PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIALES PARA LA LICITACION Y CONTRATACION DE OBRAS PÚBLICAS

1 de 113

INDICE

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.........................................................

5

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA.................................................

7

GLOSARIO …................................................................................................

12

Artículo 1°.- OBJETO DEL LLAMADO ………………………..………. 13 Artículo 2°.- LEY APLICABLE ………………………..………………. 13 Artículo 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL ………………………..………. 13 Artículo 4°.- ADQUISICIÓN DE PLIEGOS ………………………..…… 13 Artículo 5°.- PLAZO DE OBRA ………………………..………………. 13 Artículo 6°.- CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN…………..…………. 13 Artículo 7°.- VISITA A OBRA ………………………..…………….…. 14 Artículo 8°.- ACLARACIONES Y/O CONSULTAS ………………….… 14 Artículo 9°.- DEL PROPONENTE ……………………………………….. 14 Artículo 10.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS ……………... 15 Artículo 11.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA.. 16 Artículo 12.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA…………….… 16 Artículo 13.- DE LA PROPUESTA - FORMA DE PRESENTACIÓN .. 17 Artículo 14.- CONTENIDO DEL SOBRE ÚNICO………..………..…… 17 Artículo 15.- APERTURA DEL SOBRE ÚNICO ………..………..…… 19 Artículo 16.- DE LA ADJUDICACIÓN ………..………..………..…….. 20 Artículo 17.- FIRMA DEL CONTRATO ………..………..………..…… 20 Artículo 18.- INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA ………..………..………..………..………..………..……… 20 Artículo 19.- ORDEN DE EJECUCIÓN – ACTA DE INICIO ……….. 20 Artículo 20.- ENTREGA DEL TERRENO ………..………..…………… 21 Artículo 21.- ANTICIPO ………..………..………..………..………..…… 21 Artículo 22.- ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. ………..………..………..………..………..………..………..………. 21 Artículo 23.- DEL PROYECTO EJECUTIVO ………..………..……….. 21 Artículo 24.- DOCUMENTACIÓN DE OBRA ………..………..……….. 23 Artículo 25.- PLAN DE TRABAJOS Y DE CERTIFICACIÓN MENSUAL 24 Artículo 26.- PAGO DE DERECHOS ………..………..………..………… 24 Artículo 27.- SEGURIDAD DEL PERSONAL………..………..…………. 24 Artículo 28.- VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA …………. 24 Artículo 29.- INSTALACIONES PROVISORIAS ………..………..……. 24 Artículo 30.- AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN ………..………..………..………..………..………..………..……….. 25 Artículo 31.- COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN ………..…….. 25 Artículo 32.- REPRESENTANTE TÉCNICO ………..………..…………. 26 Artículo 33.- PARTES DIARIOS DE OBRA ………..………..…………..... 26 Artículo 34.- IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL Y VEHÍCULOS …. 26 Artículo 35.- CONTRATACIÓN Y SALARIO DEL PERSONAL OBRERO 27

2 de 113

Artículo 36.- RECEPCIÓN PARCIAL PROVISIONAL………..………..… 27 Artículo 37.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA RECEPCIÓN PARCIAL PROVISIONAL ………..…………………………………..…..… 27 Artículo 38.- NORMAS ………..…………………………………..…..……... 27 Artículo 39.- ENSAYOS Y PRUEBAS ………..…………………………….. 27 Artículo 40.- TRABAJOS DEFECTUOSOS- VICIOS REDHIBITORIOS. 28 Artículo 41.- SEGUROS ………..…………………………………..…..…….. 28 Artículo 42.- MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS, EXTENSIÓN DE LOS CERTIFICADOS ………..……………………………………..…..…….. 29 Artículo 43.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS ………..……..…….. 29 Artículo 44.- VISTA FOTOGRÁFICAS………..……………………… 29 Artículo 45.- FONDO DE REPARO ………..………………………….. 29 Artículo 46.- INTERESES POR MORA ………..……………………… 29 Artículo 47.- OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN ULTERIOR IMPOSIBLE ………..…………………………………..…………..…….. 30 Artículo 48.- INDEMNIZACIONES POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR ………..…………………………………..…………………….. 30 Artículo 49.- OBJETOS DE VALOR ………..………………………….. 30 Artículo 50.- RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DE LA CONTRATISTA ………..…………………………………..…..……….. 30 Artículo 51.- ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA ………..…………………………………..…..……..….. 31 Artículo 52.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN ………..…………….. 31 Artículo 53.- COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS ……… 31 Artículo 54.- MODIFICACIONES Y / O ADICIONALES …………… 31 Artículo 55.- CESIONES DE ACCIONES Y DERECHOS O DE CRÉDITOS…. ………..…………………………………..…..……..………..…… 33 Artículo 56.- DESTINO DE LAS DEMOLICIONES ………………… 34 Artículo 57.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS …. 34 Artículo 58.- MULTAS POR MORA EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA …………………………………………………………………………….. 34 Artículo 59.- ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRAS Y/O TRABAJOS .… 34 Artículo 60.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO ……….. 35 Artículo 61.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LAS RECEPCIONES PARCIALES y DEFINITIVA ………………………..…..……………..…… 35 Artículo 62.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS ………..……………… 36 Artículo 63.- JURISDICCIÓN ………..………………………………..…….. 36 ANEXO I.….......................................................................................................

37

ANEXO II...........................................................................................................

38

ANEXO III.........................................................................................................

39

ANEXO IV …....................................................................................................

40

ANEXO V …......................................................................................................

41

ANEXO VI.......................................................................................................... 42

3 de 113

ANEXO VII........................................................................................................

43

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS........................................

45

PLIEGO DE ESPECIFIC. TÉCNICAS PARTICULARES............

45

LISTADO DE PLANOS …..............................................................................

89

COMPUTO Y PRESUPUESTO (Lista de Cantidades) …...........................

91

ANEXO A (Norma de Seguridad, salud ocupacional y ambiente)…………. 100 Planilla I (Auditoría de Contratistas)………………………………… Planilla II (Evaluación de Contratistas)……………………………… Nota unipersonal a presentar por monotributistas y/o autónomos……

108 109 110

ANEXO B (Decreto 911/96 “Reglamento para la Industria de la Construcción”) ………………………………………………………………... 111 ANEXO C Certificado de Visita a Obra ……………………………………

4 de 113

113

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 02 EJERCICIO: 2014 CLASE ETAPA: ÚNICA NACIONAL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO EXPEDIENTE Nº: 825.520/2014 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “1ERA ETAPA EDIFICIO INTI- RAFAELA” PLIEGO: SIN CARGO PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 98/100. ($4.224.473,98.-). GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: PESOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 73/100 ($ 42.244,73) PLAZO: DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS RETIRO DE PLIEGOS: Lugar/Dirección

Plazo y Horario .

Podrán descargarlos a través de nuestra Página web www.inti.gob.ar/contrataciones

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado en el sitio web del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, www.inti.gob.ar., y en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gob.ar. CONSULTAS: Lugar/Dirección Plazo y Horario Unidad Ejecutora Administrativa deDe Lunes a Viernes de 9 a 14hs Proyectos con Financiación Externa (UEA) Av. Gral Paz 5445 Edificio 5 Contrafrente- San Martín – Bs. As. PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Lugar/Dirección Plazo y Horario Unidad Ejecutora Administrativa deHasta el día 12 de Mayo de 2016 a las 10:00 horas. Proyectos con Financiación Externa (UEA) Av. Gral Paz 5445 Edificio 5 Contrafrente- San Martín – Bs. As. VISITA DE LAS INSTALACIONES (OBLIGATORIA): Lugar/Dirección Plazo y Horario

5 de 113

INTI RAFAELA El día 14 de abril de 2016 a las 10:30 horas. Ruta 34 Km 227,6 – Rafaela, Provincia de Santa Fé (CP 2300) ACTO DE APERTURA: Lugar/Dirección DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Av. Gral Paz 5445 Edificio 5 San Martín – Bs. As.

Plazo y Horario El día 12 de Mayo de 2016 a las 10:30 horas.

6 de 113

MEMORIA DESCRIPTIVA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Del terreno: De acuerdo con las directrices para la construcción del complejo de edificios destinados a albergar las actividades de la Sede Centro INTI – RAFAELA, el proyecto se desarrolla sobre en una importante fracción del terreno de 20.893m2, en el predio de INTI en la ciudad de RAFAELA PROV. de SANTA FE. La planta de esta fracción del terreno es de forma irregular, similar a un trapecio, con una superficie aproximada de 5.165m2, con las siguientes medidas y colindancias: al norte, en 96,59m, con la calle interior de acceso al complejo existente; al sur, en 44,98m, con un complejo de edificios propiedad del INTA; al este, en 58,26m, con la ruta nacional nro34; al oeste, en 104,59m, con un área destinada al cultivo propiedad del INTA. La topografía de esta fracción es irregular por lo que habrá que realizar diversos trabajos de nivelación con objeto de obtener los niveles de desplante de proyecto contando con un acceso futuro compartido con el predio vecino del INTA y un camino interno adyacente a la ruta nacional nro.34, modificando así el ingreso actual al predio. Del conjunto: El complejo de edificios de la Sede Centro INTI - RAFAELA consta de cuatro edificaciones de sección longitudinal interconectadas por una circulación transversal con una superficie total construida de 1278m2. De sur a norte las superficies construidas de cada volumen resultan de 214m2, 352m2, 352m2 y 330m2 respectivamente. Al dicho complejo se suma el volumen destinado a albergar las actividades de la futura SEDE INTI – RAFAELA Caudalimetria con una superficie total construida de 178m2. Cada una de las edificaciones se desarrollara en un solo nivel, salvo el volumen colindante al norte, el cual incluirá un volumen elevado que alojara un espacio de doble altura y entrepiso. Con el fin de racionalizar los recursos de inversión, la solución adoptada para el complejo brinda la posibilidad de materializarse por etapas, siendo la primera de ellas la ejecución parcial del volumen principal de acceso al complejo. A su vez, dicho volumen se proyectó mediante la utilización de un sistema constructivo mixto. Por una parte el área pública se materializa con un sistema estructural de hormigón armado in situ. Por la otra el área de oficinas técnicas, talleres y servicios correspondientes se materializa con un sistema premoldeado de hormigón armado.

7 de 113

Complejo de edificios Sede Centro INTI-RAFAELA y Sede INTI-RAFAELA Caudalimetria

8 de 113

Volumen principal de acceso al complejo

De la 1ra etapa: La ejecución parcial del volumen colindante al norte consta de tres sectores identificables, a saber: área de oficinas, donde funcionará una oficina de diseño que incluirá puestos de trabajos informáticos y equipos del proyecto (Impresora 3D y Espectrómetro Móvil); área de taller, destinada a ensayos metrológicos de piezas de grandes dimensiones utilizando equipos del proyecto (Scanner 3D); área de servicios, constituida básicamente por sanitarios. El área de oficinas estará delimitada por la superficie útil de entrepiso de 38,57m2. El área de taller estará delimitada por la superficie útil en doble altura de 110m2. Por último el área de acceso, circulación y servicios delimitada por la superficie útil bajo entrepiso de 32,50m2. En la planta baja, sobre la cara este se ubicará el acceso peatonal junto al área de servicios. La misma estará independizada y comunicada con el área de taller. Desde el área de taller se podrá acceder a través de una escalera metálica al entrepiso donde se alojara el área de oficinas. El área de taller tendrá un acceso independiente en su cara norte, materializado por una cortina de enrollar metálica de dimensiones que permitan el ingreso vehicular. Las dimensiones, altura y características constructivas del recinto permitirán la instalación futura de un puente grúa.

Planta baja y planta entrepiso 1ra etapa INTI-RAFAELA

9 de 113

Las características constructivas del proyecto se definieron teniendo en cuenta las necesidades espaciales, bajo mantenimiento, vida útil, rapidez de ejecución, conveniencia costo-beneficio y disponibilidad en el mercado local. La estructura portante, entrepisos y cubierta plana se materializaran a través de un sistema constructivo de montaje en seco de piezas premoldeadas de hormigón armado. El esquema de fundaciones será materializado con bases exentas y vigas de encadenado según documentación adjunta el cual deberá ser refrendado previo estudio de suelos y resistencia, para poder adoptar el tipo de fundación más adecuado. En todo el perímetro se ejecutara un zócalo de hormigón armado visto según detalle adjunto dentro del esquema estructural. En las caras norte y sur se ejecutara, además del zócalo, una estructura de tabiques y losas que materializara parasoles de hormigón armado visto. Toda la estructura de hormigón armado se ejecutará a la vista utilizando en su construcción encofrado de paneles de multilaminado fenólico o metálicos. Del nivel superior de dicho zócalo hasta la zingueria y cierre superior de todo el perímetro se ejecutara una envolvente metálica compuesta por un emparrillado estructural metálico, este último recubierto en su exterior por una piel de chapa trapezoidal prepintada. Su cara interior quedara vista asumiendo la terminación aluminizada del fieltro tensado de lana de vidrio. Solo en el área de servicios se ejecutara un enchapado de perfiles de chapa galvanizada y placas de roca cementicia con junta tomada y un cielorraso suspendido de similares características. Las carpinterías a ser integradas en la envolvente serán ejecutadas con perfileria de aluminio extruido semipesado de terminación anodizado color natural y doble vidriado hermético según planilla de carpinterías. En la cara norte se materializara un tabique de cerramiento de piezas prefabricadas de vidrio traslucido de superficie texturada y sección en forma de U de montaje en forma de cámara. De las instalaciones: El suministro de energía eléctrica está previsto con una acometida a realizar utilizando un conductor subterráneo dimensionado para el consumo de todo el conjunto, de 40 metros de longitud y proveniente de la subestación transformadora existente en los límites del predio. El ingreso estará previsto a un tablero principal con seccionador, protección y sistema de medición de potencia trifásico. Esta acometida prevé las futuras ampliaciones del edificio. Dentro del edificio se ejecutara el tendido de iluminación, tomas de uso general, tomas de uso especial, iluminación de emergencia, etc. La provisión de agua para el área de servicios está prevista con una cañería subterránea de 50 mm de diámetro, como continuación de la instalación de agua del predio y cuya conexión se encuentra a 40 metros al norte aproximadamente de la construcción de esta 1era Etapa de INTI Rafaela. No se prevé en esta oportunidad tanque de reserva de agua, ya que por el momento suministrará agua únicamente a los sanitarios directo de la red. Con esta cañería, se prevé alimentar las futuras ampliaciones del edificio. Dentro del edificio se ejecutara el tendido de agua fría, agua caliente, desagües, etc.

10 de 113

La provisión de los servicios de telefonía y datos se ejecutara mediante la instalación de un ramal de alimentación de cables tipo UTP para exterior, los cuales irán conducidos dentro de un tritubo de polietileno. Este tendido vinculara el edificio existente de INTI LACTEOS RAFAELA, con el edificio a construir. Uno de sus extremos ira conectado al rack existente y el otro se conectara al rack a proveer y colocar en el nuevo edificio. Desde allí se ejecutara el tendido de telefonía y datos para todos los puestos de trabajo alojados dentro del nuevo edificio. INTI Dirección de Obras - INTI Rafaela

11 de 113

GLOSARIO OFERTA: Conjunto de documentos que define los aspectos económicos de la propuesta, integrada generalmente por: oferta económica, presupuestos detallados, planilla de cotización por ítem, plan de trabajos, plan de certificación y curva de inversión; y en general todo otro documento que guarde relación con aquella. COMITENTE: Instituto Nacional de Tecnología Industrial – Centros de Investigación PROPONENTE: Persona física o jurídica que presenta una propuesta en esta Licitación. ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le ha notificado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la firma del contrato. INSPECCIÓN DE OBRA: Quien representa técnicamente al Comitente, en las actividades de supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el contralor del Contrato. CONTRATISTA: Es el Adjudicatario que ha firmado el Contrato y sus complementos. P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales. P.C.G.: Es el presente Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Contratación de Obras Públicas. P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas. PLIEGO: Toda la documentación que integra las bases de la presente licitación, incluidos el P.C.E. y sus respectivos anexos, el P.C.G. y el PET. PROPUESTA: Totalidad de la documentación exigida a los proponentes para admitir su participación en la presente licitación. PROYECTO EJECUTIVO: Es el conjunto de documentos técnicos que desarrollan funcional, dimensional y tecnológicamente la Propuesta presentada por el Contratista, posibilitando la construcción de la Obra objeto de la presente licitación. COMISIÓN DE EVALUACIÓN: Es el cuerpo colegiado, designado por el Comitente para evaluar las Propuestas y aconsejar la adjudicación o la inadmisibilidad de todas o partes de las propuestas.

