OBRAS POR INICIAR EN PROCESO DE SELECCIÓN Y/O POR CONVOCAR 

15 de Diciembre 2012

“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de nuestra Diversidad”

RESUMEN

2

OBRAS  DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO CONTRATADAS Y/O EN PROCESO DE LICITACION Y/O CONTRATADA

CONTRATADAS: POR INICIAR  05 Carreteras de  251 Km. Con una inversión de S/. 946,51 millones  03 Puentes   de 110 metros con una inversión de S/. 12,37 millones 

EN PROCESO DE SELECCION:  08  Carreteras de 402 Km. ( Incluye Vía Evitamiento Chimbote y Ampliación de  01 Calzada) , con una inversión de S/. 1 900,92 millones.  02 Puentes con una  longitud de  46 m. y una inversión de S/. 8,14 millones.

3

TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMEINTO  EN PROCESO DE LICITACION  Y/O SELECCION

CONSERVACION POR NIVELES  DE  SERVICIO:    06 Corredores   de 2 118 Km., y una inversión de S/. 958,24 millones . 

MANTENIMIENTO PERIODICO:    01 Carretera de 26,2 Km. (Tramo: Piura – La Obrilla), en proceso de selección, con  una inversión de S/.14,68 millones. 

4

OBRAS  CONTRATADAS Rehabilitación y/o Mejoramiento de Carreteras (Por iniciar)

5

OBRAS CONTRATADAS: POR INICIAR  (05 Carreteras)  FECHA ITEM NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACIÓN

CONTRATISTA

LONG. INICIO

FIN

ene-13

may-14

SUPERVISOR

COSTO TOTAL S/. (1)

SITUACION ACTUAL

OBRAS CONTRATADAS (OBRA + SUPERVISION) POR INICIAR 1

Obra: Rehabilitación y Mejoramiento Carretera: Juanjui - Tocache. Tramo: Campanilla - Juanjui

San Martin

44 Km.

Consorcio Consorcio Supervisor Huallaga Juanjui (HOB - CPS (Construcción y SAC) Administración S.A.; Hidalgo e Hidalgo S.A: Aramayo S.A.)

179,752,653 Obra: LP N° 006-2012-MTC/20. Inicio: 30.Mar.12. Contrato de Obra N° 090-2012MTC/20 de fecha 25.Oct.12

Supervisión: CP N° 0012-2012MTC/20. I: 13.Jul.12 Contrato de Consultoria de Obra Nº 103-2012-MTC/20 (14.Nov.12) 2

3

4

Obra Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo: Perico - San Ignacio (Inc. Vía Evitamiento)

Ejecución del Saldo de obra Tramo I: Km. 26+000 al Km. 52+000

Obra: Rehabilitación y/o Mejoramiento Tramo 7: Dv. Kishuará - Puente Sahuinto (Incl Variante Huancarama)

Cajamarca

Cajamarca / Provincias de Cajamarca y Celendín

Apurimac

56 Km.

26 Km.

77 Km.

ene-13

ene-13

ene-13

jul-14

dic-13

ene-15

Consorcio Pericos San Ignacio (Energoprojeckt Niscogradnja S.A. Sucursal del Perú Conalvías S.A. Sucursal del Perú)

Cesel S.A.

191,263,084 Obra: LP N° 003-2012-MTC/20. Contrato de Obra N° 126-2012MTC/20 del 07.Dic.12

Supervisión: CP N° 002-2012MTC/20. Contrato N° 082-2012-MTC/20 suscrito el 21.Set.12.

Consorcio Supervisor Consorcio Vial La las Balsas(Jnr Encañada (ICCGSA - TyT Consultores S.A.SAC) Motlima Consultores S.A.)

72,578,793 Obra: LP N° 010-2012-MTC/20. Inicio: 27.Abr.12. Contrato de Obra N° 097-2012MTC/20 del 05.Nov.12

Consorcio Kishuará III Consorcio Kishuara II (Obrascon - Huarte Lain - (Cesel S.A. - Coprex S.A.) Constructora TP SAC Constructora Málaga Hnos S.A.)

429,638,697 Obra: LP N° 007-2012-MTC/20. Contrato N° 118-2012-MTC/20 del 06.Dic.12

Supervisión: CP N° 0016-2012MTC/20. Contrato de Consutoría de Obra Nº 121-2012-MTC/20 (06.12.12)

Supervisión: CP N° 0013-2012MTC/20. I: 13.Jul.12 Contrato de Consultoria de Obra Nº 104- 2012-MTC/20 (16.Nov.12)

6

OBRAS CONTRATADAS: POR INICIAR  (05 Carreteras) 

FECHA ITEM NOMBRE DEL PROYECTO

5

Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Rio Seco – El Ahorcado – Sayán (PROYECTO FINANCIADO POR PRESTAMO BID 1827/OC-PE.)

TOTAL

UBICACIÓN

Lima

LONG.

