costos y gastos que se pretenda contra AUSA. Se consideran incluidos en el presente punto, los reclamos derivados de accidentes de tránsito ocurridos como consecuencia directa y/o indirecta y/o mediata y/o inmediata y/o remota de los trabajos a cargo del CONTRATISTA y la indemnidad se extiende a los procesos judiciales y/o prejudiciales en que AUSA fuere citada, así como a los gastos y/o costos que se devenguen, como es el caso de los gastos de defensa de AUSA, concepto incluido pero no excluyente dentro de los gastos causídicos a cargo del CONTRATISTA. 22 IMPUESTO A LOS SELLOS – LEY 2997 AGIP En tanto se halle vigente la aplicación de la Ley Nº 2997 – AGIP –GCBA, en el Contrato ú Orden de Compra que se emita como consecuencia de la presente Licitación, las partes estarán obligadas al pago del Impuesto de Sellos (alícuota del 0,8% de la cifra neta de IVA) dentro del plazo de 15 (quince) días de la fecha de emisión ó celebración de tales instrumentos. El pago del impuesto será efectuado por AUSA, quien descontará el 50% (cincuenta) por ciento correspondiente a la alícuota de dicho impuesto, de los pagos que deba abonarle al CONTRATISTA, entregándole a éste como constancia del mismo, una copia del comprobante del pago efectuado. 23 TRIBUNALES – JURISDICCION Toda divergencia que surgiere entre AUSA y los OFERENTES, adjudicatarios o CONTRATISTA respecto de la aplicación interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del contrato durante su vigencia, sus prórrogas o sus efectos Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
30
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
posteriores, será sometida a conocimiento de TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
31
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
24. ANEXOS
ANEXO N°1: MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ANEXO N°2:PLANILLA DE COTIZACIÓN. ANEXO N°3: CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN ANEXO N°4: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN ANEXO N°5: ASPECTOS LEGALES ANEXO N° 6: ASPECTOS ECONOMICO-FINANCIEROS ANEXO N° 7: ASPECTOS TÉCNICOS ANEXO N° 8: PROPUESTA TÉCNICA ANEXO N° 9: MODELO DE CERTIFICADO ANEXO N°10: MENSUALES
PLAN
DE
TRABAJOS
-
AVANCES
ACUMULADOS
ANEXO N°11: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO N°12:
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
32
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
ANEXO N° 1 MODELO DE PRESENTACION DE LA OFERTA
Buenos Aires,
de
de 2010
Señores AUSA Piedras 1260 - Edificio A - 1er Piso Buenos Aires República Argentina
La (Empresa, y/o U.T.E.)........................................................... en adelante el OFERENTE, representada legalmente por el Señor ................................................... presenta su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS de la obra denominada “ Tratamiento Urbano en rampas de Autopista 25 de Mayo” y que es objeto de la “LICITACION PUBLICA N° 16/2010” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados para la Oferta. Los montos cotizados sin IVA son los siguientes: Obras Objeto de la Licitación: Total Obra $............................ En la Planilla Anexo N° 2 se presenta - como parte componente de esta Oferta - la Planilla de Cotización de Ítem, la que se aplicara en todo lo que corresponda a las posibles ampliaciones o disminuciones de las obras previstas en la cláusula 15. Atentamente
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
33
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Firma del Representante Legal (Aclaración)
Nombre de la Empresa o UTE Sello de la empresa/UTE
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
34
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
ANEXO Nº 2
PLANILLA DE DESGLOSE DE RUBROS A COTIZAR ANALISIS DE PRECIOS POR RUBRO
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
35
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
ANEXO Nº 2 – Planilla de cotización
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
36
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
ANEXO N° 2 - Planilla de cotización (continuación)
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
37
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
ANEXO Nº 3
CRONOGRAMA DE LA LICITACION
PRESENTACION DE CONSULTAS: desde el 1° de Noviembre y hasta el 11 de Noviembre de 2010
VISITA A LA OBRA: 09 de Noviembre de 2010 a las 10 hs. en la oficina central de AUSA, sita en la calle Piedras 1260 Edificio A, Piso 1°. La misma estará a cargo del Arq. Pablo Schulze.
PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 16 de Noviembre de 2010 hasta las 15.30 hs.
APERTURA DE LAS OFERTAS: 16 de Noviembre de 2010 a las 15:30 hs.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
38
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
ANEXO N° 4 - MODELO DE CARTA DE PRESENTACION (Ciudad) (*), ..... de .................. de 201... Señores Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Piso 1°, Edificio “A” BUENOS AIRES
(El/la/los/las) (señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter de (representante legal / apoderado / presidente / socio gerente / postulante individual), respectivamente, de la (empresa / UTE) ...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, y constituyéndolo a los efectos de (esta/e licitación pública / licitación privada / concurso de precios) en la calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes a los efectos de presentar (nuestra oferta / el contenido exigido para el / los Sobre N° 1 /Sobres Nos. ........) conforme a lo establecido por los Pliegos de Condiciones correspondientes (a la / al) presente (licitación pública / licitación privada) N° ......../201..., cuyo objeto es ............................................. Nuestra oferta incluye todos los trabajos, mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para cumplir adecuadamente con el objeto de la contratación, conforme a lo estipulado en la cláusula 6 (Régimen de Contratación) del Pliego de Condiciones Generales, con las particularidades establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. Declaramos expresamente, asimismo, que nuestra oferta se ajusta íntegramente a los requerimientos contenidos en la documentación de la licitación, y que nuestra presentación no se encuentra impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni prohibición que surja de este llamado ni de las leyes vigentes. Hemos examinado y aceptado sin reservas las exigencias establecidas en los pliegos respectivos (y en las circulares emitidas), y hemos asimismo recogido la información necesaria para la elaboración de nuestra propuesta, tanto en lo concerniente a la demanda de personal e insumos requeridos para cumplir adecuadamente con el vínculo contractual que haya de formalizarse, como en lo referente al conocimiento del lugar en el que habrán de (proveerse los bienes / brindarse los servicios / realizarse los trabajos / ejecutarse las obras). Por lo tanto, AUSA queda eximida por nosotros de responsabilidad por cualquier error u omisión nuestra en la preparación de la oferta presentada. A la vez, declaramos que toda la información proporcionada (por nuestra empresa / por mí) es verdadera y exacta, al tiempo que autorizamos a AUSA para verificar tales extremos a través de los sistemas de información que considere pertinentes. En caso de verificarse falsedad o inexactitud en la referida información, aceptamos expresamente la facultad de AUSA para invalidar nuestra participación en el presente proceso de contratación, y renunciamos expresamente a todo derecho o acción tendiente a reclamarle Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
39
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