12 de 113

Artículo 1°.- OBJETO DEL LLAMADO El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la obra “PRIMERA ETAPA EDIFICIO INTI- RAFAELA”. El Comitente contratará la ejecución de esta obra bajo el Sistema de Ajuste Alzado con presupuesto oficial detallado aceptando el oferente por la sola presentación de su oferta tal modalidad de contratación y asumiendo el compromiso de ejecutar todos los trabajos que sean necesarios a fin de concluir la misma conforme a su fin y requerimientos técnicos y legales del presente pliego licitatorio, por un precio fijo, total y definitivo. Artículo 2°.- LEY APLICABLE Las construcciones, trabajos y /o servicios de industria que se contraten según el presente Pliego están sometidos al régimen previsto por la Ley Nº 13064, reglamentada por Decreto Nº 19324/49 y por las disposiciones del Título I del Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001, en tanto no se opongan a las prescripciones de la Ley Nº 13.064 Artículo 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL El Presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 98/100. ($ 4.224.473,98.-) Artículo 4°.- ADQUISICIÓN DE PLIEGOS El Pliego y los planos estarán a la vista de todos los interesados y podrá consultarse en las oficinas del Comitente, Av. Gral Paz 5445 edificio 5 Contrafrente, Localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 9 a 16 hs. y en el sitio Web del Comitente www.inti.gob.ar/contrataciones, hasta DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de las Propuestas. Artículo 5°.- PLAZO DE OBRA Para el cumplimiento del contrato se ha fijado un plazo de DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio de obra. Artículo 6°.- CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN Para cotizar en esta Licitación, el Proponente deberá presentar certificado válido acreditando su capacidad de contratación actualizada - en sección Arquitectura o Ingeniería expedido por el Registro de Constructores de Obras Públicas, conforme al Dto. 1724/93, Disposición 18/94 de la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (Bol. Of. 01/06/94). Para resultar adjudicatario la capacidad de Contratación deberá ser superior al resultado de la siguiente fórmula: CC= PO x 12 PE Siendo: CC = Capacidad de Contratación PO = Presupuesto Oficial de la Obra (en Pesos). PE = Plazo de Ejecución Obra (en meses o fracción).

13 de 113

La capacidad de contratación para licitar deberá ser superior a: PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 97/100 ($ 5.632.631,97.-) En el supuesto de presentarse a la licitación una UTE, la capacidad de contratación de ese consorcio en cada sección será la que resulte de sumar las correspondientes capacidades de sus integrantes, cuyos montos de participación no podrán superar sus respectivas capacidades. Artículo 7°.- VISITA A OBRA El Proponente deberá realizar una visita al lugar donde se ejecutarán las obras y acompañar a su oferta, el comprobante respectivo, certificado por el funcionario pertinente, según el anexo IV del P.C.E.. A los efectos de solicitar dicha visita, los interesados deberán contactar con Alejandro Ferraris mail: [email protected], al TE: 03492-440471, de Lunes a Viernes de 08 a 15 hs. Artículo 8°.- ACLARACIONES Y/O CONSULTAS Las consultas que los interesados consideren necesarias, deberán ser formuladas por escrito ante el Comitente hasta quince (15) días hábiles administrativos previos a la fecha de apertura de las Propuestas. El Comitente podrá formular aclaraciones de oficio, hasta cinco (5) días hábiles administrativos, previos a la fecha de apertura. Las circulares que se emitan en consecuencia serán publicadas en el BOLETÍN OFICIAL, por el término de UN (1) día y notificadas a los proponentes vía fax (conf. Articulo 4 P.C.G.) Artículo 9°.- DEL PROPONENTE Pueden ser Proponentes las personas físicas y sociedades que reúnan los recaudos del Capítulo III del P.C.G. Los Proponentes deberán constituir, a los efectos de la presente Licitación, domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerándose válidas todas las notificaciones, diligencias y comunicaciones que allí se practiquen. Para presentarse a la presente Licitación las personas físicas o jurídicas deberán acreditar no hallarse incursas en algunas de las causales de inhabilitación previstas por el Artículo 14 del P.C.G. A tal efecto las personas físicas, las empresas, sus presidentes, directores, directores suplente, síndicos, socios gerentes y representantes legales deberán presentar la declaración jurada contenida en los Anexos I y II respectivamente. Los Proponentes que se presenten en UTE deberán acompañar el contrato constitutivo de la misma, o en su defecto, el compromiso formal de su constitución mediante instrumento público. Tanto el compromiso de constitución como el contrato definitivo de UTE deberán contener: • El objeto, que deberá coincidir con el de la presente licitación, con determinación concreta de las actividades y medios para su realización; • La denominación, que será la de algunos o de todos los miembros, seguida de la expresión “unión transitoria de empresas”; • El nombre, razón social o denominación, del domicilio y los datos de la inscripción registral del contrato o estatuto de la matriculación o individualización, en su caso, que corresponda a cada uno de los miembros. En

14 de 113

• • •

• •

• • • • •

caso de sociedades, la relación de la resolución del órgano social que aprobó la celebración de la unión transitoria, así como su fecha y número de acta; La constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato de unión transitoria, tanto entre las partes como respecto de terceros; Las contribuciones debidas al fondo común operativo y los modos de financiar o sufragar las actividades comunes en su caso; El nombre y domicilio del representante. El representante tendrá los poderes suficientes de todos y de cada uno de los miembros para ejercer los derechos y contraer las obligaciones que hicieren a la ejecución de todas las obligaciones emergentes de la presente licitación La proporción o método para determinar la participación de las empresas en la distribución de los resultados o, en su caso, los ingresos y gastos de la unión. Las normas para la confección de estados de situación, a cuyo efecto los administradores llevaran, con las formalidades establecidas por el Código de Comercio, los libros habilitados a nombre de la unión que requieran la naturaleza e importancia de la actividad común; Las sanciones por incumplimiento de obligaciones; El compromiso expreso de asumir la responsabilidad principal, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las empresas asociadas, respecto del incumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la presente licitación; El compromiso de mantener la vigencia de la UTE por un plazo superior al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de esta licitación; El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa y expresa del Licitante; El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada establecida en dicho contrato.

Junto con el contrato o compromiso de constitución de la UTE deberá acompañarse copia autenticada de las actas de asamblea por la cual cada una de las sociedades integrantes de la Unión haya aprobado la constitución de la misma. En el caso de que los oferentes presenten compromiso de constitución de UTE, con carácter previo a la adjudicación, deberán acompañar el Contrato definitivo debidamente autenticado e inscripto en el Registro Público de Comercio. De no cumplirse con estos recaudos, se tendrá por desestimada la oferta, con pérdida de la correspondiente garantía de mantenimiento de oferta. Cada una de las partes integrantes de la U.T.E. deberá presentar la totalidad de la documentación que se exige a las sociedades legalmente constituidas debiendo unificar el domicilio y la personería. Artículo 10.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS La presentación de las Propuestas se realizará en la fecha y hora establecida en el presente documento en Departamento de Suministros cito en Av. Gral Paz 5445 Edificio 5 Localidad de San Martín, Provincia de Bs. As. antes de la fecha fijada para su apertura.

15 de 113

Artículo 11.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA Para cotizar en la presente licitación es obligatorio presentar garantía de mantenimiento de la Propuesta de Obra, por el monto establecido en el presente documento, según lo establecido por el Artículo 20 P.C.G. La de garantía podrá efectivizarse mediante: 1. Depósito bancario: Podrá realizar el depósito o transferencia a la Cuenta Nº 310276/25 – CBU 01100938-20000310276252 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal 19, nombre de INTI – 50/608 – CUT PAGADORA, el que deberá encontrarse acreditado con anterioridad al acto de apertura. Agregará a su oferta el comprobante respectivo..

2. Pólizas de seguros de caución: tendrán que ser extendidas a favor del Comprador y cubrir el período correspondiente hasta la finalización de los compromisos emergentes del contrato. Las compañías aseguradoras que emitan dichas pólizas deben cumplir con lo siguiente: a. No estar eliminadas o suspendidas del Registro de la Superintendencia de la Nación. b. No figurar en él como: “sin información” y/o con “información parcial” c. Los seguros de caución correspondientes a las garantía de oferta se constituirán conforme a lo establecido en la Resolución General Nº 17047/82 de la Superintendencia de Seguro de la Nación, a través de la cual se aprobaron con carácter general y uniforme las condiciones contractuales para la emisión de las garantías consideradas en las licitaciones y contrataciones públicas (Artículo 5 Inciso II Apartado e) de la Resolución Nº 834/00 y Articulo 7. 2. de la Resolución Nº 515/00). Asimismo, de tratarse de garantías de cumplimiento de contrato, la aseguradora deberá constituirse en fiador solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división. Certificar la Póliza ante Escribano Público. Cuando este fuese de una jurisdicción diferente a la del Organismo contratante debe legalizarse dicha certificación por el respectivo Colegio de Escribanos. 3. Cheque Certificado: contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación o del domicilio del organismo contratante. El organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. En todos los casos deberá hacerse constar en el depósito el número de licitación y el nombre de la repartición contratante. Artículo 12.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA Los proponentes están obligados a mantener su Propuesta durante un plazo de Ciento Veinte (120) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha del Acta de Apertura. Dicho plazo se prorrogará de pleno derecho por períodos iguales, hasta el momento de la adjudicación, a menos que el Proponente manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la Propuesta quince (15) días hábiles administrativos antes del vencimiento de alguno de los períodos.

16 de 113

Ninguna oferta podrá ser retirada desde su presentación y hasta el vencimiento del plazo de mantenimiento indicado en el párrafo anterior. La notificación del retiro de la oferta durante ese intervalo dará lugar a que se ejecute la garantía mencionada en el artículo precedente.

Artículo 13.- DE LA PROPUESTA - FORMA DE PRESENTACIÓN La propuesta será presentada en “Sobre único”, y será realizada en la fecha y hora establecida en la carátula del presente pliego. La propuesta deberá estar firmada en cada una de las fojas y copias que la integren por el Proponente o su Representante Legal. Toda hoja que se presente sin observar dicho recaudo no será considerada parte de la oferta, ordenándose su desglose. El sobre deberá estar perfectamente cerrado. En el mismo sólo figurará: • Denominación de la obra / 1era Etapa Edificio INTI-Rafaela • Nº de licitación y de expediente / LPNO 02/14 Expte 825.520/14 • Identificación del proponente / • Fecha y hora de apertura / Toda información suministrada por los Proponentes a requerimiento del Comitente tendrá carácter de declaración jurada. Toda la documentación presentada en fotocopia deberá ser legible y estar debidamente certificada por Escribano Público y legalizada si correspondiere, para ser considerada en el presente llamado licitatorio. Los documentos emitidos por autoridades extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular, con su respectiva apostilla o el trámite de autentificación que correspondiere de acuerdo a la legislación argentina y convenios internacionales vigentes en el país de procedencia. La documentación presentada en idioma extranjero deberá contar con su correspondiente traducción al español, realizada por traductor matriculado y certificada por el Colegio de Traductores respectivo. La falta de presentación de alguno de los documentos señalados en este artículo, será considerada causal de desestimación de la propuesta analizada. No obstante, la Comisión de Evaluación podrá requerir a los proponentes la información adicional o aclaratoria que estime pertinente a los fines de una mejor evaluación de las propuestas presentadas. La Comisión podrá, asimismo, intimar a la subsanación de errores formales, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la propuesta. Artículo 14.- CONTENIDO DEL SOBRE ÚNICO En la fecha, hora y lugar indicados en la Memoria se presentará el Sobre con la propuesta 14.1 CONTENIDO DEL SOBRE ÚNICO a. Garantía de mantenimiento de oferta (Artículo 20 P.C.G. y Artículo 11 del P.C.E.). b. Certificado de Capacidad de Contratación Anual vigente a la fecha de apertura (Artículo 6º P.C.E.). c. Certificado Fiscal para Contratar previsto por la Resolución AFIP N° 135/98, modificada por su similar N° 370/99.

17 de 113

d. Domicilio del Contratista (Deberá mencionar su domicilio real y fijar domicilio legal, a los fines de esta Licitación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). e. Copia del recibo que acredite el pago por la compra del pliego de licitación (No aplica por ser la provisión del pliego sin costo). f. Constancia de visita a obra (anexo IV) g. Declaración jurada de no encontrarse el Proponente incurso en alguna de las causales previstas en el Artículo 14 del P.C.G. h. Tener experiencia como contratista en la construcción de por lo menos dos obras ejecutadas en los últimos cinco (5) años. Se tomarán en cuenta las obras que se encuentren en ejecución en más de un 70%. Se considerarán las obras que posean las siguientes características (Deberá cumplir con todos los ítems) Programas de necesidades que vinculen espacios de oficina y talleres de actividades metalmecánicas. Sistemas de construcción en seco con piezas estructurales prefabricadas de hormigón armado pretensado de grandes dimensiones. Sistemas de cerramiento compuestos por emparrillado estructural metálico; aislación térmica de fieltro tensado de lana de vidrio hidrorepelente con foil de aluminio; chapa trapezoidal prepintada. Utilización de cortinas metálicas de enrollar de grande dimensiones y uso industrial. Los Licitantes deberán acompañar copias de los Certificados de Obra y Certificados que comprueben lo declarado. El Contratante se reserva el derecho de solicitar información a cualquiera de los clientes mencionados por el Licitante a su solo criterio. i. Últimos DOS (2) Balances aprobados, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos o en el Contrato Social respectivo y legislación vigente en original o fotocopia autenticada. La documentación deberá estar certificada por Contador Público y por el Consejo o Colegio Profesional respectivo. Acreditando una Índice de liquidez superior o igual a 1. j. Certificación de equipos mínimos requeridos: Herramientas de mano y equipamiento de seguridad de acuerdo a las normas vigentes. k. Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan proporcionarlos. l. Designación del profesional que actuará en carácter de Representante Técnico, conformidad y constancia de Matriculación en la Provincia de Santa Fé (Incluir el CV del mencionado profesional) m. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería del o los firmantes de la propuesta n. Copia del Contrato Social o de Estatutos, copia de última acta de composición del Directorio u Órgano de Administración, debidamente certificada por Escribano Público o. Constancia de constitución o compromiso de Unión Transitoria de Empresas, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 9º del presente P.C.E., si correspondiera. p. Declaración de que, para cualquier situación judicial que se suscite, el proponente acepta la competencia establecida en el P.C.E. q. Declaración jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el Estado Nacional, sea como actor o como demandado, indicándose el juzgado y fuero, importe comprometido en el pleito, y etapa en que se halla el mismo.