48 Km.

CONTRATISTA INICIO

FIN

ene-13

ene-14

SUPERVISOR

Consorcio SAYAN Consorcio Supervisor (Superconcreto Sayán (JNR - CPS) Constructores y Mineros)

COSTO TOTAL S/. (1)

SITUACION ACTUAL

73,278,130 Obra: LPI N° 001-2012-MTC/20 ( C I N° 001-2012-MTC/20 en SEACE). Contrato de Obra Nº 102-2012MTC/20 (13.Dic.12) Supervisión: CPI N° 008-2012MTC/20 Suscripción del contrato: 21.Dic.12

251 Km.

946,511,357

7

OBRAS CONTRATADAS : CARRETERAS (Por iniciar): 05  01. Carretera :  TOCACHE – JUANJUI TRAMO: CAMPANILLA ‐ JUANJUI  LP N° 006‐2012‐MTC/20 Convocatoria: 30.Mar.12.   Ubicación: San Martín   Long.: 44,4 Km.  Población Beneficiaria: 123,504 usuarios de  transporte interprovincial al año, que viajan a  través de la carretera.  Inicio: Enero 2013 Plazo contractual: 16 meses  Inversión S/. 179,75 millones (Obra +  Superv)  Contratista: Consorcio Huallaga (Hidalgo e  Hidalgo S.A:, C.A.S.A, Aramayo).  Contrato N° 090‐2012‐MTC/20 del 25.Oct.12  Supervisión:  CP N° 0012‐2012‐MTC/20 Consorcio Supervisor Juanjui (HOB‐ CPS SAC) Contrato Nº 103‐2012‐MTC/20 (14.Nov.12)

8

OBRAS CONTRATADAS: CARRETERAS  ( Por iniciar): 05 02. CARRETERA CHAMAYA – JAEN – SAN IGNACIO TRAMO: PERICO SAN IGNACIO (INC. VIA EVITAMIENTO)

 LP N° 003‐2012‐MTC/20 Convocatoria: 30.Mar.12.  Ubicación: Cajamarca  Longitud: 55.6 Km. (Inc. 3.1 Km. Vía Evitam.)  Población Beneficiada: 7 355 personas.  Inicio: Enero ‐2013   Plazo Contractual 540 d.c.  Inversión Total: S/. 191,26 millones.  Contratista: Consorcio Pericos – San Ignacio (Energoprojeckt Niscogradnja S.A. Sucursal del  Perú ‐ Conalvías S.A. Sucursal del Perú) Contrato de Obra N° 126‐2012‐MTC/20 del  07.Dic.12  Supervisión: CESEL S.A. Contrato N° 082‐2012‐MTC/20 ( 21.Set.12)

9

OBRAS CONTRATADAS: CARRETERAS  ( Por iniciar): 05 03. Carretera :  CAJAMARCA – CELENDIN ‐ BALSAS.  EJECUCION SALDO DE OBRA TRAMO II: KM. 26+000 ‐ 52+000  LP N° 010‐2012‐MTC/20.  Convocatoria: 27.Abr.12  Ubicación: Cajamarca  Rehabilitación y Mejoramiento en 26 Km.  Inicio: Ene‐13  Plazo contractual: 360 d.c.  Inversión S/. 72,58 millones (Obra + Superv.)  Población Beneficiaria: 270 000 personas  Contratista: Consorcio Vial La Encañada (ICCGSA – TyT SAC) Contrato N° 097‐2012‐MTC/20 del 05.Nov.12.  Supervisor: Consorcio Supervisor las Balsas (JNR Consultores S.A.‐ Motlima Consultores) Contrato de Consultoría de Obra Nº 121‐2012‐ MTC/20 (06.Dic.12) SA)

10

OBRAS CONTRATADAS: CARRETERAS  ( Por iniciar): 05 04.- CARRETERA: AYACUCHO – ABANCAY TRAMO Y: DV. KISHUARA – PUENTE SAHUINTO

 LP N° 007‐2012‐MTC/20 Convocatoria: 26.Abr.12  Ubicación: Apurimac Longitud: 77,1 Km.  Inicio: Ene‐13   Plazo contractual: 720 d.c.  Inversión Total:  S/. 429,64 millones  Población Beneficiada: 154,281 personas  Contratista: Consorcio Kishuara III (Obrascon ‐ Huarte Lain ‐ Constructora TP SAC  ‐ Constructora Málaga Hnos S.A.) Contrato N° 118‐2012‐MTC/20 del 06.Dic.12   Supervisor: Consorcio Kishuara II (CESEL – COPREX).  Contrato de Consultoria de Obra Nº 104‐ 2012‐MTC/20 (16.Nov.12) 11

OBRAS CONTRATADAS: CARRETERAS  ( Por iniciar): 05 05. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA  CARRETERA RIO SECO – EL AHORCADO ‐ SAYAN  LP I N° 001‐2012‐MTC/20.  ( C I N° 001‐2012‐MTC/20en el sEACE) Convocatoria: 16.Ago.12  Financiado con Recursos del BID  Ubicación: Lima    Longitud: 48 Km.  Plazo contractual: 12 meses  Población Beneficiaria:  21 962 personas  Inversión S/. 73,28 millones (Obra + Superv.)  Contratista: Consorcio SAYAN (Superconcreto – Constructores y Mineros) Contrato de Obra Nº 102‐2012‐MTC/20  (13.Nov.12)  Supervisión: CPI N° 008‐2012‐MTC/20. Consorcio Supervisor Sayán (JNR ‐ CPS) Firma del contrato: 21.dic.12

12

OBRAS  CONTRATADAS Construcción  y/o Mejoramiento de Puentes (Por iniciar)

13

OBRAS CONTRATADAS: POR INICIAR  (03 Puentes)  ITEM

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA UBICACIÓN

LONG.