resarcimiento de daños y perjuicios por tal causa. En el mismo sentido, reconocemos expresamente el derecho de AUSA de solicitar información adicional, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones y/o ampliaciones sobre la información proporcionada, y que la negativa a brindar tal información adicional facultará a AUSA a rechazar nuestra pretensión de ser tenidos por OFERENTES. Por otra parte, manifestamos que (nuestra empresa / el suscripto) no tiene vinculación directa o indirecta con AUSA ni con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni con sus directivos o funcionarios, que represente una inhibición para ser CONTRATISTA de AUSA. Declaramos, con carácter de declaración jurada que esta empresa, sus empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (SI / NO) mantienen juicios en condición de actor o demandado con AUSA, la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidas sus empresas.(**) Asimismo nos comprometemos a aceptar considerar resuelto el contrato o la orden de compra, según corresponda, por nuestra exclusiva culpa, en caso de presentación en concurso preventivo de acreedores, o si fuera solicitada nuestra quiebra. Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos comprometemos a presentar las garantías requeridas y a formalizar el vínculo contractual dentro del plazo estipulado por AUSA, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de estas exigencias o de falta de mantenimiento de la oferta por el plazo requerido, la facultad de AUSA de dejar sin efecto la adjudicación. Saludamos a ustedes atentamente. Firma: ......................................... (***)
(*) Todas las palabras, frases o expresiones escritas en bastardilla, subrayadas y separadas por barras son alternativas y se excluyen entre sí. (**) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente, estado procesal de éste y monto en litigio. (***) La firma de la carta de presentación debe estar acompañada del sello de quien la suscribe y de la empresa o UTE a la cual representa.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
40
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
ANEXO N° 5 ASPECTOS LEGALES A los efectos de acreditar su capacidad legal, el OFERENTE deberá presentar: a) Contrato social o estatuto, como así también las reformas vigentes que se hubieren introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Públicos correspondientes. b) Copia del acta de Asamblea de Accionistas, con la constitución del Directorio a la época de la presentación de la oferta y copia del acta de Directorio de donde surge la distribución de cargos vigentes al momento de realizar la oferta. c) Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anónimas, de donde surja la decisión social de presentarse a la licitación. Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que acredite idéntica decisión emanada del órgano societario que exprese la voluntad social. d) Poder especial, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa a uno o más representantes con facultades amplias y suficientes para representar al OFERENTE sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio, en el supuesto que la persona designada no fuere el representante legal de la OFERENTE. Si se tratare del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente. e) Domicilio legal constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su número de teléfono / fax. Cuando se trate de U.T.E., además se deberá presentar: f) Representación Legal unificada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en el apartado d) precedente. g) Documentación que acredite la constitución y modalidades de la U.T.E., en la que deberá establecerse como mínimo lo siguiente: g.1.Domicilio legal único en la ciudad de Buenos Aires (teléfono, fax). g.2.Porcentual de participación de cada integrante. g.3.Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
41
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
g.4.Inscripción de la U.T.E. en la Inspección General de Justicia, salvo lo indicado en el punto 7.1 del pliego, en cuyo caso se incluirá original del comprobante de inicio de trámite con el plazo allí indicado. g.5. Designación del Representante Legal de la UTE h) Copia de las actas de Directorio de cada una de las empresas autorizando la formación de la U.T.E., con el compromiso de mantenerlo en vigencia conforme lo establecido en el punto 7.1.2., en caso que la inscripción de la UTE se encontrare aún en trámite. NOTA: Toda la documentación solicitada en los ítems anteriores (excepto el e) deberá ser legalizada por Escribano Público, debiendo el notario indicar de manera expresa: libro, folio, número de acta y demás circunstancias identificatorias del documento original cuya copia legaliza. Sin perjuicio a lo manifestado precedentemente, de acompañarse documentación en original expedida en el extranjero, además de la traducción al castellano por traductor público matriculado- en su caso- la documentación deberá reunir todos los requisitos de legalizaciones para su validez en la República Argentina.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
42
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
ANEXO N° 6 - ASPECTOS ECONÓMICO - FINANCIEROS 1 Con el objeto de que AUSA evalúe la capacidad económica y financiera de los OFERENTES, éstos deberán entregar a AUSA la documentación seguidamente enumerada: 1.1 Estados Contables correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios cerrados en forma previa a la presentación de la Oferta, firmados por Contador Público, con informe de Auditor y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate (en adelante, los “EECC”). 1.2
Copia certificada por Escribano Público de:
1.2.1 El Acta de Asamblea de Accionistas o de la Reunión de Socios de la firma OFERENTE, en cuyo orden del día se incluya la aprobación de los EECC. 1.2.2 Las DDJJ y comprobantes que acrediten el pago de los últimos 3 (tres) meses de IIBB (jurisdicción CABA) e IVA. 1.2.3 La última DDJJ vencida del Impuesto a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta y comprobantes que acrediten su pago. 1.2.4 Las DDJJ y comprobantes que acrediten el pago de los aportes derivados de las obligaciones previsionales del OFERENTE, correspondientes a los últimos 3 (tres) meses previos a la presentación de la Oferta. 1.2.5 El Contrato de Afiliación emitido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada por el OFERENTE, en vigencia y de conformidad a la normativa aplicable en la materia y comprobante que acredite su pago. 1.2.6 El Contrato de Seguro de Vida Colectivo suscripto por el OFERENTE o Certificado de Cobertura emitido por la Aseguradora, en vigencia y de conformidad a la normativa aplicable en la materia y comprobante que acredite su pago.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
43
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
ANEXO N° 7 - Adjunto I - ASPECTOS TÉCNICOS A los efectos de acreditar su capacidad técnica el OFERENTE deberá presentar: a) Listado de proyectos y obras de construcción de obras similares conforme lo indicado en el inciso 11.1.3 Capacidad Técnica, según Formulario 1, en los que la empresa haya sido CONTRATISTA único o miembro de una UTE (se deberá aclarar el % - porcentaje - de participación en la misma), indicando ubicación, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de ejecución, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante para la mejor evaluación técnica de la empresa. Los montos deberán estar actualizados con el ICC Nivel General Cuadro 8.1.1.1 publicado en INDEC Informa del mes inmediato anterior a la presentación de la oferta. b) El OFERENTE deberá designar en su propuesta un Representante Técnico y un Jefe de Obra, de los que adjuntará los correspondientes curriculum vitae y las notas de cada uno de ellos prestando conformidad a la designación. El Representante Técnico será el interlocutor de AUSA y responsable de la correcta ejecución de la obra, en calidad, cantidad y oportunidad; tendrá a su cargo la coordinación y programación de la misma, así como la correspondiente asignación de recursos humanos y de medios. Será asimismo, el responsable de suministrar a AUSA y a la Inspección de Obra, los informes periódicos sobre el desarrollo de la obra y cualquier otra información que se le requiera. El Representante Técnico deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos. El Jefe de Obra será quien materializará en la obra, las instrucciones impartidas por el Representante Técnico, y deberá estar permanentemente en la obra. En ausencia del Representante Técnico, el Jefe de Obra asumirá la conducción de los trabajos y recibirá las Ordenes de Servicio que AUSA y/o la Inspección le impartan, se notificará de las mismas y les dará cumplimiento. Previo a la firma del Contrato, el OFERENTE que resulte adjudicatario, deberá otorgar poder al Representante Técnico y al Jefe de Obra, cuyas firmas obligaran al Contratista.”
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
44
Comitente
Plazo Contractual Monto original
Monto Final
Fecha iniciación
Fecha Terminación
Planilla de Obras Ejecutadas similares a las Objeto de la presente Licitación
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
Ubicación y Tipo de Obra
FORMULARIO 1
ANEXO N° 7 – Adjunto II
% participación
45
Obs.
– Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Lic.Pública Nº 16/2010
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
ANEXO N° 8 - PROPUESTA TECNICA La Propuesta Técnica deberá ajustarse a los lineamientos que se indican a continuación. Memoria Técnica La memoria técnica, debidamente firmada por el representante legal e ingeniero propuesto como jefe de obra, deberá reflejar detalladamente: a) Estrategia y Organización planteada para la ejecución de la obra. b) Equipamientos específicos a utilizar. c) Planilla de equipos propios y alquilados. e) Listado de tareas a subcontratar; etc. Plan de Trabajos Será confeccionado mediante un diagrama de barras indicando la totalidad de los ítems incluidos en el Anexo N° 2 Planilla de Ítem a Cotizar. La apertura temporal será semanal indicando el orden cronológico de las tareas a realizar. Se ejecutará un plan de trabajos para la realización de cada paso bajo nivel en forma individual y otro para la ejecución en forma conjunta. Deberá incluir porcentajes de avances acumulados (de cada ítem y del total de la obra) cumplimentando los Avances Acumulados establecidos en el Anexo Nº10 (Plan de Trabajo: Avances Acumulados Mensuales).
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
46
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
ANEXO N° 9 - MODELO DE CERTIFICADO
Nota: los certificados deberán ser presentados en este formato, preferentemente utilizando como modelo el archivo Excel que es parte integrante de la documentación licitatoria.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
47
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
ANEXO N° 10 PLAN DE TRABAJOS: AVANCES ACUMULADOS MENSUALES
Avances Acumulados Mensuales (%)
Mes
Mínimo
1
20
2
40
3
70
4
100
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
48
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
ANEXO N° 11 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 1. GENERALIDADES 1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA – TRATAMIENTO URBANÍSTICO RAMPAS La autopista 25 de Mayo fue realizada como vía elevada, por lo que sus ingresos/egresos están constituidos en rampas que conectan el tejido urbano con el viaducto elevado. La presente contratación propone básicamente cambiar la imagen de las rampas mediante la ejecución de un cerramiento en premoldeados de hormigón sobre algunos sectores. También se propone realizar una unificación de solados en la zona de cruce peatonal de las rampas intervenidas. 1.1.1. Localización Se intervendrá en las rampas : - Solis - Colombres - Sarandi de la Autopista 25 de Mayo 1.1.2. Objetivos •
Construcción de Cerramientos Laterales de las rampas: mediante la ejecución de paramentos de hormigón premoldeado
•
Realización de unificación de solados en los cruces peatonales de las rampas
1.1.3.
•
Características de la propuesta
Cerramientos Laterales El cerramiento está compuesto por losas pretensadas huecas. Se compone de una losa principal de ancho 1.20m y espesor 0.16m de altura total que supera la altura de la baranda del viaducto. Esta losa tendrá 2 módulos laterales adosados de ancho 0.30 y espesor 0.12 de largos variables y ubicadas a distinta altura. Tanto la losa principal como los módulos laterales la cara vista será de tratamiento especial, ya sea con piedra lavada o texturada.
•
Solados
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
49
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Se ha previsto la unificación de solados a la altura de los cruces peatonales sobre las rampas de modo de reemplazar las zonas de pavimento por pavimento articulado, eliminando los cordones y el desnivel existente actualmente entre la calzada y la vereda. Como solados complementarios entre estas zonas y el sector de veredas perimetrales, se ejecutaran paños en hormigón peinado . 1.2 CLAUSULAS GENERALES 1.2.1. Alcances del pliego El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta obra es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen. Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 1.2.2. Obras comprendidas en esta documentación Son aquellas por las cuales la empresa Contratista l tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 1.2.3. Reglamentos Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución de los mismos que a continuación se detallan. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
50
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.). b) Edilicias: Código de Edificación de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. c) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de instalaciones industriales de la Administración General de AySA S.A. u organismo correspondiente. 1.2.4. Muestras Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por parte de AUSA. Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse en los plazos en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. La Inspección de Obra, podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras. Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, AUSA podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio. La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que AUSA pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por AUSA 1.2.5. Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
51
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
1.2.6. Responsabilidad del Contratista La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. c) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas. El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su aprobación. d) Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de la Inspección de Obra los planos que a continuación se detallan: Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
52
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Fundación: Plano de detalle. Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P..Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.1: 200 planos generales.1: 200 planos de replanteo 1:20, 1:10 - Planos de detalles Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.e) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes. La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto , ademas deberan entregar los archivos digitales Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 1.2.7. 1.2.7.1.
Materiales Generalidades
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. En el caso de la ejecución de los cerramientos laterales premoldeados, se adjunta una especificación particular que engloba todos los aspectos de dicha tarea. 1.2.7.2.
Cales
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos respectivos. Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de calcio. Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas).
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
53
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Cal viva Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, salvo que en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extinción o apagamiento se realizará en la misma obra, según el procedimiento más conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal. Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litros de pasta por cada Kg. de cal viva en terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán impermeables, de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se trabajen las mezclas. Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros elementos extraños. La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección de Obra podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se empleará cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que se está en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se apagará, cuando menos, con (10) diez días de anticipación. Cales hidratadas (en bolsas) Procederán de fabricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. Serán en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, evitando humedades, etc. El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal. Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se dispondrá en un local cerrado y bien seco. Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas diferentes se apilarán separadamente. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
54
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme. 1.2.7.3.
Cementos
Cementos comunes Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la dirección designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorización de la Inspección de Obra. Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. Cemento de fragüe rápido Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento previo de la Inspección de Obra. Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 minutos. 1.2.7.4.
Arenas
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
55
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
mayor módulo de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513. Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3. 2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3. 3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente: Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 1.2.7.5.
Cascote
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm., aproximadamente. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm, sin restos de suciedad o salitre. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 1.2.7.6.
Agua
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisión de agua de construcción. 1.2.7.7.
Agregado grueso
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm. en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
56
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo autorización expresa de la Inspección de Obra. 1.2.8. Mezclas 1.2.8.1.
Generalidades
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en el envase. 1.2.8.2.
Planilla de Mezclas
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 1/8 parte de cemento 1 parte de cal hidráulica en polvo 4 partes de arena gruesa 6 partes de cascotes de ladrillos 2) Para mampostería de ladrillos comunes en cimientos. 1/4 parte de cemento 1 parte de cal hidráulica en polvo 4 partes de arena gruesa 3) Mampostería en elevación ladrillos comunes o de máquina (0,30 ó 0,15 ml). 1/4 parte de cemento 1 parte de cal grasa hidratada 4 partes de arena gruesa 4) Para Toma de Juntas
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
57
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
1 parte de cemento 3 partes de arena
1.2.8.3.
Tabla de Tolerancia de Construcción Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas: • En paños de 3 m, 5 mm. • En paños de 6 m, 8 mm. • Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.
1.2.9. Informe final Antes que se realice la Recepción Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Se considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original en film poliéster y tres copias heliográficas, todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista presentará a la Inspección de Obra, la siguiente documentación: a)
Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y marcas.
b)
Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.
c)
Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.
d)
Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad 14.
2.
TRABAJOS PRELIMINARES
2.1. GENERALIDADES 2.1.1. Proyecto definitivo Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
58
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por la Inspección de Obra, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su aprobación ante la Inspección de Obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado. 2.1.2. Agua para construir El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 2.1.3. Iluminación y fuerza motriz Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 2.1.4. Energía eléctrica La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.