18 de 113

r. La oferta de la Obra propiamente dicha por el monto total incluyendo IVA, en original y dos copias en el Formulario de la Propuesta.-El Proponente escribirá en números y letras los precios del total cotizado. Se considerará inadmisible toda propuesta que presente correcciones, enmiendas, raspaduras y tachaduras entre líneas o errores que no hubieran sido debidamente salvados al pie de la misma. s. Presupuesto detallado debidamente confeccionado indicando las cantidades que se estima necesario ejecutar de cada uno de los Items (Cómputo) y los montos totales de cada Rubro. La cotización global, y de cada Rubro, deberá incluir el IVA t. Análisis de precios desagregado de cada uno de los ítems que forman parte del presupuesto presentado. (ANEXO VII) u. Plan de Trabajo: Se deberá elaborar un cronograma detallado de actividades que incluya el período de Proyecto y la construcción de las obras, Se entregará un diagrama de barras que discrimine, como mínimo, la totalidad de los rubros a ejecutar y el desarrollo de los trabajos en forma mensual. v. Curva de Inversión w. Declaración Jurada de las deudas existentes con el Estado Nacional, Provincial y Municipal a la fecha de presentación de la Propuesta x. Declaración Jurada a la cual se refiere el Artículo 9 del presente pliego (Ver ANEXOS I y II) y. Los Proponentes deberán denunciar su Clave Única de Identificación Tributaria, presentando copia del formulario de inscripción remitido por la D.G.I., donde conste el Nº de CUIT, los impuestos en que se hallen inscriptos y aportes previsionales z. Certificación anual promedio de los últimos 5 años, avalada por Contador Público Nacional. La firma del Contador Publico Nacional, deberá estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en el cual se hallare inscripto. La misma deberá ser superior a PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 96/100 ($ 8.448.947,96.-) aa. Constancia de Inscripción en el Registro de constructores de Obras Públicas Artículo 15.- APERTURA DEL SOBRE ÚNICO En la fecha y lugar indicados en la Memoria se procederá a la apertura del Sobre. En dicha oportunidad se labrará un acta, en la que se dejará constancia de las propuestas presentadas y de las garantías integradas, y que será firmada por los funcionarios autorizantes y los Proponentes y asistentes, que quisieren hacerlo. Dentro del plazo de los 60 días corridos, contados a partir de la fecha de apertura del sobre, la Comisión de Evaluación emitirá su dictamen de evaluación. Las propuestas que cumplan sustancialmente los requerimientos establecidos en el presente pliego y demás normas aplicables serán recomendadas como válidas por parte de la Comisión de Evaluación. 15.1 NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN, PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL De acuerdo a lo normado por el Artículo 31 de P.C.G., el Dictamen de Evaluación será publicado en el BOLETÍN OFICIAL por el término de UN (1) día. Simultáneamente a su publicación por dicho medio, será notificado a los proponentes vía fax o correo electrónico.

19 de 113

15.2 IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DEL SOBRE ÚNICO Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los CINCO (5) días de notificados. Durante este término el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista. Las impugnaciones serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. Artículo 16.- DE LA ADJUDICACIÓN La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomado en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra. Con antelación al acto de Adjudicación, se exigirá la presentación del Certificado de Capacidad para Adjudicación que emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, tal como lo prescribe el artículo 26 del Decreto N° 1724/93. Artículo 17.- FIRMA DEL CONTRATO Si el Adjudicatario no concurriere a firmar el contrato dentro de los diez (10) días corridos de haber sido citado para la firma del mismo, la adjudicación será dejada sin efecto, con pérdida de la garantía de mantenimiento de Propuesta y comunicación al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. En los casos en los que resulte adjudicataria una UTE, previo a la firma del Contrato deberá acreditar la inscripción de la misma ante la Inspección General de Justicia. El incumplimiento de esta obligación generará la revocación de la adjudicación, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. Si el Comitente no se encontrare en condiciones de firmar el contrato dentro de los sesenta (60) días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario podrá solicitar que ésta se deje sin efecto, con devolución del depósito de garantía, pero sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA FIRMA DEL CONTRATO: -

Póliza de garantía de cumplimiento de contrato (Según Artículo 35 P.C.G.) Contrato Social o Estatuto (certificado) Acta de autoridades (certificada) Poder del firmante para comprometer al Adjudicatario

Gastos de sellado: Serán por cuenta del adjudicatario los impuestos, tasas u otros gastos que exigieren las autoridades municipales, provinciales y/o nacionales en concepto de sellado del contrato de obra publica; como asimismo las certificaciones de firmas y todo aquello que fuere necesario para posibilitar la ejecución del proyecto, construcción y puesta en servicio de la obra. Artículo 18.- INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA Serán considerados como instrumentos contractuales la documentación detallada en el Artículo 36 P.C.G. El solo hecho de cotizar implica el pleno conocimiento en todas sus partes de la documentación detallada precedentemente.-

20 de 113

Artículo 19.- ORDEN DE EJECUCIÓN – ACTA DE INICIO Firmado el contrato por la autoridad competente, el Comitente impartirá de inmediato, por escrito, la orden de ejecución de los trabajos, salvo que existan impedimentos por causa justificadas, que imposibiliten dicha iniciación, en cuyo caso la orden de ejecución se dará al desaparecer dicho impedimento o causa que lo motive. El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los quince (15) días corridos a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará un acta de inicio de Obra a partir de la cual comenzarán a correr los plazos contractuales. Se deberá entregar junto con el Acta de Inicio de Obra: Plan de trabajos y de certificación mensual De no iniciarse los trabajos se procederá de acuerdo al Artículo 39 de P.C.G. Artículo 20.- ENTREGA DEL TERRENO La Inspección entregará al Contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden de ejecución y al acta de iniciación. La entrega se efectuará mediante acta por triplicado, entregándose uno de ellos al Contratista. Artículo 21.- ANTICIPO El Comitente podrá liquidar en carácter de anticipo, como ayuda financiera, hasta el VEINTE POR CIENTO (20 %) del monto del Contrato, dentro de los TREINTA (30) días de solicitado por el Contratista. El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, en forma proporcional a la certificación emitida mensualmente, de manera de completar el CIEN POR CIENTO (100 %) de la deducción, cuando la obra se encuentre al CIEN POR CIENTO (100 %) del avance físico. El anticipo será garantizado en cualquiera de las formas indicadas en el Artículo 20 del P.C.G., y le será devuelta al cumplimentarse lo estipulado en el párrafo anterior. La Dirección de Obra otorgará constancias de las deducciones efectuadas con cada certificado de obra, a fin de poder amortizar el monto de la garantía presentada. Artículo 22.- ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. Si durante la ejecución de los trabajos se suscitaren diferentes interpretaciones sobre una misma cuestión, el Comitente resolverá con el siguiente criterio de prioridad, salvo expresa mención en contra respecto al punto cuestionado. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 67 del presente P.C.G. Artículo 23.- DEL PROYECTO EJECUTIVO Quedará a cargo del Contratista la realización del proyecto ejecutivo .Este tendrá por objeto explicitar la obra a los fines de su ejecución y comprenderá la totalidad de los proyectos definitivos de arquitectura e ingeniería, estructuras y especialidades con todos sus detalles, involucrando los proyectos de ingeniería estructural , ingeniería eléctrica , instalaciones y redes sanitarias , de manera que se ajusten a las especificaciones establecidas en el presente Pliego y demás documentos que formen parte del contrato de obra pública. El proyecto definitivo deberá incluir todos los aspectos señalados anteriormente y todos los proyectos de detalle que fueran necesarios para llevar a cabo la construcción de las obras objeto de la presente licitación.

21 de 113

23.1 DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL PROYECTO DEFINITIVO Se entiende por Documentación Técnica al conjunto de los elementos gráficos y escritos que definen con precisión el carácter y finalidad de la obra y permiten su materialización bajo la dirección de un profesional. Listado de rubros e ítem definitivo de la totalidad de los trabajos propuestos que componen las obras proyectadas. Cómputo final de los trabajos según Listado de Rubros e Ítem. El Contratista deberá entregar un respaldo de la planimetría especificaciones técnicas y memoria de diseño de cada proyecto en medios magnéticos, habiéndose adoptado para ello el software MS Word y MS Excel de última generación para los documentos y, el software Autocad versión 14 o superior para la planimetría. Deberá completarse, de ser necesario, con los antecedentes cartográficos, fotografías aéreas, restituciones digitalizadas u otros que sean requeridos por las unidades técnicas competentes. En el caso de utilizarse programas de diseño geométrico, se entregaran los archivos correspondientes a los datos de entrada de información de salida. Una vez aprobado el proyecto, el Contratista deberá entregar un respaldo del proyecto en discos compactos (CD). 23.2 CONFECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Para la elaboración del proyecto ejecutivo, la empresa deberá contar con profesionales habilitados, capacitados en la especialidad. El Contratista deberá realizar los estudios, investigaciones y análisis necesarios para desarrollar convenientemente los proyectos de detalle de todas las obras incluidas en la presente licitación. El Contratista ejecutará el proyecto conforme a todas las normas y reglamentaciones vigentes en el país sobre la materia, para cada uno de los servicios involucrados, así como también para la calidad de los materiales a utilizar en las obras. Deberá asimismo tener presentes las gestiones a realizar para la obtención, ante los servicios correspondientes, de los permisos de edificación, permisos de empalmes, conexiones, inspecciones y la intervención de personal especializado y debidamente autorizado en su construcción o instalación. Durante el Desarrollo del Proyecto Ejecutivo, el Contratista podrá proponer mejoramientos en todas las obras exigidas en los documentos que conforman el presente Pliego y en los demás documentos que formaran parte del contrato de obra pública, siempre que dichas modificaciones no signifiquen una disminución de los estándares de la obra contratada. Las modificaciones deberán ser previamente aprobadas por el Comitente y los costos que resulten de estas serán enteramente a cargo del Contratista. 23.3 CALIFICACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Dentro de los VEINTE (20) días posteriores a la firma del contrato, el Contratista presentará los planos de arquitectura para la ejecución de la obra. El Proyecto Ejecutivo de las obras deberá ser conformado por la inspección de obras que designe el comitente, previo al inicio de las obras. No podrá iniciarse ningún trabajo sin que se encuentre debidamente aprobada su documentación. Los plazos para presentar y revisar la documentación serán los de mayor brevedad posible no extendiéndose más allá de los diez (10) días .Plazos superiores deberán ser fundamentados adecuadamente.

22 de 113

Artículo 24.- DOCUMENTACIÓN DE OBRA Durante el desarrollo de los trabajos la Contratista entregará los siguientes documentos según corresponda: a) Partes diarios A partir del Acta de Iniciación de Obra y hasta la Recepción Provisoria se entregará diariamente a la Inspección de Obra un Parte Diario de Obra. En dicho documento, numerado correlativamente, constará la fecha, el estado del tiempo, la cantidad de personal empleado por especialidad, el listado de las tareas ejecutadas y será suscrito por el responsable del Contratista en la obra. b) Informes Bimensuales En forma bimestral se presentará ante la Comisión de Seguimiento un informe de gestión sobre el avance y el estado de los trabajos. Estos informes se presentarán desde la firma del Contrato y hasta la Recepción Provisional. Incluirán una breve reseña de los trabajos encomendados con sus principales indicadores, una síntesis de la Memoria Descriptiva, un resumen del estado de avance de obra por rubros (incluyendo cómputo, montos totales, incidencias y acumulados), un croquis de lay-out del proyecto, fotografías significativas de los trabajos realizados y un análisis de evaluación. c) Documentación para la recepción provisional Previamente a la firma del Acta de Recepción Provisional se elaborará la siguiente documentación: A) Pre-requisitos para el completamiento sustancial de los trabajos cuando el Contratista considere que los trabajos han sido completados sustancialmente presentará la siguiente documentación a la Inspección de Obra: 1. Una nota indicando que los trabajos, o parte de ellos, han sido completados sustancialmente. 2. Un listado de los ítems que aún quedan por completar o corregir. Dentro del plazo acordado con la Inspección de Obra ésta procederá a realizar la verificación del estado de las obras. Cuando la Inspección de Obra determine que los trabajos no han sido completados en forma sustancial procederá a: 1. Notificar por escrito en forma inmediata a la Contratista, indicando las razones consideradas. 2. El Contratista procederá a subsanar las deficiencias y remitirá a la Inspección de Obra una segunda nota anunciando la finalización sustancial de los trabajos. 3. La Inspección de Obra realizará una nueva verificación de las obras. 4. El Contratista será responsable por las reinspecciones posteriores. Cuando la Inspección de Obra determine que el estado de los trabajos responde a la finalización sustancial de los mismos remitirá una nota a el Contratista indicando este hecho adjuntando además el listado de ítems para ser completados o corregidos presentado por el Contratista. B) Pre-requisitos para la Recepción Provisoria de los trabajos Cuando la Contratista considere que los trabajos han sido terminados presentará una nota a la Inspección de Obra indicando: 1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados. 2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato. 3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato. 4. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final.

23 de 113

Si la Inspección de Obra considera que los trabajos están incompletos o defectuosos procederá: Notificar a la Contratista por escrito la lista de trabajos que se consideran incompletos o defectuosos. El Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efectuadas y remitirá una segunda nota a la Inspección de Obra indicando que los trabajos han concluido. La Inspección de Obra verificará que los trabajos se encuentran aptos para la Recepción Provisoria. El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias Artículo 25.- PLAN DE TRABAJOS Y DE CERTIFICACIÓN MENSUAL El plazo de presentación de los Planes de Trabajo y Certificación Mensual será de cinco (5) días corridos contados desde el día siguiente a la fecha de notificación de la adjudicación. Artículo 26.- PAGO DE DERECHOS El Contratista deberá tramitar las autorizaciones, habilitaciones y demás trámites, exigidos por entes Nacionales, Provinciales y Municipales o empresas prestadoras de los servicios y abonar todos los impuestos, tasas, contribuciones, aranceles y cualquier otro derecho que surja de la construcción. Artículo 27.- SEGURIDAD DEL PERSONAL El Contratista deberá cumplimentar los requisitos de la ley 19.587 y su decreto reglamentario 911/96 de conformidad con lo previsto en el Artículo 101 del P.C.G. El personal afectado a la obra y a la Inspección de Obra será provisto con elementos de seguridad pasiva personal (cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.), bajo normas IRAM por cuenta del Contratista. Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos arriba indicados. Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso o la colocación de los elementos que considere convenientes. Se destaca que al momento de la suscripción del contrato de obra, la empresa contratista deberá adecuar las medidas de seguridad del personal a la legislación vigente. Artículo 28.- VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA Será de exclusiva responsabilidad de la Contratista la vigilancia y control de los elementos, materiales, herramientas y maquinarias afectadas a los trabajos. Se arbitrarán los medios necesarios a fin de contar con sereno permanente en obra de acuerdo a lo que fije la Inspección de obra, durante el plazo de ejecución y hasta la recepción de la misma. El Contratista deberá tomar todas las medidas de precaución necesarias en lo relativo a la prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas propias, del Comitente o terceros, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudiera sufrir. El Contratista deberá proveer la mano de obra, artefactos e instalaciones en los sectores afectados por las obras y que la Inspección de Obra indique iluminar.-

24 de 113

Artículo 29.- INSTALACIONES PROVISORIAS a) Instalaciones sanitarias para el personal obrero. De acuerdo a legislación vigente. b) Desagües y Protecciones para inundaciones El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma, que en ningún caso las aguas pluviales ó de cualquier otra procedencia, causen inundaciones o "charcos" estancados en el predio, determinando demoras o perturbaciones en la marcha de la obra. Las aguas recogidas deberán ser conducidas a desagües próximos, de modo de no perturbar el normal desarrollo de los trabajos. Artículo 30.- AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Se deberá prever la provisión de agua y energía para la obra, la cual correrá por cuenta del Contratista, debiendo esta última coordinar y realizar todas las tramitaciones correspondientes con las autoridades competentes para cada caso y/o con los administradores del sitio por parte del Comitente. La energía eléctrica será solicitada por el Contratista a la Empresa prestataria del servicio en la zona, quedando a su cargo la ejecución de las instalaciones necesarias desde la conexión de la red pública hasta el lugar de uso, como así también los gastos, derechos y consumo que por esos conceptos generen. El Contratista deberá prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de energía eléctrica, aun en el caso de interrupción del servicio por parte de la empresa prestataria, siendo de absoluta responsabilidad del contratista toda eventualidad que incida en la ejecución de las obras, no pudiendo aducirse como causal de interrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual los cortes de energía eléctrica, cajas de tensión, etc. El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de las obras y en todos los casos será costeada por el Contratista El Contratista deberá realizar el tendido de cañería complementaria para la instalación de bombeo hasta un tanque de almacenamiento suplementario para el agua de construcción. Así también, deberá hacerse cargo del mantenimiento preventivo (mano de obra y materiales) de las bombas que alimentan al Tanque durante el plazo de obra. El Contratista también deberá proveer agua potable para las Instalaciones del personal de Obra y de la Inspección de Obra. Artículo 31.- COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN A los DIEZ (10) días posteriores a la firma del contrato de obra, la empresa Adjudicada deberá cumplimentar con la entrega de los elementos que se consignan a continuación, en el lugar indicado en cada caso: El contratista deberá suministrar por su cuenta el local o locales con el mobiliario y los servicios necesarios para instalar las oficinas de la DIRECCION DE OBRAS. El mantenimiento de los servicio y la limpieza estarán a cargo de la empresa contratista. Proporcionará además, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras. El contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgos ni peligros.