CONTRATISTA INICIO

SUPERVISOR

FIN

COSTO TOTAL S/. (1)

SITUACION ACTUAL

CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/ O MEJORAMIENTO DE PUENTES 1

Huánuco / Construcción del Puente Cajabamba y Marañón / Huacrachuco Accesos

30 m.

ene-13

jun-13

Consorcio Vial Cajabamba Hurtado Hermoza ( C y C Consultores Ingenieros Consultores Ejecutores Contratistsa - M & S.A. V Consultores Contratistas)

3,543,196 Obra: LP N° 012-2012-MTC/20. Contrato de Obra N° 112-2012MTC/20 del 26.Nov.12

Supervisión: ADP N° 007-2012MTC/20. Contrato N° 088-2012-MTC/20 del 23.Oct.12

2

3

Puente Puellas

Puente Chivis

TOTAL

Pasco / Oxapampa

Pasco / Oxapampa

40 m.

40 m.

110 m.

ene-13

ene-13

jul-13

jul-13

Consorcio Villa Rica (Construcciones Civiles y Portuarias S.A. - Corp. Cromos S.A.C. - Corp. J & J Ing.S.A.C.

4,706,348 Contrato N° 093-2012 suscrito el 31.Oct.12

Consorcio Oxapampa (Construcciones Civiles y Portuarias S.A: - Corporación Cromos S.A:C. - Kumbres Contratistas Sociedad Anónima Cerrada)

4,122,585 Contrato N° 094-2012 suscrito el 31.Oct.12

Supervisión: CP N° 023-2012 Nulidad del proceso hasta la etapa de integración

Supervisión: CP N° 23-2013 Nulidad del proceso hasta la etapa de integración

12,372,129

(1) Costo Incluye Obra y Supervisión.

14

OBRAS CONTRATADAS : CONSTRUCCION DE PUENTES : 03 01. OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS

 LP N° 012‐2012‐MTC/20 Convocatoria: 30.May.12.  Ubicación: Huánuco / Marañón  Longitud: 30 m. Plazo Contractual: 150 d.c.  Inversión Total: S/. 3,91 millones.  Población Beneficiada:  95 162 personas  Contratista:  Consorcio Vial Cajabamba (CyC consultores  ejecutores contratistas ‐ M&V consultores  constructores contratistas). Contrato de Obra N° 112‐2012‐MTC/20 del  26.Nov.12  Supervisión: ADP N° 007‐2012‐MTC/20 Contrato N° 088‐2012‐MTC/20 (23.Oct.12.) Hurtado Hermoza Ingenieros Consultores S.A

15

OBRAS CONTRATADAS : CONSTRUCCION DE PUENTES : 03 2.

CONSTRUCCION DEL PUENTE: PUELLAS y ACCESOS

 LP N° 015‐2012‐MTC/20 Convocatoria: 28.Jun.12.  Ubicación: Pasco

Longitud: 40 m.

 Inversión Total: S/. 4,71 millones  Inicio: Ene‐13 Plazo contractual: 180 d.c.  Población Beneficiada:  20 622 personas  Contratista: Consorcio Villa Rica (Construcciones Civiles y Portuarias S.A. ‐ Corp.  Cromos S.A.C. ‐ Corp. J & J Ing.S.A.C.)

Contrato N° 093‐2012 suscrito el 31.Oct.12  Supervisión: CP N° 023‐2012‐MTC/20 Inicio: 03.Set.12. Nulidad hasta la etapa de Integración

16

OBRAS CONTRATADAS : CONSTRUCCION DE PUENTES : 03 3.

CONSTRUCCION DEL PUENTE: CHIVIS y ACCESOS

 LP N° 015‐2012‐MTC/20 Convocatoria: 28.Jun.12.  Ubicación: Pasco

Longitud: 40 m.

 Inversión Total: S/. 4,12 millones  Inicio: Ene‐13 Plazo contractual: 180 d.c.  Población Beneficiada:  20 622 personas  Contratista:  Consorcio Oxapampa  (Construcciones Civiles y Portuarias S.A. ‐ Cromos S.A.C. ‐ Kumbres Contratistas S.A.C:) Contrato N° 094‐2012‐MTC/20 del 31.Oct.12

 Supervisión: CP N° 023‐2012‐MTC/20 Inicio: 03.Set.12. Nulidad hasta la etapa de Integración

17

OBRAS  DE REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO  EN PROCESO DE LICITACION

18

OBRAS EN PROCESO DE LICITACION: 08  Carreteras

ITEM

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA (Estimada) UBICACIÓN

LONG.