2.1.5. Caballetes de estacionamiento Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos afectados a las obras contratadas. 2.1.6. Unión de obras nuevas con existentes Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
59
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
2.2. OBRADOR Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará el diseño, características y todo otro elemento que permita a la Inspección de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobación con que deberá contar, previamente a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores. 2.3. CARTEL DE OBRA El Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, 4 carteles de obra. El cartel se realizará en chapa de hierro D.D.BWG 24, sobre bastidor conformado en madera dura. Medida 3,00 x 2,00 ml, y de acuerdo a plano que entregue la Inspección de Obra. Vendrá pintado con dos manos de antióxido previas tres manos de esmalte sintético de terminación, colores según especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad. 2.4. CERCO DE SEGURIDAD Y PASARELAS PEATONALES
Se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalización necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de vallas, y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.
2.5. LIMPIEZA, REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, informando a la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, y verificación de ejes y niveles de referencia.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
60
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, evitando así que se mezcle con la tierra. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 2.6. DOCUMENTACION PLANIALTIMETRICA Y CATEOS Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista deberá presentar un Relevamiento Planialtimetrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra El presente relevamiento Planialtimetrico como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección de Obra. La Empresa, además, deberá efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo a los planos de Proyecto para cada Sector, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a efectuar su retiro. El relevamiento del estado actual no agota la totalidad de los elementos existentes.
2.7. DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades”, especialmente ítems 3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 3.0.2.9 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de obra.
3.
MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1.GENERALIDADES
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
61
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan, de resultar estos necesarios: a) Limpieza del terreno. b) Nivelación, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos. c) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. d) Retiro de los posibles excedentes. Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra. 3.2.EXCAVACIONES Las excavaciones para zanjas, pozos, bases, etc., se ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias. Cuando por imprevisión del Contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista. Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los apuntalamientos necesarios, los que serán recorridos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento. Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra. 3.3. TRANSPORTE Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
62
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
3.4. RELLENOS Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados “Tosca” y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario. La “Tosca” tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12 y compactará el 95 % o más de la densidad máxima del ensayo normal “Proctor”. 3.5.SUB - BASES Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" según ítem anterior. La "Tosca" tendrá un limite liquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. Compactará el 95% o más de la densidad máxima del ensayo normal "Proctor". 3.6.COMPACTACIONES ESPECIALES Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta obtener el peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo "seco" con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección. El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% de contenido óptimo de humedad. Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 4.
RETIRO DE PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
El Contratista procederá a levantar: a)-Los solados indicados en el plano de demolición de la superficie afectada a la presente licitación. b)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado. c)- Los cordones existentes en las zonas de unificación de solados Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del proyecto. Se aclara que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse, repararse o reubicarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de obra. Para aquellos trabajos fuera de la línea municipal de las rampas el Contratista deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía Pública, el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
63
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
cual deberá ser solicitado a la Dirección General correspondiente del Ministerio de Desarrollo Urbano. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios. El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra. Nota: El Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes. 5.
RETIRO DE POSTES, CARTELES, SOPORTE METALICO Y TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
6.
CONTRAPISOS
6.1.
GENERALIDADES
6.1.1
Normas de ejecución
Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus pendientes respectivas. El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán encima de los trabajos de sub-base de suelo Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
64
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
seleccionado, por lo tanto la ejecución de los contrapisos mantendrá las normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos. 6.1.2
Terminaciones
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes adecuadas, según corresponda.
6.1.3
Juntas de dilatación
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra. La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del contrapiso. 6.1.4
Los desniveles
Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente. 6.2.
CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP. 0,12 M H8
6.2.1. Trabajos incluidos En este rubro se considera la ejecución de todas las tareas necesarias para la ejecución y provisión de contrapisos de hormigón sobre terreno natural en áreas de acera (se ejecutará sobre la base de Suelo Seleccionado), cualesquiera sea el espesor, ubicación y destino del contrapiso. 6.2.2. Normas de ejecución Este contrapiso estará compuesto por una capa de hormigón de cascote de espesor promedio 0.12 m y se utilizará Hormigón simple para contrapisos de relleno (en áreas de veredas), mezcla de Hormigón H-8 (tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos). 7. 7.1.
UNIFICACIÓN DE SOLADOS GENERALIDADES
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus elementos componentes, se encuentran indicados en los planos generales y de detalle. El Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
65
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas. Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale la Inspección de Obra. Se obliga realizar una compra única del revestimiento a fin de no producir alteraciones de color. La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a las indicaciones de los planos, serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutarán de acuerdo a los dosajes indicados en el ítem correspondiente de “Planilla de Mezclas”.
7.2.
MUESTRAS
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a la Inspección de Obra, que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podrá aprobarles o rechazarles las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la misma. El Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos.
7.3.
PROTECCIONES
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 7.4.
TAPAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, Metrogas y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
66
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
deberán restaurarse según se indique en los planos, recolocarse en su posición y nivelarse perfectamente con el nuevo nivel del solado.
7.5.
CORDÓN VEREDA
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación preconformadas, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 7.6.
CORTE Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS
Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros producidos por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asfáltica, pavimentos de hormigón, sub-rasantes). Implica tareas de corrección, mejoras, redefinición y toda otra tarea que fuere necesaria para el perfecto acabado del área afectada, incluyéndose el aporte de material necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra. 7.7.
PISO HORMIGÓN INTERTRABADO
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
7.8.
PISO DE H° ALISADO
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
7.9.
PISO DE HORMIGON ARMADO
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 8.
PINTURA
8.1. GENERALIDADES Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
67
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano. Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su elección y aprobación. Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados. No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. El Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo. Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono. 8.2. MATERIALES Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y deberán responder a las normas IRAM.
8.3.CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
68
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en cuenta las siguientes cualidades: a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas. c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posible. d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar. 8.4.HONGOS En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo. Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. 8.5.SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES Al látex acrílico: 1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado. 2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluído con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. 3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano. El color designado será perteneciente a la carta de colores según selección final de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura. 8.6.PINTURA REJA EXISTENTE Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, considerando la limpieza, tratamiento de zonas con oxido y pintura total con esmalte sintetico
9. DEMARCACION HORIZONTAL Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
69
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
GENERALIDADES Los trabajos a realizarse incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y dirección técnica necesaria para la ejecución de los trabajos, incluyendo además los elementos y accesorios que sin estar especificados expresamente en los planos, son necesarios para el correcto uso. Sobre el pavimento de concreto asfáltico se repondrán las demarcaciones horizontales que hubieran sido afectadas durante la ejecución de las tareas de unificación de solados.
ALCANCE Los trabajos comprenden la provisión de la mano de obra, materiales y equipo necesario para ejecutar las demarcaciones horizontales necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo además aquellos elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el Comitente. Estas especificaciones y planos que se acompañan son complementarias entre sí, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Cualquier contradicción entre planos y/o pliegos, se regirá según lo que mejor convenga a criterio e interpretación de la Inspección de Obra. MATERIALES El material a emplear será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas Especificaciones Técnicas. El Contratista deberá preparar una muestra de todos los elementos a emplear. Aquellos que por su naturaleza o tamaño no pudieran ser incluidos, deberán enviarse por separado o bien cuando ello no fuera posible y siempre que la Inspección de Obra lo considere aceptable. Se describirán en memorias acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos ellos serán de tipo aprobado por A.yS.A S.A.. El color designado será perteneciente a la carta de colores según selección final de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura. 10. HIDROLAVADO Y PINTURA COLUMNAS AUTOPISTA Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.