25 de 113

Artículo 32.- REPRESENTANTE TÉCNICO El Representante Técnico del Contratista deberá ser un Arquitecto o Ingeniero Civil o en Construcciones, matriculado en la Provincia de Santa Fe, con antecedentes suficientes y comprobables. La designación de dicho Representante Técnico deberá merecer la aprobación del Comitente antes de la iniciación de los trabajos. 32.1 Funciones y obligaciones del Representante Técnico El representante se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del Contratista. El representante Técnico tendrá la obligación de permanecer en la Obra hasta tanto los trabajos estén perfectamente concluidos a juicio de la Inspección. En caso de que el Representante Técnico debiera ausentarse temporalmente por causa debidamente justificadas, el Contratista deberá comunicarla por escrito al comitente quien podrá aceptar o rechazar las causales aducidas. Se deberá dejar constancia de lo dispuesto en consecuencia mediante orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de obra La designación de dicho Representante Técnico, deberá merecer la aprobación del Comitente antes de la iniciación de los trabajos. El Representante deberá estar habilitado profesionalmente para ejercer. En ausencia del Representante, quedará siempre en la obra un técnico capacitado, que deberá ser como mínimo Maestro Mayor de Obras matriculado. En el mismo escrito donde el Contratista comunique la ausencia temporaria del Representante Técnico, y las causas de la misma, deberá informar quien será su reemplazante. La designación del reemplazante estará sujeta a previa aprobación del Comitente Todas las instrucciones que estos Representantes reciban de la Inspección de Obra, serán consideradas como impartidas al Contratista. El representante técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales. Toda modificación de obra, análisis de precios y en general, toda presentación de carácter técnico deberá ser estudiada con la Inspección y firmada por el representante técnico además de la Contratista. Toda ausencia de la Contratista o su Representante que no obedezca a razones justificadas, a juicio de la Comisión de Seguimiento, dará motivo a la aplicación de la multa establecida en el Artículo 56 del P.C.E. por día de ausencia. El importe de estas multas se retendrá mensualmente de cada certificado. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la Comisión de Seguimiento, podrá ordenar al Contratista el reemplazo tanto del representante técnico como de quien lo suplante si así lo estimare conveniente Artículo 33.- PARTES DIARIOS DE OBRA El avance diario de obra será asentado por el Contratista en los Partes Diarios de Obra por duplicado según el modelo a suministrar, serán foliados y numerados en forma correlativa y serán firmados por el Representante Técnico de el Contratista y el Inspector de Obras diariamente. Artículo 34.- IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL Y VEHÍCULOS Dadas las características de seguridad del establecimiento, el Contratista deberá confeccionar una lista semanal del personal obrero, técnico y directivo, como así también de subcontratistas y proveedores, que deberán entrar y salir de la obra, con su

26 de 113

respectivo número de documento. Asimismo confeccionará la nómina de vehículos a ingresar en la obra, indicando el número de patente... Artículo 35.- CONTRATACIÓN Y SALARIO DEL PERSONAL OBRERO El Contratista deberá cumplir con la exigencia prevista en el Artículo 69 del P.C.G. para todo el personal empleado en la obra. El Contratista arbitrará los medios necesarios para que la mano de obra a contratar, sea en su mayoría, de la localidad donde se ejecuta la Obra. El cumplimiento de lo que se deja establecido, será comprobado y documentado, en cada caso, por la Inspección, al extender el correspondiente certificado de obras o trabajos, a cuyo efecto la Contratista le exhibirá los libros que se le requieran. La tesorería respectiva no efectuará pago alguno de certificados, sin la constancia escrita de haberse cumplido las condiciones mencionadas anteriormente. La falta continua por dos veces, o por tres en forma discontinua, del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, hará pasible al Contratista de la rescisión contrato. Artículo 36.- RECEPCIÓN PARCIAL PROVISIONAL Cuando se encuentren concluidos todos los trabajos solicitados, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 5 de este P.C.E. se procederá a realizar la Recepción Parcial Provisional de los mismos. Cumplido el plazo de garantía, según Artículo 92 del P.C.G. se procederá a las Recepción Definitiva. Artículo 37.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA RECEPCIÓN PARCIAL PROVISIONAL Dentro de los sesenta (60) días de la suscripción de cada una de las Actas de Recepción Parcial Provisional, el Contratista entregará a la Inspección de Obra los planos integrales y documentación técnica “conforme a obra” de la construcción y de sus instalaciones, acompañando cinco (5) copias fotostáticas, una de ellas reducida al 50%, en biblioratos rotulados tamaño A4 y dos (2) en soporte óptico CD en formato que permita la edición y reproducción posterior. 1) Planos conforme a obra en las escalas convenientes 2) Planillas de superficies 3) Planos de seguridad, indicando perímetros de seguridad, ubicación de cerraduras, CCTV, alarmas y otros dispositivos empleados. 4) Planos con la ubicación de los equipos provistos. 5) Manual del Proyecto, con las especificaciones de la construcción, por rubro y por ítem. 6) Planos de detalle de la construcción. 7) Manuales de mantenimiento, operación y garantías de equipos. 8) Documentación y elementos requeridos por la Supervisión de Mantenimiento. Artículo 38.- NORMAS Los materiales a cotizar y colocar en obra tendrán el sello de conformidad con la norma IRAM que corresponda, sin cuyo requisito no serán aprobados. Sin perjuicio de ello, deberán cumplirse, para cada tipo de material, las normas que se detallan en el PET. Artículo 39.- ENSAYOS Y PRUEBAS Para la realización de los ensayos de laboratorio, tanto de control como de rutina durante la ejecución de la obra, como así también los necesarios para la ejecución del

27 de 113

proyecto, la Contratista está obligada a requerir o contratar a su exclusivo cargo, los servicios de un laboratorio oficial que a juicio de la Inspección esté en condiciones de realizar los ensayos requeridos y producir la información correspondiente con la necesaria celeridad. Con carácter previo a la realización de dichos ensayos, el Contratista deberá comunicar a la Inspección el laboratorio que prevea contratar, a los fines de que esta evalúe si acepta o no dicho laboratorio. De no ser aceptado por la Inspección, el Contratista deberá reemplazar el laboratorio elegido por el que el Comitente indique. Los ensayos requeridos y detallados en el PET serán todos los que a juicio de la Inspección resulten necesarios para la verificación de la correcta ejecución de la obra, los cuales comprenderán, entre otros, ensayos de humedad densidad de suelo, ensayos a los agregados, ensayos de asentamiento y resistencia de hormigón. Los gastos de traslado de las muestras, personal, etc. que tales ensayos ocasionen serán a cuenta o cargo del Contratista Si el Contratista no hubiese provisto los elementos necesarios para la ejecución de los ensayos, la Inspección podrá realizar las pruebas por cuenta del mismo sin que éste tenga derecho a ningún reclamo. El importe de los gastos así ocasionados será deducido de cualquier suma que el Contratista tenga a cobrar. Asimismo, estos ensayos podrán hacerse efectivos con cualquiera de los materiales o equipos incorporados a la obra en el período de garantía entre las Recepciones Parciales Provisionales y las Recepciones Parciales Definitivas de la obra. Artículo 40.- TRABAJOS DEFECTUOSOS- VICIOS REDHIBITORIOS Todo trabajo defectuoso que se detecte durante la ejecución de la obra o dentro del plazo de garantía, ya sea por causa de material empleado o de la mano de obra, o por cualquier otra causa será, según lo disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su costo, dentro del plazo que en cada caso se le fije. En caso de que el Contratista no efectuare las correcciones o reconstrucciones dentro del plazo que al efecto se le hubiere fijado, la Inspección podrá realizarlos a cuenta de aquél, ya sea per se o a través de terceros. Artículo 41.- SEGUROS El Contratista deberá presentar, a la suscripción del acta de inicio de las tareas, la documentación correspondiente a la contratación de los seguros que a continuación se detallan, en la modalidad prevista en el Artículo 101 del P.C.G.: 1) Póliza de los seguros correspondientes, del personal a su cargo, discriminando especialidades y con mención del tipo de obra y cantidades de niveles.2) Póliza de seguro de vida del personal de la Inspección tres (3) y de la Comisión de Seguimiento cinco (5), por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00.-) por cada integrante. Asimismo deberá asegurar a dichos integrantes contra accidentes personales de acuerdo a los montos indemnizatorios previstos en la Ley N ° 24.557 – Decreto 839/98. 3) Póliza de seguro contra incendio, desde la iniciación de los trabajos hasta la Recepción Provisional, cuyo monto podrá contratarse en forma parcial según el avance físico de la Obra. 4) Póliza de seguro que cubra eventuales daños a terceros y/o a los bienes del Estado, durante igual lapso y por el monto mínimo de PESOS Un Millón. ($ 1.000.000,00.-) 5) En caso de contratar personal autónomo, este deberá presentar una póliza de accidente personales por un monto mínimo de PESOS Trescientos Treinta Mil ($ 330.000,00.-)

28 de 113

6) El seguro de responsabilidad civil deberá contratarse por un monto de PESOS Un Millón ($1.000.000,00.-) y deberá contener las siguientes cláusulas: Las cláusulas no podrán ser modificadas o anuladas sin previa autorización del Comitente. La compañía aseguradora se compromete a informar al Comitente el no pago de los premios correspondientes. Responsabilidad civil cruzada figurando PESOS Un Millón ($1.000.000,00.-) como asegurada. Artículo 42.- MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS, EXTENSIÓN DE LOS CERTIFICADOS La medición de los trabajos y extensión de los certificados de obra correspondiente, será mensual y deberá presentarse en los formularios que el Comitente entregará oportunamente. Se ajustará al presupuesto detallado. Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etcétera que sea necesario invertir o emplear en las mediciones, ya sean éstas parciales o definitivas, y en las verificaciones que la Inspección considere necesarios realizar, serán por cuenta exclusiva de la Contratista. Dentro del plazo de garantía de las obras la Contratista presentará la liquidación final consentida, con el Balance de Economías y Demasías, si correspondiere. Vencido dicho plazo se le tendrá por presentada en un todo de acuerdo a lo obrado, sin derecho a reclamo posterior alguno. Artículo 43.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS El pago de los certificados se realizará dentro los treinta (30) días corridos, contados a partir del momento indicado en el Artículo 90 del P.C.G. Artículo 44.- VISTA FOTOGRÁFICAS La Contratista deberá entregar dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes y a la finalización de la obra, las vistas fotográficas de los trabajos durante el curso de ejecución de la obra; CUATRO (4) fotografías por mes y a la terminación CINCO (5) fotografías más. La Inspección de Obra determinará en cada caso cuales son las vistas de conjunto o detalles a sacar. La documentación grafica y descriptas en el presente Artículo, deberán ser remitidas además de su presentación mensual a la Inspección de Obra – a las siguientes direcciones de correo electrónico: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]. Artículo 45.- FONDO DE REPARO Del importe de cada certificado se descontará el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el fondo de reparo, que se retendrá conjuntamente con la fianza contractual; ambos fondos serán devueltos el Contratista una vez efectuada y aprobada la recepción definitiva de las obras.-Se permitirá sustituir el fondo de reparo en efectivo por una fianza bancaria a entera satisfacción de la Repartición, en las condiciones fijadas por los Artículos 2º y 3º del Decreto Nº 5742/54, o por Títulos o Bonos Nacionales, como asimismo por Póliza de Seguro de Caución en las condiciones establecidas por Ley Nº 17.804 y Decreto Nº 411/69.Artículo 46.- INTERESES POR MORA

29 de 113

El Contratista no tendrá derecho a imputar a intereses el importe de los certificados que se abonen en mora. El Contratista tendrá derecho a reclamar intereses si los pagos se retardasen por más de treinta días a partir de la fecha en que, según contrato deben hacerse, acorde a las normativas vigentes. Si el retraso fuere causado por la Contratista, debido a reclamaciones sobre mediciones u otras causas con motivo de la ejecución de la obra y ellas resultasen infundadas, o se interrumpiesen la emisión o el trámite de los certificados u otros documentos por actos del mismo, no tendrá derecho al pago de intereses.Artículo 47.- OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN ULTERIOR IMPOSIBLE El Contratista gestionará ante la Inspección en tiempo oportuno la autorización para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya cantidad y calidad no se podría comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medición ulterior imposible. Antes de proseguir los trabajos que cubran obras, se labrará un acta en la que se dejará constancia del estado y medidas de tales obras y de toda circunstancia que se considere conveniente. En el caso que la Inspección no pueda verificar la cantidad y calidad de los trabajos ejecutados por culpa de el Contratista, la misma establecerá el procedimiento que estime adecuado a tal fin, debiendo la Contratista aceptar tal decisión. Artículo 48.- INDEMNIZACIONES POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR Para que el Contratista tenga derecho a las indemnizaciones a que se refieren el Artículo 39 de la Ley 13.064, el Contratista deberá hacer el reclamo dentro de los cinco (5) días de producido el hecho que lo motive, debiendo luego justificar el detalle y montos de las reclamaciones, dentro del plazo de treinta (30) días computados a partir del vencimiento del primer término. Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perderá el derecho a formular el reclamo. Incumbe al Contratista probar que el acontecimiento fue realmente extraordinario y que tomó las medidas necesarias para evitar o atenuar los efectos. Artículo 49.- OBJETOS DE VALOR El Contratista o su representante harán entrega inmediata a la Inspección de todo objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallase al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil y legislación vigente en la materia. Artículo 50.- RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DE LA CONTRATISTA Cuando la rescisión del contrato no se produzca por los causales aducidas en el Artículo 50 inciso a) de la Ley de Obras Públicas (Nº 13.064), la devolución del fondo de reparo correspondiente a los trabajos ejecutados satisfactoriamente y de la fianza, o de los saldos de ambas garantías que resulten de la compensación prevista en el Artículo 53 de éste Pliego, se efectuará después de transcurrido un período no menor al plazo de garantía, contado desde la fecha de suspensión real de las obras y siempre que no se hubiesen comprobado desperfectos debido a la mala calidad de los materiales o defectuosa ejecución de los trabajos.

30 de 113

En este último caso, si los desperfectos no fuesen reparados por el Contratista, el Comitente podrá proceder a hacerlo por cuenta de aquél, afectando con ese fin el fondo de reparo y la fianza si fuese necesario. Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente previsión como precio unitario en el listado de ítems a cotizar por parte del Contratista, el valor de los mismos será fijado por el Comitente. Si la rescisión se produjese en los términos del inciso a) del Artículo 50º de la Ley 13.064, la Contratista perderá la fianza rendida y el fondo de reparo en su caso. Artículo 51.- ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA Forman parte de la documentación de la presente licitación los siguientes elementos: a) Estas Cláusulas Especiales. b) El Pliego de Cláusulas Generales. c) El Pliego de Especificaciones Técnicas d) Los planos y documentación técnica de anteproyecto e) NORMAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTEHabilitación y Evaluación de Empresas Contratistas, Monotributistas y/o Autónomos Artículo 52.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN El sistema de contratación adoptado para la presente obra es el régimen de Ajuste Alzado. Artículo 53.- COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS La compensación del crédito del Contratista y su deuda por pagos tomados por el Comitente a su cargo y abonados por ésta y de todo otro crédito de la Comitente ante el Contratista, se operará automáticamente desde el instante de la existencia de ambos créditos y deudas. Artículo 54.- MODIFICACIONES Y / O ADICIONALES Para determinar el porcentaje del mayor o menor gasto que deba ser regularizado, como consecuencia de alteraciones por modificación, ampliación o suspensión de trabajos, el estudio se practicará en todos los casos respetando las condiciones previstas en el pliego para formular la oferta, es decir, a la fecha de los precios básicos. Según el valor de dichos porcentajes existen dos variantes: Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto valorizada a precios unitarios básicos superen el 20% del monto total del contrato original, la Contratista tendrá derecho a la fijación de precios nuevos actualizados a la fecha de la encomienda, a convenir libremente sin limitaciones contractuales y, a falta de acuerdo, solo cabe la rescisión del contrato, (Artículos 30, 38 y 53 Ley Nº 13.064), por haberse alterado la economía de la obra. Si por el contrario no superaren el 20%, la Contratista deberá aceptar que las alteraciones resultantes se computen según las pautas detalladas a continuación y se paguen por el mismo régimen previsto en el contrato (Artículos 29 y 38 Ley Nº 13.064).-Para el caso B), se pueden presentar las siguientes variantes: 1) EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM SUPERA EL 20% DE SU COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS. -a- PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL.