CONTRATISTA INICIO

SUPERVISOR

FIN

COSTO TOTAL S/. (1)

SITUACION ACTUAL

CARRETERAS EN CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/ O MEJORAMIENTO EN PROCESO DE LICITACION 1

2

Obra: Construcción de la Vía Evitamiento de la Ciudad de Chimbote Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta PE 10, Sector: Huamachuco Sacsacocha - Puente Pallar

Ancash

122,106,799 Obra: LP N° 004-2012-MTC/20. Inicio: 30.Mar.12.

35 Km.

El area usuaria ha manifestado que el terreno aun no se encuentra disponible, por lo que se esta evaluando realizar la cancelación del proceso

La Libertad

28 Km.

ene-13

dic-13

Consorcio Supervisor Consorcio Huamachuco Huamachuco 1 (Came Contratistas (Acruta & Tapia SAC Multiservice Ingenieros Generales Construcción SAC) Superconcreto del Perú)

86,631,169 Obra: LP N° 013-2012-MTC/20. Inicio: 28.Jun.12. Acto de Otorgamiento de Buena Pro: 30.Nov.12. Monto 108,75% mayor al valor referencial. Se otorgaron los mayores recursos presupuestales habiendo quedado consentida. En trámite suscripción del contrato. Supervisión: CP N° 021-2012-MTC/20. 17.Ago.12 Contrato de Consultoría de Obra N° 125-2012-MTC/20 del 07.Dic.12

3

4

Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Yauri - Negromayo Imata. Tramo: Imata Oscollo - Negromayo

Cusco / Arequipa

Construcción de la Ampliación de la 2da Calzada de la Carretera Tingo María - Aguaytía Pucallpa. Tramo: Dv. Aeropuerto Pucallpaaltura Cementerio Jardín del Buen Recuerdo

Ucayali

69 Km.

mar-13

213,960,830 Obra: LP N° 018-2012-MTC/20. Inicio: 31.Jul.12. Absolución Observ: 26.Dic.12. Integración: 03.Ene.13. Presentación Propuestas: 10.Ene.13. Buena Pro: 31.Ene.13

ene-15

Supervisión: CP N° 20-2012-MTC/20. Inicio: 11.Oct.12 Absolución Consultas: 28.Nov.12. Absoluc. Observac.: 18.Dic.12 Integración: 26.Dic.12. Buena Pro: 11.Ene.12 10 Km.

feb-13

feb-14

Consorcio Pucallpa (CASA - Hidalgo e Hidalgo - Aramsa)

132,517,889 Obra: LP N° 016-2012-MTC/20. Inicio: 31.Jul.12. Acto de Otorgamiento de Buena Pro: 03.Dic.12. Monto 108,90% superior al valor referencial. Se otorgaron los mayores recursos presupuestales. El 13.Dic.12 el postor Consorcio Cartellone Rovella Carranza interpuso recurso de revisión /apelación ante el Tribunal de Contrataciones. Buena Pro consentida Supervisión: CP N° 024-2012-MTC/20. Inicio: 11.Set.12. Integración de Bases: 20.Nov.12. Buena Pro: 20.Dic.12

(1) Costos incluyen Obra+ Supervisión

19

OBRAS EN PROCESO DE LICITACION: 08  Carreteras

ITEM 5

NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de la Carretera Satipo Mazamari - Dv. Pangoa Puerto Ocopa

FECHA UBICACIÓN Junin

LONG. 66 Km.

CONTRATISTA INICIO

FIN

mar-13

mar-15

SUPERVISOR

COSTO TOTAL S/. (1)

SITUACION ACTUAL

296,459,520 Obra: LP N° 023-2012-MTC/20. Inicio: 29.Ago.12. Abs. Observ: 18.Dic.12 Integración: 26.Dic.12. Present. Calif. Previa: 04.Ene.13. Buena Pro: 23.Ene.13 Supervisión: CP N° 027-2012-MTC/20. Inicio: 26.Oct.12 Abs. Consultas: 13.Nov.12. Abs. Observ: 27.Nov.12. Bases elevadas al OSCE. A la espera del pronunciamiento de OSCE a más tardar el 19.Dic.12

6

Culminación de la Construcción de la Autopista Pimentel Chiclayo. Km. 6+950 al Km. 10+699

Lambayeque

3 Km.

feb-13

ago-13

16,770,834 Obra: LP N° 021-2012-MTC/20. Inicio: 28.Set.12. Bases integradas: 14.Dic.12. Buena Pro prevista para el 03.Ene.12

Supervisión: CP N° 026-2012-MTC/20. Inicio: 26.Oct.12 Abs. Consultas: 13.Nov.12. Abs. Observ: 27.Nov.12. Bases elevadas al OSCE el 30.Nov.12. A la espera de su pronunciamiento a más tardar el 19.Dic.12. 7

8

Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayán - Churín. Tramo: Huaura Sayán - Pte Tingo

Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo Tacna. Tramo: Dv. QUILCA - MATARANI

Lima

99 Km.

mar-13

mar-15

528,052,166 Obra: LP N° 027-2012-MTC/20. Inicio: 12.Oct.12. Bases Integradas: 19.Dic.12. Presentación de Propuestas: 16.Ene.13. Acto de Otorgamiento de Buena Pro: 23.Ene.13. Supervisión: A la espera de su convocatoria