11. PROTECCIÓN DE ARBOLADO DURANTE LAS OBRAS - Los límites de todas las zonas de protección de árboles (*), individuales o grupos, deberán ser vallados. - En el caso que se deban demoler caminos ó construcciones dentro de la zona de protección, se deberán hacer en forma manual ó con maquinaria operando desde afuera del área. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
70
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
- Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda. - No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección. - No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales ó tierra, preparación de mezclas, estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles. - Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco. - Las excavaciones dentro de la zona de protección se harán en forma manual, con pala, a fin de realizar un corte vertical, para no arrancar raíces. - Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano. En el proyecto deberá intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos. Al inicio de la ejecución del proyecto, el ingeniero ó arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del Gobierno, deberán encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de protección de los árboles. (*) Zona de protección del árbol: Define al área dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar daños a árboles, especialmente durante construcciones o desarrollos. La zona de protección mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del árbol con el suelo. 12. 12.1.
PROVISIÓN DE TIERRA Y CÉSPED PROVISIÓN DE TIERRA:
En los pequeños remanentes verdes se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras mayores a 2” de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
71
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
12.2.
PROVISIÓN DE CESPED:
Se proveerán panes de césped de GRAMILLÓN CULTIVADO en panes de 60x40 cm.
13. CIERRES LATERALES DE AUTOPISTA 13.1.
PLACAS HUECAS PRETENSADAS DE Hº
13.1.1. ALCANCES Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipo necesarios para la fabricación, transporte, terminación y montaje de los paneles pretensados premoldeados del cierre lateral de la autopista. Incluye la provisión, colocación y tensado de armaduras de acero y toda otra tarea aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con el trabajo de hormigonado. 13.1.2. NORMAS REGLAMENTARIAS Los trabajos de hormigón armado deberán responder en un todo a las normas exigidas por el "Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles", en adelante el "CIRSOC", que forma parte integrante de esta documentación, excepto en aquello que sea expresamente indicado en estas Especificaciones Técnicas. 13.1.3. MATERIALES 13.1.3.1. GENERALIDADES. Todos los materiales que se empleen en las estructuras de hormigón armado deberán satisfacer los requisitos establecidos en estas Especificaciones Técnicas y en el Capitulo 3 del "CIRSOC-201/2002". 13.1.3.2. AGREGADOS. Los agregados comprenderán: arenas naturales de grano "grueso" y cantos rodados o piedra partida provenientes de rocas silíceas, granito o basalto que no presenten películas superficiales. Deberán cumplir con los requisitos del Artículo 3.2 del "CIRSOC-201/2002". Características de los agregados finos: Estará constituido por arena natural de densidad normal del tipo de grano grueso, libre de partículas extrañas que puedan perjudicar la resistencia o durabilidad del hormigón y la armadura. Deberá cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 3.2 del “CIRSOC-201/2002”. Características de los agregados gruesos: Será de canto rodado o piedra partida, con partículas limpias y resistentes, debiendo satisfacer los requisitos establecidos en el Articulo 3.2 del "CIRSOC-201/2002". Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
72
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Para el caso de las caras vistas texturadas, el tamaño, graduación y color de la piedra triturada a emplear deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 13.1.3.3. CEMENTOS. Los cementos serán provistos a granel, o en bolsa y deberán ser de primera calidad. Se empleará cemento, tipo Portland normal o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en el Artículo 3.1 del "CIRSOC-201/2002". 13.1.3.4. AGUA. Será clara, potable, libre de glúcidos (azúcares), aceites y sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el fragüado, la resistencia o la durabilidad del hormigón, o sobre las armaduras. 13.1.3.5. ADITIVOS. La Empresa podrá emplear sustancias químicas y comerciales con el objeto de acelerar el fragüe, producir aire incorporado o densificar el hormigón, cuya utilización será ordenada por la Dirección de Obra o aprobada por esta, a propuesta de la Empresa. 13.1.3.6. ACERO PARA ARMADURAS. Para las barras de acero serán de aplicación las normas correspondientes del Artículo 3.6. del "CIRSOC-201/2002" . En las estructuras se utilizarán aceros del tipo establecido en la documentación técnica del proyecto. 13.1.4. HORMIGON 13.1.4.1. CLASE. El hormigón será de la clase de resistencia H 42 y deberá cumplir con las condiciones y exigencias indicadas en el Capítulo 4. del “CIRSOC 201/2002¨. La resistencia característica de 420 kg/cm2 a los 28 días será evaluada a partir de los ensayos de rotura a la compresión sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura. Se tomará como resultado de un ensayo el valor que se obtiene como promedio de las resistencias de, como mínimo, dos (2) probetas cilíndricas normales, moldeadas con la misma muestra de hormigón y ensayadas a la misma edad. Tendrá que cumplir con el Artículo 4.1.6.2 del ¨CIRSOC 201/2002¨. El Contratista deberá entregar copia de la totalidad de los ensayos de resistencia realizados. 13.1.4.2. MEZCLADO. El mezclado del hormigón deberá realizarse en forma mecánica. Las condiciones de mezclado serán tales que permitan obtener una distribución homogénea de los componentes y una colocación uniforme del hormigón. 13.1.4.3. CONSISTENCIA. La consistencia del hormigón será la necesaria y suficiente para que, con los medios de colocación disponibles, el hormigón se distribuya en los equipos de moldeo, permitiendo un llenado completo de las placas. 13.1.4.4. TEMPERATURA DEL HORMIGON. La temperatura del hormigón fresco se debe controlar en el momento de verterlo en los moldes, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el ¨CIRSOC 201/2002¨ Art. 5.11 y 5.12 para tiempo frío o caluroso o cuando se hubiera especificado una temperatura de colocación por características particulares de la estructura. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
73
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