31 de 113

Hasta la cantidad prevista en el Presupuesto Oficial, corregida si correspondiere, se liquidará conforme al precio estipulado a éste, afectado del coeficiente de aumento o de rebaja contractual. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicará un nuevo precio a convenir (Artículo 38 Ley Nº 13.064). Este nuevo precio, con excepción del beneficio, se retrotraerá a las condiciones básicas de la licitación y para los análisis de precios se adoptarán los porcentajes de gastos generales y beneficios que se hayan prefijados en el Pliego de Condiciones calculando el beneficio sobre el precio real al momento de la encomienda. -b- PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LA CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL COMITENTE. Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de la oferta, corregida si correspondiere, se liquidará conforme al precio estipulado en éste, revisado y aceptado por el Comitente. Al exceso tomado sobre planos, se le aplicará un nuevo precio a convenir (Artículo 38 Ley Nº 13.064). Este nuevo precio, con excepción del beneficio, se retrotraerá a las condiciones básicas de la licitación y para los análisis de precios se aceptarán los porcentajes de gastos generales y beneficio que se hayan prefijado en el P.C.E, calculando el beneficio sobre el precio real al momento de la encomienda.2) EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20% DE SU COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS. a - PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN PRESUPUESTO OFICIAL. Se liquidarán las cantidades del presupuesto oficial, corregidas si correspondiere, incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordena construir, al precio del presupuesto oficial afectado del coeficiente de aumento rebaja contractual (Arts. 29º y 38º Ley Nº 13.064).b- PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LA CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL COMITENTE. Se liquidarán las cantidades corregidas, si correspondiere, del presupuesto de la oferta incrementadas por el exceso tomado sobre planos de lo que se ordene construir, al precio cotizado por el Contratista, revisado y aceptado por el Comitente (Artículos 29º y 38º Ley Nº 13.064).3) LA DISMINUCIÓN ORDENADA POR UN ITEM SUPERA EL 20% DE SU COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS. a - PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL. Además de corregirse las cantidades por la comparación con los planos, deberá corregirse el recio unitario del presupuesto oficial y deducir la partida así corregida. Se liquidarán las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (Arts. 37º y 38º Ley Nº 13.064).-Este precio nuevo corregido se retrotraerá a las condiciones básicas de la licitación, y para los análisis se adoptarán los gastos generales y beneficios que se hayan prefijado en el P.C.E.b-- PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LA CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL COMITENTE. Deberán corregirse las cantidades por la comparación con los planos, con el precio unitario del presupuesto de la oferta revisado y aceptado por el Comitente y deducir la partida así corregida. Se liquidarán las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya corregido.-Este precio nuevo corregido se retrotraerá a las condiciones básicas de la licitación, y para los análisis se adoptarán los gastos generales y beneficios que se hayan prefijado en el P.C.E.

32 de 113

4) LA DISMINUCIÓN ORDENADA PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20% DE SU COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS. a.- PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL Deben suprimirse las cantidades del plano original con el precio total del ítem del presupuesto oficial afectado del coeficiente de aumento o de rebaja contractual (Arts. 29º y 38º Ley Nº 13.064) y liquidarse las cantidades del nuevo plano con los precios unitarios que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del plano original.b.- PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LA CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL COMITENTE. Deben suprimirse las cantidades del plano original con los precios del presupuesto de oferta aceptados por el Comitente y liquidarse las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.5) SUPRESIÓN DEL ITEM. a.- PARA PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN PRESUPUESTO OFICIAL. Es el caso del punto 3) llevado al límite. Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades corregidas a nuevo precio. Este nuevo precio se retrotraerá a las condiciones básicas de la licitación y para los análisis se adoptarán los gastos generales y beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de condiciones. b - PARA PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LA CONTRATISTA Y ACEPTADOS POR EL COMITENTE. Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el precio de la Contratista revisado y aceptado por el Comitente.6) ALTERACIÓN DE LA NATURALEZA DE UN ITEM. Pueden presentarse dos alternativas: a - La alteración implica una modificación sustancial. Se anula el ítem previsto conforme al punto 5) precedente y se incorpora el nuevo ítem a nuevo precio.b.- La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de sus elementos componentes. Se fijará el nuevo precio del ítem introduciendo el mayor o menor gasto, por comparación de los cambios.ACLARACIONES: En los casos B1 - B3 - B5 - B6 - de no llegarse a un acuerdo sobre precios, y así lo ordenara la Inspección La Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, pudiendo dejar a salvo sus derechos y se llevará cuenta minuciosa de los gastos realizados, cuyo detalle, con la aprobación o reparo de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar el precio a instancias administrativa o judicial. A estos efectos, las partes aceptarán los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios que se establecen en las Cláusulas Especiales, cuando las modificaciones no superaren el 20%. Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Comitente podrá disponer que los trabajos de que se trate se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.Artículo 55.- CESIONES DE ACCIONES Y DERECHOS O DE CRÉDITOS En materia de cesiones de acciones y derechos o de créditos se establece: El Comitente cumplirá las cesiones de créditos correspondientes a certificados de obras expedidos que

33 de 113

sean determinadas con precisión en el instrumento de cesión. Para ello será necesario que la notificación al Comitente se haga por acto público. El crédito se pagará según el importe líquido de los certificados, que resulte una vez operada la compensación a que se refiere el Art 54 de estas cláusulas y previa retención de las sumas necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiese. Artículo 56.- DESTINO DE LAS DEMOLICIONES El Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra aquellos materiales que resulten de desmontajes o demoliciones, quién decidirá el destino de los mismos. Aquellos que la Inspección indique, serán retirados de la obra a costa de la Contratista, en lugar a determinar, en un radio no mayor de 5km. Artículo 57.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará pasible de las siguientes penalidades, cuyo monto y forma de determinación se establecen a continuación. I) Por mora en la iniciación de la obra. Si el Contratista no iniciara las obras a las veinticuatro (24) horas de la fecha fijada para la iniciación de la obra, el Comitente aplicará a pedido de la Dirección de Obra una multa equivalente al 0,5 por mil del importe del Contrato, por día de demora en iniciar los trabajos. II) Por la paralización de la obra. Si la obra se paralizara sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente al 0,5 por mil del monto del Contrato por día de paralización III) Por incumplimiento al pliego, incumplimiento en el Programa de Obra vigente, falta de acatamiento a las órdenes de servicio y otras causales varias. Sin perjuicio de las causales de rescisión de contrato, el Comitente, a pedido de la Dirección de Obra, aplicará al Contratista multas equivalentes al 0,5 por mil por cada día de incumplimiento de las Órdenes de Servicio, negativa a firmar las mismas o por falta de cumplimiento a las disposiciones del Presente Pliego. Artículo 58.- MULTAS POR MORA EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a juicio de la Repartición, la Contratista se hará pasible de una multa que será calculada de la siguiente manera: La mora en la terminación de la obra, siempre que el Contratista no probase que se debe a causas justificadas y éstas sean aceptadas por la Dirección de Obra ad-referendum del Comitente, lo hará pasible de multa equivalente al 0,5 por mil por cada día de demora en terminar los trabajos. Cuando el importe de la multa alcance el diez por ciento (10%) del monto del contrato, el Comitente deberá optar por su rescisión por culpa del Contratista, o por la

34 de 113

continuación del mismo sin que en el periodo restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsela pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. Artículo 59.- ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRAS Y/O TRABAJOS Las actas que se formalicen por recepciones provisionales de obras que se encuentren terminadas de acuerdo al contrato, no tendrán validez legal, hasta tanto las mismas no sean aprobadas por autoridad competente, mediante el acto administrativo correspondiente, lo que se hace extensivo a las actas de recepciones definitivas.Vencido el plazo contractual más las prórrogas aprobadas, se labrará un acta donde conste el estado detallado de la obra. Esta acta será refrendada por la Inspección y el Contratista o representante autorizado. Estos últimos serán notificados por orden de servicio o invitados a tal fin por escrito y mediante cualquier medio hábil, con antelación de ocho (8) días, y si a pesar de ello estuviesen ausentes o se negasen a suscribir el acta, la Inspección la formulará igualmente con el concurso de autoridades locales o testigos requeridos al efecto, dejando constancia de la ausencia o negativa de el Contratista o sus representantes.Artículo 60.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, estas serán resueltas por el Comitente, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la interpretación de las normas de mensura. El Contratista no podrá suspender los trabajos – ni aun parcialmente- con el pretexto de que existan divergencias pendientes, si lo hiciera se le aplicará lo previsto en el Artículo 57 del P.C.E. Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicará y deberá ser comunicada al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Artículo 61.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LAS RECEPCIONES PARCIALES y DEFINITIVA Durante el período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de ajuste y corrección. Por cada uno de estos trabajos la Contratista presentará un formulario indicando la fecha en que fue requerido o detectado el problema, una descripción de éste y sus probables causas y la solución adoptada, indicando la fecha de finalización de los trabajos y el resultado del seguimiento posterior del asunto. Dentro de los quince (15) días previos a la expedición de las Actas de Recepción Parcial Definitiva, el Contratista entregará a la Inspección de obra un Documento de Solicitud de Recepción Parcial Definitiva donde consten los pre-requisitos para la recepción definitiva de los trabajos. Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presentará una nota a la Inspección de Obra indicando: 1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados. 2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato. 3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato. 4. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final. 5. Que toda la documentación requerida ha sido entregada. La Inspección de Obra procederá a realizar la verificación del estado de las obras con razonable diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado por el Contrato. Si la Inspección de Obra considera que los trabajos están incompletos o defectuosos procederá:

35 de 113

Notificar al Contratista por escrito la lista de trabajos que se consideran incompletos o defectuosos. El Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efectuadas y remitirá una segunda nota a la Inspección de Obra indicando que los trabajos han concluido. La Inspección de Obra verificará que los trabajos se encuentran aptos para la Recepción Definitiva. El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias. Al mismo tiempo el Contratista presentará para su aprobación los Certificados de Liquidación Final de las Obras, lo cual será condición previa para la devolución de los Depósitos de Garantía correspondiente. Artículo 62.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de re determinación de precios dispuesto por Decreto N° 1295/02, sus Normas Complementarias y Modificatorias. Artículo 63.- JURISDICCIÓN Los oferentes y quien/es resulte/n adjudicatarios se someten, para toda controversia que pudiere resultar de la aplicación, interpretación de este Pliego o cualquier otra relacionada con la presente licitación, a la jurisdicción de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, con sede en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción

36 de 113

ANEXO I MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA REFERENTE A LOS ARTÍCULOS 14 DEL P.C.G. “1ª ETAPA – EDIFICIO INTI - RAFAELA” LPN Nº 02/2014

Ciudad de ……….. a los … días, del mes de …….. del año ………

Declaro bajo juramento que la empresa -------------------------------a) No se encuentra comprendida en algún causal de incompatibilidad para contratar con el Estado. b) No se encuentra inhabilitada por condena judicial. c) No se encuentra en situación de quiebra (no rehabilitado). d) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos 5 años. e) No es evasora ni deudora impositiva y previsional. f) No se encuentra suspendida por decisión del Registro de Constructores de Obras Públicas.

--------------------------------------------------(Firma y Aclaración - Apoderado - Representante Legal ).

37 de 113

ANEXO II MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CADA DIRECTOR, SINDICO, SOCIO GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y REFERENTE A LOS ARTÍCULOS 14 DEL P.C.G. Y 9 DEL P.C.E. “1ª ETAPA – EDIFICIO INTI - RAFAELA” LPN Nº 02/2014 Yo -----------------------------------------------, en carácter de -----------------------------------(nombre del declarante) (función en la empresa) de la empresa -----------------------------------------------------------, declaro bajo juramento que: ………(nombre de la empresa ) a) No me encuentro comprendido en algún causal de incompatibilidad para contratar con el Estado. b) No me encuentro inhabilitado por condena judicial. c) No me encuentro en situación de quiebra. d) No soy evasor ni deudor impositivo o previsional.

--------------------------------------------------(Firma y Aclaración del declarante).

38 de 113

ANEXO III. FORMULA DE LA PROPUESTA1 “1ª ETAPA – EDIFICIO INTI - RAFAELA” LPN Nº 02/2014

(Lugar y Fecha)----------------------------------------------SEÑOR ………….. S/D El (o los) que suscribe (n), con domicilio en............................................................ ................................................................, en su carácter de representante/s legal/les (o titular/es) de la/s empresa/s ............................................se compromete/n a ejecutar por el sistema de Ajuste Alzado, el, la ejecución, , proveyendo todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra necesaria, comprometiéndose asimismo a realizar todos los tramites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente con esta Propuesta, las bases de la presenta Licitación Publica N° ..... y todo lo dispuesto en los documentos que integran el contrato para la obra: ---------------------------------------------------------------, dentro del plazo de ------------------ (............) meses, , por un monto por Obra de PESOS .................................................................($................................) Como garantía de esta Propuesta, se ha efectuado .................... de ...................... PESOS ....................,($.............................). Saluda (n) al Señor Secretario muy atentamente.

1

Original y tres copias

39 de 113

ANEXO IV CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA “1ª ETAPA – EDIFICIO INTI - RAFAELA” LPN Nº 02/2014

Conste que el Sr................................................ Doc. Nº............................, representante de la firma ........................... ha efectuado la visita a obra el día .......................... a la hora .................................................................. .................................................

La presente constancia deberá ser firmada por las autoridades del Comitente

40 de 113

ANEXO V MODELO DE CARTEL TIPO DE OBRA “1ª ETAPA – EDIFICIO INTI - RAFAELA” LPN Nº 02/2014

REFERENCIAS: El cartel será confeccionado en chapa galvanizada impresa. Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxida. El mismo será de 200 mts x 100 mts , debiendo la Contratista presentar para su aprobación un plano del cartel con los datos actualizados de la presente obra, conjuntamente con los cálculos de la estructura resistente y de contraventanamiento.

ARSET-FONTAR- ANPCyT- MINCyT ARSET 028 “FORTALECIMIENTO DE LAS PyMES” INTI RAFAELA PRIMERA ETAPA EDIFICIO RAFAELA

Año de Ejecución: 2015

Representante técnico:

Monto de la obra: $4.224.473,98 Plazo de ejecución de la obra: 270 días

Inspector de la obra:

Contratista:

Jefe de obra:

Empresa Constructora:

Superficie a cubrir:

41 de 113

ANEXO VI MODELO DE CERTIFICACIÓN CONTABLE “1ª ETAPA – EDIFICIO INTI - RAFAELA” LPN Nº02/2014 A los efectos de la presentación ante ……………………., he revisado la información que surge de los registros contables y demás circunstancias justificativas que me fueron exhibidas por ……………………… (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE EL CONTRATISTA) y en base a ello certifico que a la fecha esta empresa no registra deuda alguna por obligaciones con plazo de pagos generales vencidos correspondientes a Sueldos y Jornales, Aportes y Contribuciones al RNSS y RNOS, ART, I.E.R.I.C., Fondo de Desempleo, retenciones de Impuesto a las Ganancias del personal y Cuota Sindical del personal que figura en el listado que se adjunta y a los afectados a trabajos para …………………………..

__________________________ FIRMA DEL PROFESIONAL CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

42 de 113

ANEXO VII MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS “1ª ETAPA – EDIFICIO INTI - RAFAELA” LPN Nº …./2014 (a) Costo de Mano de Obra Item

Descripción

$

(b)

Cargas Sociales % de (a) $

(c) Materiales y Equipos $

(d)=(a)+(b)+(c)

Costo

Costo $

(e)

Gastos Generales % de (d) $

(f)=(d)+(e)

(g)

Costo $

Beneficio % de (f)

$

(h)

Gastos Financieros % de (f) $

TOTAL

43 de 113

(i)=(f)+(g)+(h) Precio Unitario sin Impuestos

(j) Impuestos incluyendo el IVA

k=(i)+(j) Precio Unitario Con Impuestos

$

$

$

El análisis de precios deberá ser confeccionado y presentado sólo mediante la Planilla modelo, cuyos datos figuran a continuación: a) Mano de Obra b) Cargas Sociales (% de a) c) Materiales y equipos d) Costo Costo = a) + b) + c) e) Gastos Generales (% de d) f) Costo = Costo Costo + Gastos Generales = d) + e) g) Beneficio = (% de f) h) Gastos Financieros = (% de f) i) Precio Unitario sin impuestos = costo + beneficio + gasto financiero = f) + g) + h) j) Impuestos incluyendo el IVA k) Precio Unitario Final = Precio Unit. sin Imp. + impuestos = i) + j). REFERENCIAS: c – Detalle de los materiales que se requieren, con los precios al por mayor al pie de la obra, incluidos los desperdicios normales, en los casos que corresponda. b – % según tablas aprobadas por Disposición N° 35/DNA/02 (Ver Anexo IV) e – % deberá ser menor al 25 % h – % tasa básica de interés mensual del Banco Nación, para descuentos de certificados, correspondiente a treinta (30) días antes a la fecha de apertura, para el lapso previsto para el pago según contrato, más quince días corridos.