Arequipa

93 Km.

mar-13

sep-15

504,415,919 Obra: LP N° 024-2012-MTC/20. Inicio: 15.Oct.12. Abs. Observ: 19.Dic.12 Integración: 27.Dic.12.Presentación Calificación Previa: 07.Ene.13. Resultados Calif. P.: 11.Ene.13. Presentación de Propuestas: 18.Ene.13. Buena Pro: 25.Ene.12 Supervisión: CP N° 030-2012-MTC/20. Inicio: 09.Nov.12 Abs. Consultas: 27.Nov.12. Abs. Observaciones: 14.Dic.12. Integración: 20.Dic.12. Presentación: 02.Ene.13. Buena Pro: 09.Ene.13

(1) Costos incluyen Obra+ Supervisión

20

CARRETERAS

21

OBRAS: CARRETERAS  EN PROCESO DE LICITACION: 08 01. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE

 LP N° 004‐2012‐MTC/20 Convocatoria: 30.Mar.12.  Ubicación: Ancash /Santa / Chimbote  Longitud: 35 Km.  Inversión Total: S/. 122,11 millones  Población Beneficiada: 260 854 personas.  Situación Actual:  El área usuaria ha manifestado que el  terreno aún no se encuentra disponible,  razón por la cual se evalúa la cancelación  del proceso.

22

OBRAS: CARRETERAS  EN PROCESO DE LICITACION: 08 02. Carretera :  RUTA  10, SECTOR: HUAMACHUCO – SACSACOCHA – PUENTE PALLAR  LP N° 013‐2012‐MTC/20.  Convocatoria: 28.Jun.12  Ubicación: La Libertad / Sánchez Carrión  Longitud:  28,3 Km.  Plazo contractual: 330 d.c.  Inversión S/. 80,56 millones (Obra + Superv.)  Población Beneficiaria: 71 310 personas  Contratista: Buena Pro: 30.Nov.12. Consorcio Huamachuco 1 (Came Contratistas Generales ‐ Superconcreto del Perú). Monto 108,75% mayor al valor referencial. Se otorgaron los mayores recursos presupuestales habiendo quedado consentida. En trámite suscripción del contrato.  Supervisión: Contrato N° 125‐2012‐MTC/20 del 07.Dic.12 Consorcio Supervisor Huamachuco (Acruta & Tapia SAC ‐ Multiservice Ingenieros ‐ C ió SAC)

23

OBRAS: CARRETERAS  EN PROCESO DE LICITACION: 08 03. Carretera :  CARRETERA: YAURI – NEGROMAYO – IMATA.  TRAMO: IMATA – OSCOLLO ‐ NEGROMAYO  LP N° 018‐2012‐MTC/20.  Convocatoria: 31.Jul.12  Ubicación: Cusco / Arequipa  Rehabilitación y Mejoramiento en  69 Km.  Inicio : Mar‐13    Plazo contractual: 660 d.c.  Inversión S/. 213,96 millones (Obra + Superv.)  Población Beneficiaria: 2 623 personas  Contratista: En proceso de licitación Absolución de Observaciones: 26.Dic.12 Integración : 03.Ene.13 Buena Pro   : 31.Ene.13  Supervisión: CP N° 020‐2012‐MTC/20 Inicio: 11.Oct.12. Absolución de Observaciones: 18.Dic.12. Integración: 26.Dic.12. Buena Pro: 11.Ene.12

24

OBRAS: CARRETERAS  EN PROCESO DE LICITACION: 08 04. CONSTRUCCION 2DA CALZADA EN EL  TRAMO: DV. AEROPUERTO – PUCALLPA –(Altura  Cementerio Jardín del Buen Recuerdo)  LP N° 016‐2012‐MTC/20.  Convocatoria: 31.Jul.12  Ubicación: Ucayali      Longitud: 10 Km.  Plazo contractual: 12 meses  Inversión S/. 132,52 millones (Obra + Superv.)  Población Beneficiaria: 235 598 personas  Contratista: Consorcio Pucallpa (CASA ‐ Hidalgo e Hidalgo ‐ Aramsa) Buena Pro: 03.Dic.12. Monto 108,90% superior al valor referencial. Se otorgaron los mayores recursos presupuestales. El 13.Dic.12 Buena Pro consentida  Supervisión: CP N° 024‐2012‐MTC/20 Inicio: 11.Set.12. Integración de Bases: 20.Nov.12. Buena Pro: 20.Dic.12

25

OBRAS: CARRETERAS  EN PROCESO DE LICITACION: 08 05. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO  – MAZAMARI – DV. PANGOA ‐ PUERTO OCOPA  LP N° 023‐2012‐MTC/20.  Convocatoria: 29.Ago.12  Ubicación: Junín / Satipo  Mejoramiento en  65,70 Km.  Plazo contractual: 720 d.c.  Población Beneficiaria: 70 487 personas  Inversión S/. 296,46 millones (Obra + Superv.)  Contratista: En proceso de licitación Absolución Observaciones :  18.Dic.12 Integración de Bases :  26.Dic.12 Buena Pro :  23.Ene.13  Supervisión: CP N° 027‐2012‐MTC/20 Inicio: 26.Oct.12. Bases elevadas al OSCE. A la espera del pronunciamiento de OSCE a más tardar el 19.Dic.122.