13.1.4.5. HORMIGON ELABORADO. En este caso la Empresa deberá cumplir lo especificado en el Artículo 9.4 del "CIRSOC-201/2002". 13.1.4.6. FABRICACION. La Empresa deberá proveer aquellos equipos y elementos para garantizar un óptimo moldeo de las losas huecas pretensadas. Las máquinas moldeadoras deben garantizar la fabricación automatizada de las losas pretensadas conservando la geometría de los planos. Las pistas de fabricación deben ser lisas sin marcas de manera tal de garantizar que la cara inferior de las losas al momento de desmolde, no presenten marcas visibles. El grado de terminación exigida para la cara inferior de las losas será del Tipo T-3, del Artículo 6.5.4.2 La cara superior lisa de la losa maciza 30x12, será del tipo terminación Clase “A” del Artículo 6.5.3.1 del Cirsoc 201/02. La caras superior texturada para la Losa hueca 120x16, será del tipo terminación Clase “B” del artículo anterior. La tolerancia para el espesor de las losas así construidas será de +/- 6mm. El intervalo entre las operaciones de mezclado, a partir de que el agua tome contacto con el cemento y la colocación del hormigón será de 45 minutos como máximo, pudiendo extenderse a 90 minutos cuando el transporte se lleve a cabo con camiones mezcladores. Cuando por razones de proyecto deban incorporarse insertos o pases, la operación debe realizarse durante el período de fragüe del hormigón evitando alterar el monolitismo de la pieza. La tolerancia de aceptación para la ubicación de insertos y/o pases será de +/10mm. 13.1.4.7. VIBRACION DEL HORMIGON. Los equipos de moldeo contarán con vibradores de alta frecuencia para que el hormigón sea compactado hasta la máxima densidad posible, para que el hormigón resultante presente una mínima porosidad interna y superficial. 13.1.4.8. PROTECCION Y CURADO. Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuo desde la terminación de su colocación hasta un periodo no inferior al establecido en la Tabla 5.10 del ¨CIRSOC 201/2002¨, en función del tipo de cemento utilizado. 13.1.4.9. En el caso de emplearse vapor para el curado de las piezas, la temperatura máxima a alcanzar no será mayor a 75ºC. Deberán respetarse los períodos de calentamiento y enfriamiento de 20ºC/hora para evitar saltos térmicos. El Contratista presentará a la DO un protocolo de curado de las piezas fabricadas. 13.1.4.10. REPARACIONES. La Empresa deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigón como sea necesario para obtener superficies de hormigones que cumplan con los requisitos de estas Especificaciones. El hormigón para reparaciones será el mismo que corresponde a la estructura. Estas reparaciones recibirán un tratamiento de curado idéntico al del hormigón común. La metodología de reparación de las imperfecciones deberá se aprobada por la DO. 13.1.5. DESTESADO, CORTE Y DESMOLDE.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
74
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
La operación de destesado se realizará en forma gradual. El corte de los cordones se realizará por medio de discos de corte diamantados, no permitiéndose el empleo de electrodos ni pistola de oxi-corte. La operación de destesado se realizará cuando el hormigón alcance una resistencia media del 70% de la resistencia de proyecto. Se deberá presentar a la DO el resultado de 3 probetas curadas en el mismo recinto y en las mismas condiciones del banco de fabricación. El corte de las losas se realizará mediante discos diamantados. El corte debe realizarse conservando la perpendicularidad a la pieza. La tolerancia de desvío será de 3mm en 1.20m de largo. La tolerancia de aceptación del largo de corte respecto al largo nominal será de +/10mm. Esta tolerancia de aceptación se reducirá a +/-5mm para la altura diferencial respecto a la placa contigua. En todos los casos se deberán respetar las dimensiones y detalles que se indiquen en los planos aprobados por la Dirección de Obra. El desmolde o izado de la pieza se realizará mediante pinzas o herramientas que no produzcan daños en los borde de izado. No se permitirá el empleo de ganchos incorporados a la masa de hormigón. La estiba se realizará apoyando sobre tacos de madera dispuestos de manera tal que no produzcan deformaciones durante el estacionamiento de la pieza en playa. 13.1.6. ARMADURAS. Los aceros a emplear son los indicados en el artículo 3.6 del Cirsoc 201/02. Para la armaduras pretensadas se utilizará cordón de 3 alambres IRAM-IAS U 50007-98 Para los hormigones en Obra se empleará acero en barras ADN420. 13.1.6.1. Disposición de las armaduras PRETENSADAS. Durante la etapa de fabricación de las placas, deberán mantenerse los cordones con el recubrimiento superior e inferior de 15 mm. El tesado de los cordones deben realizarse con la misma tensión para evitar contraflechas residuales. Los cordones se tesarán con gatos hidráulicos provistos de manómetros controlados y con corte automático. 13.1.6.2. Colocación de las Armaduras Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas, aceites, pintura lechada de cemento y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el hormigón. Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que se indican en los planos. Deberán emplearse los dispositivos que aseguren el correcto control de los recubrimientos especificados. 13.1.7. TRANSPORTE. Las losas deben ser transportadas en posición horizontal y apoyadas sobre tacos de madera. La cantidad y distribución de estos apoyos será tal que no produzcan oscilaciones ni esfuerzos dinámicos Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
75
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
considerables. Cuando se estibe una losa sobre otra, los tacos de apoyo deben mantenerse sobre una misma vertical. 13.1.8. MONTAJE. El montaje de las piezas se realizará con empleo de fajas de tela que no produzcan daños en la superficie del elemento. Una vez verticalizada la pieza se posicionará en su lugar definitivo debiéndose nivelar en su parte inferior sobre la viga de apoyo y con suplementos apropiados hasta alcanzar el nivel de proyecto. La tolerancia de aceptación de niveles respecto a la placa contigua será de 5mm. La máxima desviación entre puntos de una recta será de 6mm cada 6.00 metros. La máxima desviación de contraflecha diferencial entre elementos contiguos al momento de montaje y en posición vertical será de 12mm. El Oferente deberá presentar un procedimiento para corregir eventuales diferencias en contraflechas de elementos contiguos, que pudieran presentarse durante el montaje. 13.1.9. RECEPCION DE LA ESTRUCTURA La recepción de la estructura se efectuará en etapas de acuerdo al cronograma de tareas que presente la Empresa para la aprobación de la Dirección de Obra. La aprobación provisoria de las etapas comprende: Aprobación de un panel de muestra de ancho 1.75 x 2.00 metros de largo Aprobación de encofrados y armaduras. Aprobación de superficies desmoldadas. Aprobación de ensayos de probetas y materiales. Aprobación del plan de transporte y montaje Aprobación del cerramiento montado La recepción final se efectuará una vez terminada la estructura y habiendo cumplimentando las aprobaciones parciales en su totalidad. Las recepciones parciales y final no eximen a la empresa de su responsabilidad plena y amplia en cuanto al comportamiento resistente de la estructura y sus elementos componentes. 13.1.10.
DOCUMENTACION
Al presentar su oferta la Empresa reconoce haber estudiado todos los aspectos y factores que inciden en la ejecución de la obra, no pudiendo manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o la naturaleza misma de la obra. Queda expresamente establecido que la recepción por parte de la Empresa del proyecto, cálculo de la estructura y documentación técnica de licitación, no exime a la misma de responsabilidad total por la deficiencia de la estructura, su adecuación al proyecto de Arquitectura e instalaciones, y su comportamiento estático. Esta responsabilidad será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de este Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
76
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
contrato. 13.1.11.
PRECAUCIONES
Previo a la fabricación de los cierres laterales, se ejecutará en primera instancia muestras de colores y texturas de los paneles para la definición del material por parte de la Dirección de Obra. Luego se realizará un prototipo de medio módulo (8,75m de largo), montado en un sector de la autopista que será determinado por la Dirección de Obra para la aprobación final y poder dar inicio a los trabajos de fabricación.