44 de 113

INTI – RAFAELA 1ª ETAPA – EDIFICIO INTI - RAFAELA

Especificaciones Técnicas Particulares

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.224.473,98 (SON PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 98/100) PLAZO DE EJECUCIÓN: 270 Días

División Obras 45 de 113

Departamento Técnico

46 de 113

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES INTI- RAFAELA 1ª ETAPA – INTI – RAFAELA

01 01.01

TRABAJOS PRELIMINARES Limpieza de terreno Normas generales Antes de la iniciación de los trabajos se limpiará el sector de maleza y escombros si los hubiera. Los árboles existentes que se encuentren en el perímetro de la obra o cercano a ella deberán ser retirados y trasladados o conservados en buen estado de acuerdo a lo indicado por esta DIRECCION DE OBRAS. Antes de la iniciación de los trabajos se limpiará el sector de maleza y escombros si los hubiera. Los árboles existentes que se encuentren en el área afectada por la obra deberán ser trasplantados dentro del predio a costo de la Empresa Contratista previa indicación de la Dirección de Obras, aquellas especies no afectadas directamente por la ubicación de las Obras pero limítrofes a las mismas, deberán ser conservadas en buen estado durante el transcurso de la ejecución de los trabajos.

01.02

Obrador Normas generales Será el lugar necesario y adecuado para la preparación de los trabajos, depósito de enseres, andamios y acopio de materiales. Se construirá en mampostería o con elementos prefabricados. Previo a su ejecución la Empresa deberá para su aprobación presentar los planos del mismo, con una descripción del sistema constructivo a utilizar, materiales y terminaciones. Será el lugar necesario y adecuado para la preparación de los trabajos, depósito de enseres, andamios y acopio de materiales. Tanto las herramientas como los materiales que puedan sufrir deterioro, deberán resguardarse en lugares adecuados para ese fin. Para su ubicación dentro del predio deberán considerarse el acceso de vehículos para carga y descarga. El área destinada a obrador y movimiento de vehículos de aprovisionamiento deberá quedar restringida y delimitada físicamente de manera de que el impacto de las obras sobre el medio ambiente sea mínimo. 47 de 113

Tanto el área destinada a obrador como las características de las construcciones que lo compongan deberán estar previamente aprobados por la Dirección de Obras. El Obrador deberá contar con un depósito para materiales, herramientas y equipos, espacios destinados al uso del personal (vestuarios y sanitarios) guardando las condiciones de salubridad según lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema.

02

PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS No aplica en esta obra

03

DEMOLICIONES No aplica en esta obra

04

MOVIMIENTO DE TIERRA

04.01

Excavaciones Normas generales Las excavaciones para las fundaciones se llevarán hasta terrenos de consistencia suficiente, según surja del estudio de suelo correspondiente, del diseño estructural de las fundaciones y de los niveles de terreno correspondiente. Su fondo será perfectamente liso y bien apisonado. El Contratista apuntalará cualquier parte que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas haga presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos los perjuicios y gastos que se ocasionen. Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, determinará el procedimiento a seguirse en la cimentación. El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales bien verticales si la DIRECCION DE OBRAS considera que ello fuera posible y tendrán una separación igual al ancho de la base de fundamento. No se rellenará ninguna excavación sin antes haber sido inspeccionado su fondo en todos sus puntos por el INTI. Ejecutadas las fundaciones, se rellenarán los espacios vacíos resultantes con tierra proveniente de las excavaciones, limpia de raíces, cascotes, etc., y en capas de veinte centímetros de espesor, bien apisonadas, previo humedecimiento, utilizando los elementos mecánicos adecuados.

04.02

Terraplenamiento y desmonte Normas generales El Contratista deberá efectuar los desmontes, desroques, terraplenes y rellenos para obtener una perfecta nivelación del terreno en el área de 48 de 113

implantación del edificio, que deberá permitir el libre escurrimiento de las aguas de lluvia, siguiendo las pendientes naturales del terreno hacia los cursos de agua existentes y evitando en todo momento que el desagüe de las aguas pluviales se dé sobre los terrenos linderos. Será por cuenta del Contratista, si fuera necesaria la provisión de tierra faltante. Si el suelo fuera sobrante, será por cuenta del Contratista su transporte fuera del predio de la obra Cuando la calidad de la tierra proveniente de las excavaciones varíe se seleccionarán para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal para el recubrimiento final. Las tierras que el Contratista deba proveer serán limpias y secas, sin cascotes, piedras o residuos orgánicos. Dentro del sector de implantación del edificio el nivel de P.T. 0,00 se fijará 40 cm por encima del punto más alto del terreno.

05

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

05.01 Fundaciones Normas Generales Será de aplicación la RESOLUCION Nº 977/83 MO y SP, referidas a la utilización de los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los ANEXOS Nº1 al 17. El sistema de fundaciones se ejecutara un sistema de bases aisladas y vigas de encadenado de hormigón armado insitu según plano E-1. Las bases deberán ser diseñadas de tal modo que no exista grado alguno de incompatibilidad entre dicho sistema y el sistema premoldeado de montaje en seco del tipo “Sistema estructural premoldeado de hormigon”. Cálculos y dimensionamiento Salvo indicación en contrario deberán respetarse las dimensiones de las secciones que se indican en los planos debiendo el contratista elevar con veinte (20) días de anticipación al comienzo de las tareas lo siguiente: a) Planos b) Planillas c) Cálculos por método plástico para su correspondiente estudio y posterior aprobación por el INTI. Las decisiones que la DIRECCION DE OBRAS imparta al estudiar la documentación del proyecto presentado serán inapelables, debiendo elevar el Contratista toda la documentación complementaria si así se exigiera. La Empresa deberá efectuar los ensayos de suelo correspondientes y presentarlos ante esta DIRECCION DE OBRAS junto con los planos de estructura. 49 de 113

Inspecciones: Ninguna variación podrá introducirse sin autorización expresa de la DIRECCION DE OBRAS. Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la inspección y aprobación de la DIRECCION DE OBRAS. La Empresa deberá solicitar por escrito la inspección de cada etapa (replanteo- encofrado-armaduras) y la autorización para proceder al colado. Esta DIRECCION DE OBRAS se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de ensayo durante el transcurso de los trabajo. Terminaciones La empresa deberá presentar plano de detalle de encofrado, distribución de juntas y partición de paneles. No se admitirán ataduras con pelos en caso de encofrados dobles; sólo se usarán separadores, los cuales serán sometidos a la aprobación de esta DIRECCION DE OBRAS. Todos los bordes salientes o buñas se ejecutarán con piezas de madera dura cepillada de diseño acordado con esta DIRECCION DE OBRAS. Deberá utilizarse una sola marca de cemento de manera de lograr uniformidad en el color. En los elementos estructurales se utilizará hormigón de calidad H21 o superior. 05.02 Columnas Normas Generales Será de aplicación la RESOLUCION Nº 977/83 MO y SP, referidas a la utilización de los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los ANEXOS Nº1 al 17. En los sectores indicados en planos E-2, E-3 se proveerá e instalará una estructura premoldeada de montaje en seco del tipo “Sistema estructural premoldeado de hormigon” o similar compuesta de columnas, vigas, cubierta y entrepiso. La estructura deberá estar dimensionada para la instalación de un puente grúa de una capacidad de 5 toneladas. En los apoyos de los paneles de cubierta se conformarán las canaletas de desagües pluviales, las bajadas se canalizarán por el interior de las columnas. Cálculos y dimensionamiento Salvo indicación en contrario deberán respetarse las dimensiones de las secciones que se indican en los planos debiendo el contratista elevar con veinte (20) días de anticipación al comienzo de las tareas lo siguiente: a) Planos b) Planillas c) Cálculos por método plástico para su correspondiente estudio y posterior aprobación por el INTI. 50 de 113

Las decisiones que la DIRECCION DE OBRAS imparta al estudiar la documentación del proyecto presentado serán inapelables, debiendo elevar el Contratista toda la documentación complementaria si así se exigiera. Inspecciones: Ninguna variación podrá introducirse sin autorización expresa de la DIRECCION DE OBRAS. Todos los trabajos de ensamble deberán tener la inspección y aprobación de la DIRECCION DE OBRAS. Terminaciones Todas las piezas estructurales deberán ejecutarse con paneles metálicos, paneles fenólicos de madera compensada o madera Deberá utilizarse una sola marca de cemento de manera de lograr uniformidad en el color. En los elementos estructurales se utilizará hormigón de calidad H21 o superior. 05.03 Parasoles y zocalos Normas Generales Será de aplicación la RESOLUCION Nº 977/83 MO y SP, referidas a la utilización de los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los ANEXOS Nº1 al 17. Se ejecutara un sistema de parasoles y zócalos perimetrales por medio de una estructura de hormigón armado insitu a la vista según planos E-1, E-2. Cálculos y dimensionamiento Salvo indicación en contrario deberán respetarse las dimensiones de las secciones que se indican en los planos debiendo el contratista elevar con veinte (20) días de anticipación al comienzo de las tareas lo siguiente: a) Planos b) Planillas c) Cálculos por método plástico para su correspondiente estudio y posterior aprobación por el INTI. Las decisiones que la DIRECCION DE OBRAS imparta al estudiar la documentación del proyecto presentado serán inapelables, debiendo elevar el Contratista toda la documentación complementaria si así se exigiera. Inspecciones: Ninguna variación podrá introducirse sin autorización expresa de la DIRECCION DE OBRAS. Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la inspección y aprobación de la DIRECCION DE OBRAS. La Empresa deberá solicitar por escrito la inspección de cada etapa (replanteo- encofrado-armaduras) y la autorización para proceder al colado. Esta DIRECCION DE OBRAS se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de ensayo durante el transcurso de los trabajo. Terminaciones 51 de 113

Todas las piezas estructurales que quedan a la vista deberán ejecutarse con paneles metálicos, paneles fenólicos de madera compensada o madera machihembrada cepillada, según se indique. En caso de utilizarse paneles de compensado fenólico se ejecutará un sobre encofrado de tablas de madera para evitar el flexionamiento de las piezas durante el llenado. Las superficies deberán quedar totalmente lisas y no se tolerarán faltas de plomo o niveles, falsas escuadras, ni oquedades por imperfección en el preparado o colado del hormigón, tampoco se permitirá ningún tratamiento superficial después del desencrofado, las piezas quedarán a la vista con la textura propia del encofrado. La empresa deberá presentar plano de detalle de encofrado, distribución de juntas y partición de paneles. No se admitirán ataduras con pelos en caso de encofrados dobles; sólo se usarán separadores, los cuales serán sometidos a la aprobación de esta DIRECCION DE OBRAS. Todos los bordes salientes o buñas se ejecutarán con piezas de madera dura cepillada de diseño acordado con esta DIRECCION DE OBRAS. Todo el encofrado que corresponda hormigón a la vista deberá pintarse antes del llenado con dos manos de desencofrante que evite la adherencia del hormigón al encofrado. Deberá utilizarse una sola marca de cemento de manera de lograr uniformidad en el color. En los elementos estructurales se utilizará hormigón de calidad H21 o superior. Toda la estructura de HºAº se ejecutará a la vista utilizando en su construcción encofrado de paneles de multilaminado fenólico o metálicos.

05.04 Vigas Normas Generales Será de aplicación la RESOLUCION Nº 977/83 MO y SP, referidas a la utilización de los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los ANEXOS Nº1 al 17. En el sector indicado en el plano E-2, E-3 se proveerá e instalará una estructura premoldeada de montaje en seco del tipo “Sistema estructural premoldeado de hormigon” o similar compuesta de columnas, vigas cubierta y entrepiso. La estructura deberá estar dimensionada para la instalación de un puente grúa de una capacidad de 5 toneladas. Se utilizara un sistema de vigas pretensadas de sección doble “T”. Cálculos y dimensionamiento

52 de 113

Salvo indicación en contrario deberán respetarse las dimensiones de las secciones que se indican en los planos debiendo el contratista elevar con veinte (20) días de anticipación al comienzo de las tareas lo siguiente: a) Planos b) Planillas c) Cálculos por método plástico para su correspondiente estudio y posterior aprobación por el INTI. Las decisiones que la DIRECCION DE OBRAS imparta al estudiar la documentación del proyecto presentado serán inapelables, debiendo elevar el Contratista toda la documentación complementaria si así se exigiera. Inspecciones: Ninguna variación podrá introducirse sin autorización expresa de la DIRECCION DE OBRAS. Todos los trabajos de ensamble deberán tener la inspección y aprobación de la DIRECCION DE OBRAS. Terminaciones Todas las piezas estructurales que quedan a la vista deberán ejecutarse con paneles metálicos, paneles fenólicos de madera compensada o madera machihembrada cepillada, según se indique. Deberá utilizarse una sola marca de cemento de manera de lograr uniformidad en el color. En los elementos estructurales se utilizará hormigón de calidad H21 o superior.

05.05 Losa de Cubierta Normas Generales Será de aplicación la RESOLUCION Nº 977/83 MO y SP, referidas a la utilización de los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los ANEXOS Nº1 al 17. En el sector indicado en el plano de esquema estructura se proveerá e instalará una estructura premoldeada de montaje en seco del tipo “Sistema estructural premoldeado de hormigon” o similar compuesta de columnas, vigas cubierta y entrepiso. La cubierta se ejecutará en paneles tipo “PI” montados sobre un sistema de vigas pretensadas de sección doble “T”. Cálculos y dimensionamiento Salvo indicación en contrario deberán respetarse las dimensiones de las secciones que se indican en los planos debiendo el contratista elevar con veinte (20) días de anticipación al comienzo de las tareas lo siguiente: a) Planos b) Planillas c) Cálculos por método plástico para su correspondiente estudio y posterior aprobación por el INTI. 53 de 113

Las decisiones que la DIRECCION DE OBRAS imparta al estudiar la documentación del proyecto presentado serán inapelables, debiendo elevar el Contratista toda la documentación complementaria si así se exigiera. La Empresa deberá efectuar los ensayos de suelo correspondientes y presentarlos ante esta DIRECCION DE OBRAS junto con los planos de estructura. Inspecciones: Ninguna variación podrá introducirse sin autorización expresa de la DIRECCION DE OBRAS. Todos los trabajos de ensamble deberán tener la inspección y aprobación de la DIRECCION DE OBRAS. Terminaciones Todas las piezas estructurales que quedan a la vista deberán ejecutarse con paneles metálicos, paneles fenólicos de madera compensada o madera machihembrada cepillada, según se indique. Deberá utilizarse una sola marca de cemento de manera de lograr uniformidad en el color. En los elementos estructurales se utilizará hormigón de calidad H21 o superior. Toda la estructura de HºAº se ejecutará a la vista utilizando en su construcción encofrado de paneles de multilaminado fenólico o metálicos.