26

OBRAS: CARRETERAS  EN PROCESO DE LICITACION: 08 06. CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA  AUTOPISTA PIMENTEL – CHICLAYO  LP N° 021‐2012‐MTC/20.  Convocatoria: 28.Set.12  Ubicación: Lambayeque  Longitud : 3 Km.  Plazo contractual: 180 d.c.  Población Beneficiaria: 293 000  personas  Inversión S/. 16,77 millones (Obra + Superv.)  Contratista: En proceso de licitación Integración de Bases : 14.Dic.12 Buena Pro : 03.Ene.13  Supervisión: CP N° 026‐2012‐MTC/20 Inicio: 26.Oct.12. Absolución de Observaciones: 27.Nov.12. Bases elevadas al OSCE el 30.Nov.12. A la espera de su pronunciamiento a más tardar el 19.Dic.12.

27

OBRAS: CARRETERAS  EN PROCESO DE LICITACION: 08 07. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA  CARRETERA HUAURA – SAYAN – CHURIN.  TRAMO: HUAURA – SAYAN – PUENTE TINGO  LP N° 027‐2012‐MTC/20.  Convocatoria: 12.Oct.12  Ubicación: Lima       Longitud : 99 Km.  Plazo contractual: 720 d.c.  Población Beneficiaria:  58 550   personas  Inversión S/. 528,05 millones (Obra + Superv.)  Contratista: En proceso de licitación Integración de Bases : 19.Dic.12 Buena Pro : 23.Ene.13  Supervisión: A la espera de su convocatoria 28

OBRAS: CARRETERAS  EN PROCESO DE LICITACION: 08 08. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL  TRAMO: DV QUILCA – MATARANI  LP N° 024‐2012‐MTC/20.  Convocatoria: 15.Oct.12  Ubicación: Arequipa    Longitud : 93 Km.  Plazo contractual: 900 d.c.  Población Beneficiaria: 186 602 personas  Inversión S/. 504,42 millones (Obra + Sup.)  Contratista: En proceso de licitación Absolución de Observac. :  19.Dic.12 Integración de Bases : 27.Dic.12 Buena Pro : 25.Ene.12  Supervisión: CP N° 030‐2012‐MTC/20 Inicio: 09.Nov.12. Integración: 20.Dic.12 Buena Pro: 09.Ene.12 29

PUENTES

30

OBRAS EN PROCESO DE LICITACION: 02  Puentes

ITEM

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA UBICACIÓN

LONG.

CONTRATISTA INICIO

FIN

feb-13

jul-13

SUPERVISOR

COSTO TOTAL S/. (1)

SITUACION ACTUAL

PUENTES EN CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/ O MEJORAMIENTO EN PROCESO DE LICITACION 1

Construcción del Puente Huacará y Accesos

Junín / Chanchamay o / San Ramón

21 m.

2,683,825 Obra: LP N° 030-2012-MTC/20. Absolución Consultas: 17.Dic.12. Integración de Bases: 18.Dic.12. Acto de Otorgamiento de Buena Pro: 02.Ene.13. Supervisión:

2

Construcción del Puente: Yunculmas

Pasco / Oxapampa / Villa Rica

TOTAL

25 m.

46 m.

mar-13

oct-13

5,459,987 Proceso (LP N° 015-2012MTC/20). Declarado Desierto. En actualización del valor referencial Supervisión:CP N° 023-2012 Inicio: 03.Set.12. Nulidad hasta la etapa de Integración.

8,143,812

(1) Costos incluyen Obra+ Supervisión

31

OBRAS: CONSTRUCCION DE PUENTES  EN PROCESO DE LICITACION: 02 01. OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PUENTE HUACARA Y ACCESOS

 LP N° 030‐2012‐MTC/20 Convocatoria: 30.Nov.12.  Ubicación: Junín / Chanchamayo  Longitud: 21 m. Plazo Contractual: 150 d.c.  Inversión Total: S/. 2,68 millones.  Población Beneficiada: 130 000    personas  Contratista:  Absolución Consultas 17.Dic.12 Integración Bases 18.Dic.12 Presentación  Prop. 26.Dic.12 Buena Pro 02.Ene.13

: : : Pte. Huacará

:

32

OBRAS: CONSTRUCCION DE PUENTES  EN PROCESO DE LICITACION: 02 2.

CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS y ACCESOS

 LP N° 015‐2012‐MTC/20 Convocatoria: 28.Jun.12.  Ubicación: Pasco

Longitud: 25 m.

 Inversión Total: S/. 5,46 millones  Plazo contractual: 210 d.c.  Población Beneficiada:  20 622 personas  Contratista: Proceso declarado desierto. En restructuración el valor referencial.  Supervisión: CP N° 023‐2012‐MTC/20 Inicio: 03.Set.12. Nulidad hasta la etapa de Integración 33

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO  EN PROCESO DE LICITACION

34

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN PROCESO DE LICITACION: 01 CARRETERA

N°

NOMBRE DEL PROYECTO

LONG.

FECHA

UBICACIÓN KM.