13.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 13.2.1. FABRICACION Se describe a continuación los detalles de fabricación y montaje para la construcción de un cierre lateral de la autopista. El cerramiento está compuesto por losas pretensadas huecas. Se compone de una losa principal de ancho 1.20m y espesor 0.16m de altura total que supera la altura de la baranda del viaducto. Esta losa tendrá 2 módulos laterales adosados de ancho 0.30 y espesor 0.12 de largos variables y ubicadas a distinta altura. Tanto la losa principal como los módulos laterales la cara vista será de tratamiento especial, ya sea con piedra lavada o texturada. La armadura dispuesta, es simétrica y ubicada en el eje de los nervios de la losa.(12 + 12 Trenza 3x3 C1750) Las losas principales y laterales se fabricarán individualmente y luego se vincularán ambas mediante barras pasantes y selladas con morteros epoxi. Para la fabricación de la losa principal de 1.20m, se deben desmontar los tubos 2 laterales extremos por lado, de tal manera que los bordes de la losa tenga un espesor de hormigón de aproximadamente 0.25m para permitir el anclaje de una barra de Ø16, que servirá de vinculación con la losa de 0.30m lateral. Durante la fabricación de la losa lateral deberá preverse un pase de 22mm de diámetro cada 0.50m 13.2.2. COLOCACION DE BARRAS Y ANCLAJES
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
77
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Para vincular la losa lateral con la principal deberá colocarse una barra Ø16 a través del pase, penetrando 15cm en la losa principal. El agujero previsto para el anclaje debe ser limpiado convenientemente con cepillo circular (baqueta) y aire a presión. A continuación y con auxilio de una pistola apropiada inyectar el adhesivo SIKA Anchor Fix – 2, desde el fondo hasta la mitad de la perforación. Seguidamente insertar los anclajes dentro del agujero. Una vez que el conjunto haya fraguado convenientemente, se sellará la junta entre ambas losas con un mortero elaborado con SIKA grout 212 y arena. 13.2.3. TRANSPORTE Y MONTAJE El módulo así construido tendrá 1.75m de ancho y debe ser transportado en forma horizontal. Una vez en Obra el montaje vertical se realizará sin dañar la textura de la losa. El cerramiento se apoyará en su parte inferior sobre una viga canal y se fijará a la losa del tablero del puente con anclajes de base epoxi.
13.2.4. FIJACION DE PLACAS DE CIERRE Para la fijación de las placas de cerramiento se montará la losa sobre la viga canal y se mantendrá en la posición vertical mediante cuñas en su parte inferior contra la viga canal y en su extremo superior con un dispositivo metálico provisorio dispuesto en la baranda del puente. Una vez aplomada la pieza, se realizarán 2 perforaciones horizontales en correspondencia con el 1er y último tubo libre de la losa principal de 1.20. Estas perforaciones tendrán 22mm de diámetro y penetran 0.25m en la losa del tablero. A continuación se colocarán 2 tapones de papel por dentro de los tubos preperforados y a 0.15m por debajo de la perforación descripta. Seguidamente se limpiará adecuadamente con cepillo circular y aire a presión las perforaciones, se inyectará mediante pistola el adhesivo SIKA Anchor Fix – 2, desde el fondo hacia el extremo. Seguidamente insertar los anclajes dentro del agujero. Por último llenar los tubos donde pasan las barras con el producto SIKA grout 212 en estado puro. El resto de los tubos de las losas principales deben ser obturados con mortero hidrófugo en los últimos 0.30m superiores, para impedir el ingreso de agua a la placa de cierre. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
78
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Por último se llenará el espacio comprendido entre las placas y la viga canal en el empotramiento con un hormigón cementicio con piedra 6/12mm. Para el caso particular en que los módulos interfieren con las ménsulas de apoyo de las columnas de alumbrado, los mismos terminarán al filo inferior de la losa del tablero. La fijación en este caso se materializa por medio de una chapa plegada de hierro galvanizado, fijada mediante brocas de expansión a la cara inferior del tablero y con bulones pasantes a la placa principal del módulo. 13.2.5. CONTROL DE CALIDAD El proveedor debe presentar 15 días antes del inicio de la fabricación, una muestra de la placa a construir consistente en una losa principal y ambas losas laterales, ancho total 1.75m largo 2.00m en donde se pueda verificar el tratamiento de la piedra lavada y detalles de encuentros. Posterior a lo planteado en el punto 11 en el Pliego de Especificaciones Técnicas, la citada muestra servirá de patrón de comparación para aprobar las partidas de fabricación sucesivas. 13.3. FUNDACIONES 13.3.1. GENERALIDADES La especificación técnica que se describe a continuación complementa el conjunto de Especificaciones de las Placas Huecas Pretensadas de Hº y Memoria Descriptiva para la obra de los Cierres Laterales de Autopista, en lo que no es contrario a todas aquellas disposiciones contenidas en las reglamentaciones municipales y nacionales vigentes, las cuales se consideran conocidas y directamente respetadas en las distintas fases de la obra.
13.3.2. MOVIMIENTO DE TIERRA El Contratista deberá presentar, antes del comienzo de los trabajos y con la debida anticipación, una Memoria detallada del movimiento de tierra, para ser aprobada por la Dirección de Obra previamente al comienzo de los trabajos. Dicha memoria incluirá los trabajos a efectuar y su secuencia, con indicación de los criterios a seguir y precauciones a adoptar. 13.3.2.1 Descripción de los trabajos: El movimiento de tierra comprende la excavación para la viga fundación de paneles indicada en los planos respectivos. Estos movimientos de tierra se extenderán al área establecida en los planos integrales de la documentación. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
79
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
Los trabajos incluyen todas las excavaciones de la zanja y pozos para fundaciones de columnas, así como el retiro y transporte de materiales sobrantes fuera del área de las obras. También comprenden las tareas de drenajes y obras complementarías, que puedan ser necesarias para efectuar las excavaciones. En caso de filtraciones de agua en las excavaciones, se mantendrá el achique necesario instalando bombas de suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavación, hasta tanto se haya ejecutado la obra necesaria de cimentación y ésta haya fraguado completamente. Deberá evitarse la posibilidad de que se produzcan pérdidas de cemento por lavado. Estas tareas están incluidas en los trabajos del contratista y serán a su exclusivo cargo. No se permitirá el bombeo durante el colado del hormigón y durante las 24 horas siguientes, a menos que se asegure por medio de dispositivos adecuados la no aplicación de cemento o lechada. Como criterio general, cualquiera de esas tareas a realizar será informada por escrito al inspector., a fin de obtener la aprobación por escrito antes de comenzar la ejecución. El contratista deberá verificar cuidadosamente la ubicación precisa de los niveles del proyecto en relación a los niveles existentes. Cualquier discrepancia que se encontrare con respecto a lo indicado en los planos será comunicado de inmediato al inspector, quien junto con el contratista determinará los ajustes a lugar. Confrontará su ubicación y niveles con lo propuesto en el plano. De existir cualquier problema deberá notificarlo de inmediato al inspector quien tomará las decisiones pertinentes. 13.3.2.2 Limpieza: La limpieza del terreno se efectuará en el área correspondiente a todo el terreno objeto de la obra, vale decir las zonas de construcción de los cierres y las áreas exteriores aledañas. 13.3.2.3 Nivelación: La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones y desmontes necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes del proyecto indicados en el plano. Estos movimientos de tierra se extenderán a un área similar a la establecida para la limpieza o a la que se disponga en los planos, o en estas especificaciones. El contratista verificará los niveles existentes y en caso de encontrar discrepancias con lo indicado en el plano, que requieran o hagan recomendables un ajuste en los niveles a lograrse, notificará de ello al inspector, quien tomará las decisiones y dará las instrucciones correspondiente a los ajustes a efectuarse. Será incluido dentro del contrato el suministro por parte del contratista, de todo el material de relleno requerido para obtener los niveles señalados o implícitos en los planos. 13.3.2.4 Excavaciones: Los trabajos incluyen la excavación de todas las áreas sobre las cuales se ha de construir la fundación de los paneles laterales y las bases para las columnas Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