06

MAMPOSTERÍA

06.01 Mampostería de ladrillos huecos, esp: 0,10 cm Serán fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos. Serán todo lo compacto posible y de caras estriadas para la mejor adherencia del revoque. Serán de estructura homogénea sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin vitrificaciones de dimensiones y formas regulares caras planas (estriadas) aristas vivas y ángulos rectos. Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos los tabiques divisorios de 0.10 indicados en Planos, podrá utilizarse como complemento de paredes compuestas con cámara de aire o para lograr espesores especiales de muro de acuerdo a lo indicado en planos y Especificaciones Técnicas Particulares. Las dimensiones de los ladrillos a utilizar estarán dadas en las E.T.P Se tendrán en cuenta las especificaciones hechas para albañilería de ladrillos comunes (punto 3.4.1). Se asentarán con mortero tipo b). 06.02 Mampostería de ladrillos huecos portantes, esp: 0,20cm Muro portante: Su forma de cálculo y control en nuestro país está determinado en: - Reglamento Técnico Argentino del año 1974. 54 de 113

- Reglamento Cirsoc 103 - parte III del año 1983. - Código Edificación de Ciudad de Buenos Aires Art. 5.8.6.5 Bloques Cerámicos Portantes Datos base: Esbeltez del muro = h/d Resistencia característica - Excentricidad "e" de carga. Deberán cumplir con los ensayos efectuados según norma IRAM 11.588 sobre una muestra de muro portante conformado con bloques de resistencia característica superior a 6 MPa y mortero de cemento de análogo nivel de resistencia con aplicación de carga excéntrica a 1/3 del espesor del muro y luz de pandeo de 2,60 m. El tipo de bloque cerámico portante a utilizar se encuentra especificado en las E.T.P. 07

TABIQUES DE PLACAS DE YESO No aplica en esta obra

08 08.01

AISLACIONES Aislación hidrófuga horizontal y vertical Sobre los parámetros exteriores de los muros y sobre paramentos horizontales se aplicará en toda su superficie , desde el nivel del terreno natural o solado exterior, un azotado de mortero hidrófugo no inferior a 1 cm de espesor , compuestos por una parte de cemento, 3 partes de arena mediana y la parte proporcional de pasta hidrófuga. Se cuidará que las dos capas aisladoras horizontales queden vinculadas por el azotado vertical. En caso de muros dobles con cámara de aire la aislación vertical se ejecutará de acuerdo a lo indicado en el punto 3.4.1.3.

09

CUBIERTAS Y ZINGUERIAS No aplica en esta obra

10

REVOQUES Los distintos tipos de revoques a aplicar son los que se indican en la planilla de locales. Previo a la ejecución de los revoques se limpiará esmeradamente las superficies raspando los restos de mortero y partes flojas y se mojará abundantemente el paramento. Se controlará el perfecto aplomado de marcos y ventanas, paralelismo de mochetas y aristas, horizontalidad del cielorraso y filos interiores de carpintería. El espesor mínimo de los revoques será de 1,5 cm, correspondiendo al enlucido entre 3 y 5 mm. 55 de 113

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, todas las aristas entrantes o salientes deberán ser perfectamente rectas. Cuando se trate de enlucido de yeso la superficie deberá quedar perfectamente lisa y plana y ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. Se utilizará yeso blanco, de primera calidad, de reciente fabricación, bien cocido, limpio, no aventado, bien batido y untuoso al tacto. En caso de tabique de granulado volcánico, previo al yeso blanco se aplicará un revoque grueso. En todos los ángulos salientes de revoques interiores terminados a la cal o en yeso, deberán proveerse la colocación y suministro de guardacantos de perfil "L" de acero inoxidable, chapa doblada galvanizada o el que se especifique en las Especificaciones técnicas Particulares. 10.01

Azotado hidrófugo (AH) 1 parte de cemento 3 partes de arena mediana Parte proporcional de pasta hidrófuga.

10.02 Jaharro reforzado exterior (JRE) 1/2 parte de cemento 1 parte de cal hidrófuga 3 partes de arena mediana 10.03

Jaharro interior de Yeso(JI) 1/4 parte de cemento. 1 parte de cal hidráulica 3 partes de arena mediana. 1 parte de yeso

11

REVESTIMIENTOS

11.01

Ceramica Esmaltada 30 cm x 30 cm Baldosas de cerámica esmaltada 30 cm x 30 cm terminación semimate, color Blanco de primera calidad. Se colocarán en los lugares indicados en la planilla de locales, pisos de baldosas de gres cerámico de las dimensiones y tipos especificados a continuación. El desgaste, impacto, absorción de agua y flexión de las piezas deberán cumplir con la norma “IRAM 1522”. 56 de 113

Se colocarán sobre carpeta de cemento con mezcla adhesiva que cumpla con la norma IRAM 11644 de primera calidad o similar para piezas grandes. Las piezas se colocarán con método de doble contacto. 11.02 Gres Cerámico 30 cm x 30 cm sin pulir Las piezas cerámicas a proveer deberán cumplir con la norma “IRAM 11810” e”ISO 13006”. Su colocación se hará con la mezcla especificada y las juntas se tomarán con pastina de primera calidad o con cemento portland, según lo determine la DIRECCION DE OBRAS y del color que ésta elija en cada caso. Se colocarán a junta recta cerrada. Todos los revestimientos tendrán la altura que se indica en los planos respectivos y en la planilla de locales. La colocación se hará preparando el paramento de las paredes con jaharro bajo revestimiento y según las técnicas recomendadas por le fabricante. Todas las aristas deberán estar protegidas por guardacantos. Serán de perfil “L” de acero inoxidable, chapa doblada, etc., o según se especifique. Para la correcta utilización de los revestimientos cerámicos esmaltados, nos referimos a la norma IRAM 12.575 que explicita lo siguiente: a) Respetar el mismo número de tono. b) Preparar la superficie a revestir, la que debe estar lisa y nivelada. c) Controlar el tiempo abierto del pegamento de colocación (15 minutos). d) Respetar las juntas de separación, las que deben ser mayores de 3 mm. e) Evitar las pastinas con colorantes solubles. f) Respetar las juntas de dilatación (superficies no mayores a 30 m2 en interiores y 10 m2 en exteriores). g) Hacer coincidir las juntas de piso con las de pared. h) Dejar una buña entre la pared y el cielorraso para absorber fisuras. i) Limpieza final con ácido muriático al 10 %. 11.03 Gres Cerámico 60 cm x 30 cm sin pulir Las piezas cerámicas a proveer deberán cumplir con la norma “IRAM 11810” e”ISO 13006”. Su colocación se hará con la mezcla especificada y las juntas se tomarán con pastina de primera calidad o con cemento portland, según lo determine la DIRECCION DE OBRAS y del color que ésta elija en cada caso. Se colocarán a junta recta cerrada. Todos los revestimientos tendrán la altura que se indica en los planos respectivos y en la planilla de locales. La colocación se hará preparando el paramento de las paredes con jaharro bajo revestimiento y según las técnicas recomendadas por le fabricante.

57 de 113

Todas las aristas deberán estar protegidas por guardacantos. Serán de perfil “L” de acero inoxidable, chapa doblada, etc., o según se especifique. Para la correcta utilización de los revestimientos cerámicos esmaltados, nos referimos a la norma IRAM 12.575 que explicita lo siguiente: a) Respetar el mismo número de tono. b) Preparar la superficie a revestir, la que debe estar lisa y nivelada. c) Controlar el tiempo abierto del pegamento de colocación (15 minutos). d) Respetar las juntas de separación, las que deben ser mayores de 3 mm. e) Evitar las pastinas con colorantes solubles. f) Respetar las juntas de dilatación (superficies no mayores a 30 m2 en interiores y 10 m2 en exteriores). g) Hacer coincidir las juntas de piso con las de pared. h) Dejar una buña entre la pared y el cielorraso para absorber fisuras. i) Limpieza final con ácido muriático al 10 %.

12

FACHADA

12.01 Estructura Será de aplicación la Resolución N° 977/83 MO y SP, referida a la utilización de los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los ANEXOS N° 1 al 17. El Contratista ejecutará estas estructuras en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones, debiendo estudiarlas con toda conciencia y recabar oportunamente las aclaraciones que sean necesarias. Deberá también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipación, las líneas y niveles que figuran en los planos para evitar así que algún error pueda inutilizar una estructura metálica de acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuera necesaria si no tomare esta precaución. La DIRECCION DE OBRAS podrá realizar la revisión de estas estructuras en talleres antes de darles la primera mano de pintura, a cuyo fin el Contratista deberá notificarlo con la debida anticipación. Los precios unitarios establecidos para estas estructuras comprenden todas las piezas de unión de los distintos elementos entre sí: chapas, ángulos, bulones, remaches y las necesarias para fijar sobre la armazón metálica a las otras estructuras que sobre ellas apoyan, aunque no estén indicadas en los planos, así como la colocación en obra y las dos manos de pintura anticorrosiva especificada. 12.02

Cerramiento de Chapas Encima de las armaduras y correas que se detallen en el plano respectivo se colocarán chapas de hierro galvanizado "ondeado o trapezoidales". Las chapas se fijarán entre ellas y a las correas por medio de tornillos 58 de 113

autoperforantes con sus correspondientes arandelas de Neoprene Vulcanizada a una arandela de acero o con grapas especiales, según los casos. Estos elementos de sujeción atravesarán la chapa de hierro galvanizado en la parte superior , en ningún caso habrá menos de seis abrazaderas, manecillas u otros medios de sujeción por metro cuadrado de cubierta. El solape de dos chapas será de 20 cm., como mínimo, y el recubrimiento transversal de tres ondulaciones completas. Los caballetes serán de chapa de hierro galvanizado, del mismo espesor de las chapas y del desarrollo que se indican en el detalle respectivo. Si no se especifica lo contrario en las ETP, las correas a utilizar serán perfiles “C” de acero galvanizado de la sección que se determine por cálculo. La estructura estará formada por puntales de perfiles “C” estructurales de acero galvanizado conformados en frio de 180mmx70mm y correas horizontales para fijación de las chapas de cerramiento en tubos estructurales de acero galvanizado de 120mm x 60mm. Las correas de sujeción del revestimiento deberán colocarse con una separación no mayor a 1,20m. El cerramiento exterior se realizara con chapas de hierro, galvanizadas y prepintadas color a elección de la Dirección de Obras. Serán del tipo trapezoidales del tipo T1030 de “Siderar” o similar “. Las chapas se fijarán entre ellas y a los perfiles horizontales por medio de tornillos autoperforantes con sus correspondientes arandelas de neoprene vulcanizada a una arandela de acero, o con grapas especiales, según los casos. Estos elementos de sujeción atravesarán la chapa de hierro galvanizado en la parte superior. En ningún caso habrá menos de seis abrazaderas, manecillas u otros medios de sujeción por metro cuadrado de cubierta. En todos los ángulos, bordes y encuentros de revestimiento se colocarán, a modo de terminación, piezas de zinguería de chapa galvanizada prepintada de 10 cm de ancho en sus caras vistas. 12.03

Tabiques de perfiles “U” de vidrio traslucido En la cara norte se materializará un tabique de cerramiento de piezas prefabricadas de vidrio traslucido de superficie texturada y sección en forma de U de montaje en forma de cámara.

13

CIELORRASOS

13.01

Suspendido de placas de yeso junta tomada Para el armado de la estructura se utilizarán los portadores diseñados para ese fin de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, salvo indicación en contrario en las Especificaciones Técnicas Particulares. Los portadores se montarán tomados de perfiles maestros distanciados aproximadamente cada 1,50 m, éstos serán de chapa doblada en forma de “C” de 80 mm x 40 mm y 2 mm de espesor galvanizados en caliente.

59 de 113

Los perfiles maestros y portadores se fijarán por medio de riendas de perfil “L” de chapa doblada. Los perfiles maestros y portadores se fijarán por medio de riendas de perfil “L” de chapa doblada BWG N° 18 galvanizada en caliente de 20 mm x 20 mm tomadas a la estructura con brocas o clavos disparados con carga explosiva. La fijación entre riendas, portadores y perfiles maestros se hará por medio de tornillos cadmiados y doble arandela de goma para evitar el contacto con tres materiales diferentes. Las riendas se colocarán distanciadas según las recomendaciones del fabricante. Se preverán todas las piezas de terminación y perforaciones para recibir los artefactos de iluminación, difusores de aire acondicionado, tapas de inspección, etc. Los artefactos se colocarán según Planos o las indicaciones dadas por la DIRECCION DE OBRAS. Cuando se trate de artefactos aplicados al cielorraso, se colocarán en coincidencia a los portadores del mismo. No se admitirán fijaciones directas a los paneles. En todos los casos se asegurarán las condiciones acústicas colocando sobre el cielorraso paneles de fibra de vidrio de 2,5 mm de espesor y de una densidad de 50 kg/m3.

13.02

Hormigón a la vista Será hormigón a la vista la terminación en los locales principales, según se indica en planos y Planilla de locales.

14

CONTRAPISOS Y CARPETAS

14.01

Contrapiso de hormigón de cascotes (CHC) Los cascotes de ladrillo deberán ser de tamaño parejo y estar completamente limpios de restos de revoques. El dosaje será el siguiente: 1/4 parte cemento 1 parte de cal hidráulica 4 partes de arena mediana 8

partes de cascotes de ladrillos.

15

PISOS

15.01

Porcellanato 30x30

60 de 113

Baldosas de porcellanato terminación mate, color Canazei Granito de primera calidad. Se colocarán en los lugares indicados en la planilla de locales, pisos de baldosas de gres cerámico de las dimensiones y tipos especificados a continuación. El desgaste, impacto, absorción de agua y flexión de las piezas deberán cumplir con la norma “IRAM 1522”. Se colocarán sobre carpeta de cemento con mezcla adhesiva que cumpla con la norma IRAM 11644 de primera calidad o similar para piezas grandes. Las piezas se colocarán con método de doble contacto.

15.02

De hormigón alisado a la llana con endurecedor superficial En este caso se aplicará sobre la superficie del hormigón colado luego del reglado final una mezcla en seco de cemento y endurecedor no metálico en las proporciones recomendadas por el fabricante para pisos de uso moderado. La terminación final se hará a la llana mecánica siempre que el sector de piso a llanear lo permita. Los pisos a ejecutar con hormigón irán armados y de un espesor mínimo de 12cm. Se ejecutarán sobre una base de suelo debidamente compactada con elementos mecánicos. En todos los casos se colocará entre suelo y piso de hormigón un film de polietileno de 200 micrones de espesor en toda la superficie; el solape entre paños no deberá ser menor a 20cm.

15.03

De cemento color tipo micropiso o microtop Se aplicará sobre carpeta de cemento previamente curada. Consiste en un mortero de base cementicia de primera calidad, de alta resistencia y dureza. Su aplicación tendrá un espesor entre l2mm y 3mm y se colocará en sucesivas capas de manera de obtener un piso totalmente homogeneo y continuo en cuanto a textura y color.