INICIO

FIN

26 Km.

feb-13

nov-13

CONTRATISTA

SUPERVISOR

COSTO ESTIMADO TOTAL (1) S/.

SITUACION

MANTENIMIENTO PERIODICO 1

Mantenimiento Periódico de la Carretera Emp. PE1N (Piura - Santa Ana Tambo Grande), Tramo: Piura - La Obrilla

Piura

14,681,854 Obra:LP Nº 022-2012-MTC/20 I= 29.Ago.12. Absol. Consultas: 26.Oct.12. Absoluc. Observ: 27.Nov.12. Bases elevadas al OSCE. Pronunciamiento: 17.Dic.12 Supervisión: CP N° 038-2012MTC/20. Inicio: 29.Nov.12 Integración: 04.Ene.13. Buena Pro: 18.Ene.12

26 Km.

14,681,854

(1) Costos incluyen Obra y Supervisión

35

MANTENIMIENTO PERIODICO  EN PROCESO DE LICITACION: 01 1.

CARRETERA EMP. PE-1N: PIURA – SANTA ANA – TAMBO GRANDE. TRAMO: PIURA – LA OBRILLA

 LP N° 022‐2012‐MTC/20 Convocatoria: 29.Ago.12.  Ubicación: Piura

Longitud: 26,2 Km.

 Inversión Total: S/. 14,45 millones  Plazo contractual: 270 d.c.  Contratista: En proceso de licitación Absolución de Consultas : 27.Oct.12 Absolución de Observ. : 27.Nov.12 Bases elevadas al OSCE. El 17.Dic.12 se emitió Pronunciamiento  Supervisión: CP N° 038‐2012‐MTC/20 Inicio: 29.Nov.12. Buena Pro prevista para el  18.Ene.13. Buena Pro   : 14.Dic.12

36

CONSERVACION DE POR NIVELES DE SERVICIOS EN PROCESO DE SELECCION

37

TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN PROCESO DE SELECCION: 06 CORREDORES DESCRIPCION

PROCESO N°

VALOR REFERENCIAL

CONVOCATORIA

LONG.

UBICACIÓN

1 CORREDOR VIAL: Rosario - Sivia - Canayre y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel – Tambo. VER NOTA 1

324 Km.

Ayacucho

CP N° 0282012-MTC/20

149,926,366

19/09/2012

2 CORREDOR VIAL: Ayacucho - Tambillo - Ocros Emp. PE 32 A (Chalco) y Pampagallo - Carapo Huancasancos - Llauta - Palpa

334 Km.

Ayacucho / Ica

CP N° 0342012-MTC/20.

164,507,013

3 Corredor Vial Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca Santiago de Chuco - Shorey y Tauca - Bambas - Dv. Sihuas

408 Km.

La Libertad / Ancash

CP N° 0332012-MTC/20.

4 Carretera Pumahuasi - Puente Chino - Aguaytía - San Alejandro - Neshuya - Pucallpa

235 Km.

Huánuco / Ucayali

5 Empalme PE-5N (El Reposo ) - Pte. Nieva Saramiriza/ Pte Wawico - Urakusa - Santa María de Nieva - Saramiriza / Juan Velasco Alvarado - Empalme PE - 5NC (Nuevo Siasme)

455 Km.

6 Huancavelica - Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa) y Emp. PE 3S (La Mejorada) - Acobamba - Emp. PE 3S (Puente Alcomachay)

362 Km.

TOTAL

2,118 Km.

CONTRATISTA

COSTO CONTRACTUAL S/.

INICIO ESTIMADO

SITUACION ACTUAL

EN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CONSERVADOR Consorcio Vial Apurímac (JJC Contratistas Grales - ICCGSA)

149,776,440

ene-13

Suscripción del Contrato entre el 17 al 21.Dic.12.

03/10/2012

feb-13

En proceso de selección. Bases integradas: 07.Dic.12. Buena Pro: 28.Dic.12

133,761,229

04/10/2012

feb-13

En proceso de selección. Bases integradas: 14.Dic.12. Buena Pro: 03.Ene.12

CP N° 0392012-MTC/20.

143,574,599

19/12/2012

mar-13

En proceso de selección. Bases integradas: 28.Ene.13. Buena Pro prevista para el 12.Feb.13

Amazonas / Loreto

CP N° 0402012-MTC/20.

194,713,291

18/12/2012

mar-13

En proceso de selección. Bases integradas: 25.Ene.13. Buena Pro prevista para el 08.Feb.13

Huancavelica

CP N° 0372012-MTC/20.

171,761,703

26/12/2012

mar-13

En proceso de selección. Bases integradas: 31.Ene.13. Buena Pro prevista para el 15.Feb.13

958,244,202

NOTA 1: Suscripción del contrato prevista para el 28.Dic.12.