80
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
premoldeadas., no solamente todo el material excedente de acuerdo con los niveles establecidos en los planos, sino toda capa vegetal, escombros, piedras sueltas y cualquier otro material que impida la adecuada ejecución del trabajo. Todo este material será removido del sitio de la obra por cuenta del contratista. 13.3.2.5 Rellenos: Todo el material de relleno será tierra de un tipo aceptable al inspector, libre de basura o contenido orgánico. Tosca y cascotes que salgan de la excavación podrán ser usados en el material de relleno. Capa vegetal existente libre de raíces y malezas, solo podrá ser reutilizada como material de relleno para la última capa de no más de 20 cm.de espesor en aquellas áreas que no llevarán terminación superficial. 13.3.2.6 Retiro de tierra: Todo el producto excedente de las excavaciones será cargado y retirado de la obra. 13.3.2.7 Equipos: El Contratista dispondrá de equipos mecánicos adecuados para los trabajos de excavación y rellenos y en tipo, cantidad y capacidad acorde con las condiciones del lugar donde se efectuarán los trabajos, el volumen de las excavaciones y el plazo de ejecución de obra. El equipamiento propuesto y detallado en un listado, deberá contar con aprobación de la Dirección de Obra, comprometiéndose el Contratista a aceptar cualquier observación que al respecto se le formule, sin que ello de lugar a derecho a indemnización alguna. Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecución de los trabajos, la Dirección de Obra podrá ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad en buenas condiciones. 13.3.3.FUNDACIONES Previo a la realización de las fundaciones, se ejecutará en primera instancia un estudio de suelos que determinará los niveles y el tipo de fundación a utilizar más conveniente, ya sean zapatas o pilotes. Según el resultado de los estudios de suelos correspondientes el contratista deberá presentar el proyecto (planos, memoria de calculo, planillas de doblado, etc) de fundaciones para la aprobación de la Dirección de Obra No se iniciará hormigonado en ninguna excavación, sin antes haber sido observado su fondo y la verificación de las armaduras por la Dirección de Obra. Las excavaciones tendrán un ancho mínimo igual al de las bases correspondientes de cualquier naturaleza. 13.3.3.1 Zapatas: El contratista debe ejecutar las excavaciones para los cimientos hasta las profundidades indicadas en el plano de fundaciones. Los resultados del estudio
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
81
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
geotécnico servirán como base para la fijación de los niveles a los cuales se han de colocar las respectivas fundaciones. Los fondos de irregularidades.
excavaciones
serán
planos,
horizontales,
no
admitiéndose
Una vez vaciada la fundación se rellenará, tan rápido como sea posible, alrededor de ésta, colocando material de relleno que cumpla con los requisitos arriba establecidos, en capas de no más de 15 cm. de espesor, cada una apisonada con pisones neumáticos hasta obtener una óptima compactación a juicio del inspector. 13.3.3.2 Pilotaje: Los pilotes serán preexcavados de hormigón, con la profundidad que indique el estudio geotécnico definitivo en caso de recomendar este tipo de fundación. Las perforaciones se efectuarán con un equipo mecánico rotativo, especialmente diseñado para tal fin. La longitud de los mismos será la establecida en el estudio de suelos para fundaciones. La boca de la perforación se protegerá con un revestimiento superior de madera o metálico desde el nivel 0.00, a fin de evitar desmoronamientos superficiales del hoyo excavado. La estabilidad de la fundación debe quedar asegurada. Si el suelo no lo garantiza, deberá utilizarse lodo bentonítico o camisa metálica, hasta el final del hormigonado. El diámetro de las perforaciones deberá ser igual o mayor al especificado en los planos de pilotaje. Los sobre anchos que surjan de las perforaciones, no se considerarán como efectivos ni en los cómputos, ni en la capacidad de carga. Previo a la colocación de la armadura se efectuará una limpieza del fondo de la excavación, retirando todo el material suelto. La armadura será colocada con espaciadores que aseguren un revestimiento mínimo de 5 cm. El contratista deberá someter a la aprobación de inspector el sistema de pilotaje que utilizará y el programa de pruebas que se prevea emplear, Los cilindros serán de chapa de calidad comercial, debiéndose verificar su rigidez y resistencias bajo la acción del manipuleo, hincado, hormigonado y extracción. El vaciado del hormigón debe hacerse de tal modo que no haya separación de los agregados. Si el vaciado se hace bajo agua se debe usar herramientas especiales. El vaciado debe ser continuo. Cuando es inevitable discontinuar el vaciado por una hora, la superficie debe ser nivelada aproximadamente y barras de acero en número y tamaño suficiente se enterrarán como anclajes. Los pilotes deberán ser bien posicionados, no admitiéndose un corrimiento de más del 8 % del diámetro del mismo. Deberá también asegurarse la verticalidad, no permitiéndose un desplazamiento de la vertical superior al 1 % de la longitud. Los trabajos que resulten necesarios para cubrir las deficiencias de ejecución, serán por cuenta del Contratista. Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
82
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
14. TRABAJOS VARIOS En el ítem trabajos varios se deberá incluir para cada rampa las tareas complementarias a efectos de restablecer las condiciones iniciales del sector en que se ejecutarán los trabajos. Los rubros a incluir en estas tareas varias serán los siguientes: 14.1. Retiro de cercos/ alambrados. 14.2. Reubicación de cercos/alambrados. 14.3. Reparación de solados/contrapisos. 14.4. Pintura en zonas afectadas. 14.5. Demoliciones varias.
15. PROTECCIÓN DE LA OBRA Y DE LA PROPIEDAD Dado que los trabajos se realizarán en un predio bajo autopista en funcionamiento, la contratista será responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados a la obra, a usuarios o a los bienes de AUSA o del Concesionario del predio, como consecuencia de sus propios actos, realizados a través de su propio personal o del que fuere contratado bajo cualquier forma jurídica. También lo será por la mala fe o falta de honradez en el suministro o empleo de los materiales. La contratista responderá en todos los casos directamente frente a AUSA y a terceros de los daños producidos a las personas o a las cosas con motivo de los trabajos, cualquiera que sea su causa o naturaleza. 16. SEGURIDAD VIAL AUSA realizará las señalizaciones necesarias de modo de cortar el ingreso de transito en las rampas en las que se pueda ir trabajando. El contratista no podrá ingresar a las vías de peaje sin previa autorización de personal de AUSA y sólo una vez que el sitio esté señalizado y esté asegurado el corte del tránsito. 17. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 18. TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato digital y según pliegos Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las obras.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
83
Lic.Pública Nº 16/2010 – Tratamiento Urbanos en rampas de Autopista 25 de Mayo
ANEXO 12 PLANOS.
Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
84