38

OTROS PROYECTOS PROGRAMADOS POR CONVOCAR

39

PRINCIPALES  PROYECTOS Y/O TRABAJOS PROGRAMADOS POR CONVOCAR EN EL 2012

OBRAS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO 

Con Estudios Definitivos Aprobados: 05 proyectos



02 Carreteras de 124 Km y una inversión de S/. 562,87 millones.



03 Puentes de 140 m. y una inversión de S/. 19,63 millones

TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO 

En implementación del Proceso de Selección del Contratista ‐ Conservador:



01 Corredor de 315 Km y una inversión de S/. 173,25 millones.



En Proceso de Selección para la elaboración del Perfil :



02 Corredores de 461 Km y una inversión de S/. 0,77 millones.



En Implementación Proceso de Selección para la elaboración del Perfil :



01 Corredor de 597 Km y una inversión de S/. 0,35 millones. 40

OBRAS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO

41

PROYECTOS CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS: (02 Carreteras y 03 Puentes) 02 CARRETERAS y  03 PUENTES:  ITEM

CÓDIGO SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO

LONGITUD

UBICACIÓN KM.

CONVOCATORIA

M.

COSTO ESTIMADO TOTAL S/.

SITUACION

PROYECTOS CON ESTUDIOS APROBADOS CARRETERAS

124 Km.

562,874,043

1

3271

Carretera Lima - Canta - Lima, Pasco Unish. Tramo: Canta Huayllay. CONTRATO DE MEJORAMIENTO y CONSERVACION

96 Km.

ene-12

444,336,410 Aprobado con R.D. N° 341-2012MTC/20 del 03.Jul.12. Plazo 720 d.c. Proyecto Financiado con Recursos del Préstamo BID. El 17.dic.12 se suscribió el Convenio de Préstamo.

2

70107

Mayocc - Huanta

28 Km.

dic-12

118,537,633 Aprobado mediante R.D. N° 944-2012MTC/20 del 09.Nov.12., con precios a Julio 2012 y un plazo de ejecución de 420 d.c. con R.D. N° 1176-2012-MTC/20 del 21.Dic.12 se aprueban las Bases de la LP N° 0029-2012-MTC/20

Huancavelica Ayacucho

PUENTES

140 m.

1

44146

Mejoramiento del Puente Huancavelica Suyacunas

2

120255 Construcción del Puente Caleta Grau y Accesos

3

120247 Construcción del Puente Canoas y Accesos

19,629,114

60 ml.

dic-12

Tumbes

30 m.

dic-12

Tumbes

50 m.

dic-12

1,401,740 Con R.D. N° 016-2011-MTC/20 se aprueba con un un plazo de 70 d.c. En actualización del Valor Ref. 8,004,264 Aprobado con R.D. N° 855-2012MTC/20 de fecha 17.Oct.12 con precios al mes de junio 2012 y un plazo de ejecución de 180 d.c. Mediante R.D N° 1117-2012 del Di 12 con R.D.bN° 990-2012 l di del t d 10,223,110 12 Aprobado 22.Nov.12. Mediante R.D. N° 1051-2012-MTC/20 del 03.Dic.12 se aprueban las Bases de la LP N° 0031-2012-MTC/20

42

PROCESOS DE  SELECCIÓN  PROGRAMADOS CONVOCARSE  EN DICIEMBRE 2012

CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

43

TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO POR CONVOCAR EN DICIEMBRE 2012

DESCRIPCION

LONG.

UBICACIÓN

COSTO ESTIMADO S/.

CONVOCATORIA

SITUACION ACTUAL

EN IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CONSERVADOR 1 Emp. PE-26C- Chincha -Armas - Plazapata y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytará

315 Km.

Huancavelica

173,250,000

dic-12

A la espera de su convocatoria: CP N° 0035-2012-MTC/20

Nota: Costo estimado de los trabajos de conservación por un plazo de 05 años

44

TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO EN PROCESO DE SELECCIÓN Y/O  POR CONVOCAR AL CONSULTOR QUE ELABORE EL PERFIL DESCRIPCION

LONG.

EN PROCESO Y/O IMPLEMENTACION DEL SELECCIÓN DEL CONSULTOR

1,058 Km.

EN PROCESO DE SELECCIÓN

461 Km.

UBICACIÓN

VALOR REFERENCIAL S/.

CONVOCATORIA

SITUACION ACTUAL

1,115,796 765,796

1 Corredor: Andahuaylas ( Emp.PE-3S) – Pampachiri – Negromayo (Emp. PE 30 A)

180 Km.

Ayacucho / Apurímac

376,840

dic-12

Proceso de selección del consultor que elabore el Perfil. AMC N° 127-2012MTC/20. Buena Pro prevista para el 08.Ene.13.

2 Carretera Cañete - Lunahuaná - Dv. Yauyos - Roncha Chupaca-Huancayo-Dv. Pampas

281 Km.

Lima / Junin

388,956

dic-12

Proceso de selección del consultor que elabore el Perfil. AMC N° 128-2012MTC/20. Buena Pro prevista para el 07.Ene.13

dic-12

En implementación el proceso de selección del consultor que elabore el perfil.

EN IMPLEMENTACION PROCESO DE SELECCIÓN 1 Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y los Ramales Puente Pallar – Calemar y Tayabamba – Quiches - Emp. PE-12A (Dv. Sihuas)

597 Km. 597 Km.

350,000 Ancash

350,000

Nota: Costo estimado de los trabajos de conservación por un plazo de 05 años

45