15.04

Solias En los encuentros entre pisos de distinta característica se colocarán solias conformadas por planchuelas de acero inoxidable de 3/8” de espesor

15.05

Umbral Serán de granito fiamatado de 4cm de espesor de acuerdo a lo indicado en plano

61 de 113

16

PAVIMENTOS

16.01 Pavimento intertrabado de adoquines de cemento con cordón perimetraL prefrabricado de H° A°. Construcción de la base Sobre la sub-rasante previamente consolidada de forma de asegurar que tenga homogeneidad, estabilidad y suficiente capacidad portante, se ejecutará una base de suelo cemento de 10 cm de espesor con un mínimo del 18% de cemento en peso respecto del peso seco de la mezcla total, terminada según lo estipulado en estas especificaciones ajustándose estrictamente a las líneas, perfiles longitudinales y secciones transversales indicados en proyecto. En la construcción del suelo cemento en proporciones correctas, con humedad suficiente para obtener la máxima compactación. El método de construcción es el siguiente: 1) Se humedecerá, escarificará y pulverizará el suelo (el cual será seleccionado) con el equipo adecuado que contribuya a reducir a un mínimo el trabajo de pulverización. El humedecimiento del suelo previo a su pulverización se realizará el efecto de abreviar la duración de las operaciones constructivas. 2) Distribuir proporcionalmente el cemento a incorporar determinado en forma exacta la ubicación de las bolsas antes de ser vaciadas. 3) Mezclar mediante equipo rotativo tipo pulvimixer o similar, el cemento con el suelo hasta obtener una mezcla homogénea. 4) Incrementar la humedad con nuevos riesgos a presión hasta llegar a la óptima. Mezclar después del último riego, continuar la mezcla hasta que el suelo-cemento y agua queden íntimamente mezclados en la totalidad del espesor y ancho tratados. 5) Compactar de inmediato la mezcla húmeda reponiendo con ligeros riegos el agua perdida por evaporación. Se utilizarán equipos "pata de cabra" , neumáticos y cilindro liso vibrador. Se obtendrán densidades del 95% de la máxima determinada sobre una muestra extraída de la mezcla húmeda y ensayada según un Proctor Standard. 6) Deberá producirse una superficie de alta calidad, lisa, densa y libre de bordes y grietas manteniendo la superficie húmeda durante las operaciones de terminación. Se perfilará la superficie mediante la cuchilla de la motonivelación, volviendo luego a sellar con pasadas de rodillo neumático. 7) Curado. A efectos de retener la humedad adecuada para el fragüe del cemento se procederá a cubrirlo con una capa de material bituminoso (emulsión asfáltico). La superficie del suelo cemento debe estar libre de todo material extraño. Antes de la aplicación se regará intensamente con agua. Para mantener la obra abierta al tránsito se colocará arena sobre el material bituminoso para prevenir su levantamiento. Ejecución del pavimento 62 de 113

Sobre la base de suelo cemento terminada se colocará los bloques que conformarán el pavimento que debe cumplir las siguientes especificaciones : El pavimento articulado estará constituido por piezas de hormigón premoldeado, vibrado y comprimido de 10cm de espesor asentado con una capa de arena de 3cm de espesor mínimo y 5cm de espesor máximo. Conformará por su correcto ensamblado y nivelación, una superficie uniforme apta para facilitar el rodamiento de vehículos y el escurrimiento normal de las aguas. Los bloques deberán tener sus caras laterales conformadas de modo tal que permitan un correcto ensamble y una adecuada articulación con los bloques adyacentes a la vez que una efectiva transferencia da parte de la carga que incide sobre ellos. El plano superficial debe adaptarse a los perfiles de la calzada, bombeos y pendientes. La forma de los bloques podrá ser hexagonal o sinusoidal de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares, no admitiéndose piezas de ajuste de dimensiones diferentes, con excepción de las destinadas a terminación de los bordes, las cuales serán medias piezas prefabricadas y provistas por el mismo fabricante. No se admitirá cortes en obra de piezas, ni ejecución in situ de pieza de terminación y cordones de contención. Los cordones de borde serán premoldeados de 10cm X 25cm X 70cm para terminación a ras y de 35 cm X 15cm para terminación con parte emergente. Las piezas no tendrán cachaduras ni fracturas ni fisura que las debiliten o impidan el correcto acople o ensamblado. No presentarán melladuras de aristas ni esquinas y su cara vista deberá tener textura y color uniforme en todas las partidas. No presentarán rebabas en las superficies de contacto o articulación. La resistencia a la compresión promedio, a los 28 días de fragüe en probetas cúbicas , será de 350 kg/cm2. La resistencia al desgaste mediante prueba con máquina de Dorry bajo presión de 2 Kg/cm2 y luego de 4.000 m de recorrido estará definida por una pérdida por desgaste que no excederá de 0,16 cm3/m2. La absorción bajo las normas standard, no presentará valores que exceden el 35 en peso. Una vez colocados los bloques articulados sobre el manto de arena y asegurada la correcta alineación y uniformidad de juntas, éstas se llenarán con arena fina, seca y zarandeada hasta el borde superior de los bloques. Palanqueando los bloques con barretas adecuadas, que no produzcan cachaduras de bordes, se corregirán pequeños desniveles que hayan quedado verificando los planos con reglas de madera de 3m de longitud. Con pasadas de rodillos vibradores lisos especialmente diseñado se asegurará un perfecto acomodamiento de la arena en juntas y bases de apoyo que llenará todos los vacíos y quedará apelmazada dejando libre aproximadamente 2cm de profundidad de juntas que se llenará con asfalto plástico tipo Asfasol "G" o "H" o similar colado a 160ºC de temperatura produciendo un sellado perfecto. A efectos de evitar derrames por arrastre la junta asfáltica quedará 2mm debajo de la superficie de rodamiento. 63 de 113

En el momento de tomar las juntas tanto los bloques como la arena aplazada deberán estar secos y limpios ya que en presencia de polvillo de tierra o humedad, el asfalto no adhiera al hormigón. Se exigirá completar en el día el proceso de colocación de los bloques hasta el sellado final de las juntas.

17

ESCALERAS

17.01 Escalera metálica La escalera metalica se construira segun los respectivos planos de detalles. 18

ZOCALOS

18.01 Zocalos de Porcellanato Se realizarán de dimensiones 30 cm x 10 cm, se materializaran de las piezas enteras. De cada pieza de porcellanato se obtendrán 3 zócalos. Se colocarán según las reglas del buen arte. 18.02 Zócalos de Madera Serán de madera blanda, los mismos tendrán el mismo tratamiento superficial que las carpinterías de madera, su “h” será de 10 cm. 19

MARMOLERIAS Notas generales Los mármoles y serán de la mejor calidad, sin trozos rotos o añadidos. No podrán presentar picaduras, riñones, coqueras y otros defectos. Tampoco se aceptará que tenga pelos o grietas. La labra de los mármoles se ejecutará con el mayor esmero, hasta obtener superficies perfectamente tersas y regulares, así como aristas y molduras irreprochables. El abrillantado que se exigirá será perfecto. La colocación, salvo especificación en contrario, se hará con mezcla formada por: ¼ parte de cemento 1 parte de cal hidráulica 4 parte de arena gruesa El Contratista deberá ejecutar, dentro del precio unitario, establecido para las estructuras correspondientes, todos los trabajos, agujeros y cortes en las paredes necesarias. La Empresa Contratista deberá presentar además muestra de los materiales a utilizar antes de la ejecución de los trabajos.

64 de 113

19.01

Mesada completa de granito gris mara Se colocarán mesadas de granito gris mara pulido en local de cocina y baños. En todos los casos el espesor será de 2.5mm mínimo.

19.02

Divisorios para mingitorios Divisorios de mingitorios en granito gris mara de 25mm de espesor tomados con herrajes de acero inoxidable a los muros.

20

PINTURAS

20.01

Látex acrílico sobre muros exteriores Las pinturas a utilizar deberán ser aprobadas por la Dirección de Obras, cumpliendo como mínimo, con los requisitos indicados en la norma IRAM 1077. Previa reparación y preparación de la mampostería, según corresponda, se procederá al pintado de la superficie, aplicando fijador sellador al agua cumpliendo con grado de dilución indicado por el fabricante. Se dejara secar 4 horas antes de aplicar la primera mano de pintura. Se utilizara látex acrílico “BLANCO EUROPEO 30YY 67/084” según catálogo de colores computados “Language of Colors”.

20.02

Látex acrílico sobre muros interiores Previa preparación de la superficie se procederá a pintar con sellador fijador al agua, dejando secar 4 horas antes de aplicar la primera mano de pintura. La selección de los colores, a definir, se realizara según el catálogo de colores computados “Language of Colors”. Para el caso del blanco se utilizara “BLANCO MINIMALISTA 40YY 83/021” de la misma carta de colores.

20.03

Látex acrílico para cielorrasos Previa preparación de la superficie se procederá a pintar con sellador fijador al agua, dejando secar 4 horas antes de aplicar la primera mano de pintura. Serán pintados con “BLANCO MINIMALISTA 40YY 83/021”, según catálogo de colores computados “Language of Colors”.

20.04

Protección del hormigón visto La textura del hormigón a la vista resultante de utilizar como encofrado paneles fenólicos o metálicos deberá poseer una perfecta terminación, sin recurrir a remiendos posteriores al colado original, para luego ser tratado con una pintura impermeabilizante incolora a base de siliconas solubilizadas en solvente de primera calidad. Previa limpieza a fondo de la superficie con hidrolavadora a presión se aplicarán 2 manos consecutivas del producto (la 2ª mano se aplicará antes de que seque la primera) En todos los casos deberán tenerse en cuenta las recomendaciones del fabricante del producto a aplicar 65 de 113

20.05 Pintura sobre carpintería de madera Pintura base: se aplicará una mano, sin diluir, de fondo blanco alquídico (sintético) siguiendo las indicaciones del fabricante. Pintura de terminación: no antes de las 12 horas de terminado de aplicar el fondo blanco, se aplicarán tres manos de esmalte alquídico (sintético) semimate con 40 µm de espesor en película seca por mano, que cumpla como mínimo los requisitos de la norma IRAM 1187. Tiempo entre manos como mínimo 24 horas.

20.06 Pintura sobre carpintería metálica Previa preparación de la superficie se procederá a pintar con antióxido antes de aplicar las manos de pintura. Se utilizara esmalte sintético según catálogo de colores “Language of Colors”.

21

VIDRIOS

21.01

Float traslúcido de 4mm (en visores de puertas) Según lo indicado en los planos correspondientes. Las características serán las siguientes según se indique en la planilla de carpinterías. Vidrio Float de 4 mm transparente, translucido o esmerilado según cada caso.

21.02

Espejos de pared Según lo indicado en los planos correspondientes. Las características serán las siguientes según se indique en la planilla de carpinterías. Espejo compuesto por vidrio Float templado de 6 mm, con marco de aluminio y bisel montado en bastidor y separado del paramento 3 cm.

21.03

Espejo basculante Según lo indicado en los planos correspondientes. Las características serán las siguientes según se indique en la planilla de carpinterías. Espejo basculante, ángulo máximo 11° (para baño dis capacitados)compuesto por vidrio Float templado de 6 mm, con marco de aluminio y bisel montado en bastidor y separado del paramento 3 cm.

22

CARPINTERÍA METÁLICA Normas generales El hierro que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre el acero dulce de primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de 3.700 kg./cm². Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM 503 y 523. No 66 de 113

ofrecerá grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, oxidación o deterioro alguno. Se deberá cumplir con las Normas IRAM 11.541 - 11.542 - 11.530 y 11.591. Las uniones se ejecutarán a inglete y soldadas a la autógena aluminio o plástico, según se especifique en cada caso y asegurados con tornillos de hierro o bronce. Requisitos especiales: •

Cumplirán lo establecido en las Normas IRAM 11.524 - 11.530.

• Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán chapas de hierro n° 18 (es pesor 1,25 mm) que resistan dobladuras de 180° sin que se acusen rajad uras de ninguna naturaleza. Ensayos: • Cumplirán las Normas IRAM 11592 - 11.590 - 11.591 - 11.593 - 11.523 y 11.573 (resistencia al alabeo, estanqueidad, cargas de viento, solicitaciones por rotación, infiltración y arrancamiento respectivamente). Recepción y control de calidad: • Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida uniforme en todos los frentes conservando un mismo plano en forma tal que no haya resaltos en los ingletes ni falsas escuadras en las columnas. • Todos los marcos llegarán a la Obra con un travesaño atornillado o soldado en parte inferior para mantener las jambas paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. • Los marcos llevarán grapas de planchuela reforzada soldadas fijadas a tornillo para amurar el marco; la distancia entre grapas no deberá sobrepasar 1 m. •

En marcos de puertas tres grapas y en ventana dos.

• Todos los elementos llegarán a la obra con una capa de pintura antióxido, antes de pintar deberá verificarse que no existan partes aceitadas, pulverulentas, escamosas o desprendibles, en tal caso se procederá a una limpieza o rasqueteado cuidadoso. • Serán rechazados todos los elementos que no cumplan las especificaciones fijadas y los ensayos establecidos en las Normas IRAM correspondientes.

22.01

Cortina microperforada Según plano de detalle

23

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Normas Generales El material a emplear será aleación de aluminio con otros metales en los porcentajes límites que determina la Norma IRAM 681. Para los perfiles 67 de 113

extrudados se empleará la aleación tipo ALMGSI según designación IRAM 688, con una composición química de acuerdo a lo estipulado en la Norma más arriba mencionada. En los casos de usarse perfiles estructurales se empleará la aleación según designación IRAM 688. Las uniones serán de tipo mecánico, ingletadas y ensambladas, con perfiles y cantoneras de aluminio fijadas, mediante tornillos de aluminio. Las juntas se obturarán mediante selladores convenientemente garantizados, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos. También podrán ser soldadas para pequeñas longitudes por medio de soldaduras oxiacetilénicas, teniendo en este caso sumo cuidado con los fundentes empleados o bien por arco eléctrico en atmósfera neutra (soldadura bajo ARGON). Características: • Coeficiente de dilatación 2,3 mm/m de longitud inicial cuando la temperatura pasa de 0°C a 110°C. •

Dureza Brinell 90 a 100.

•

Resistencia a la tracción 13 kg./mm² (rotura mínima).,

•

Alargamiento a la rotura 7 a 14%.

• Espesores mínimos de paredes: a) Estructurales a determinarse en cada caso. b) Tubulares: 1,5 mm. c) Perfiles: 1,5 mm. d) Contravidrios: 1 mm., se cumplirán en lo que concierne las Normas IRAM 680 - 687 - 642 - 686 689 y 699. Ensayos: •

Idem a los establecidos para carpintería de madera y metálica.,

Almacenaje: • La carpintería se protegerá adecuadamente tanto durante el transporte, como luego de puesta en obra, debiendo preservarla especialmente de salpicaduras de cal, cemento, etc. • Se evitarán golpes que marquen o rayen los elementos, asimismo doblado de los elementos. Control de calidad: • Se rechazarán los elementos que no cumplan con las dimensiones fijadas o con las especificaciones establecidas en las Normas IRAM correspondientes. 23.01

V01 Según planilla de Carpinterias

23.02

V02 Según planilla de Carpinterias

23.03

V03 Según planilla de Carpinterias

23.04

V04 68 de 113

Según planilla de Carpinterias

24

CARPINTERÍA DE MADERA Normas Generales El Contratista ejecutará las obras de carpintería de taller con sujeción a los planos, planillas de carpintería, a estas Especificaciones y a los detalles, los cuales serán ampliados y aclarados en su oportunidad. Los trabajos de ejecutarán según las reglas del arte y de acuerdo a las órdenes de servicio que se impartirán en su oportunidad. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado; las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigio del aserradero y depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas sin garrotes si éstas fueran curvas y se las redondeará ligeramente matando los filos vivos. Los engargolados tendrán lengüetas bastantes largas que no puedan salirse de las ranuras al contraerse la madera y nunca menores de 1 cm. El Contratista se proveerá de las maderas secas necesarias para la ejecución de las obras de carpintería, en el plazo de un mes después de recibir los detalles o las aclaraciones antes mencionadas, las que deberá recabar con la anticipación requerida, en atención a la fecha en que corresponda verificar la colocación a dichas obras. Al terminar este plazo o antes, el Contratista deberá marcar y cortar todas las piezas a las medidas correspondientes y no podrá armarlas ni ensamblarlas sino después de dos meses, por lo menos de terminada. Esta operación no rige para los marcos, los cuales se deberán enviar a la obra en las fechas que correspondan, según el adelanto de los trabajos. Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por el INTI. Una vez concluidas y antes de su colocación, éste las inspeccionará, desechando todas las obras que no tengan las dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o en la mano de obra o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas sino en el caso de que esto no perjudique la solidez, duración, estética o armonía de conjunto de dichas obras. Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las obras en las cuales se hubiere empleado o se debiere emplear para corregirlas clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Las obras móviles se colocarán de manera que giren sin tropiezo y con un juego máximo de tres milímetros. Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes de las obras, no permitiéndose la colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras. Las cabezas de los tornillos con que se sujetan los forros, contramarcos, etc., deberán ser bien introducidas en el espesor de las piezas.

69 de 113

El Contratista deberá arreglar o cambiar a sus expensas toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía se hubiere alabeado, hinchado o resecado. No se aceptarán las obras de madera cuyo espesor sea inferior o superior al indicado en los planos. El Contratista deberá efectuar todos los trabajos necesarios para dejar en perfectas condiciones de funcionamiento toda la carpintería existente, para lo cual deberá considerar una partida especial dentro del presupuesto para estos trabajos de reparación, así como también deberá reparar y ajustar los herrajes existentes en las aberturas y en caso de no ser posible considerar su reemplazo por otros nuevos. Los marcos de puertas y ventanas llevarán un mínimo de tres y dos grapas de anclaje a los muros, respectivamente por pie derecho. Cuando los marcos de las puertas sean metálicos cumplirán Norma IRAM N° 11541. Las uniones de contravidrios y contramarcos estarán efectuadas con ingletes. Los elementos de carpintería de madera cumplirán en lo concerniente a las Normas IRAM 11.508 - 11.541 - 11.506 - 11.544. 24.01

P01 Según planilla de Carpinterias

24.02

P02 Según planilla de Carpinterias

24.03

P03 Según planilla de Carpinterias

24.04

P04 Según planilla de Carpinterias

25

MUEBLES Y MESADAS

25.01

Mueble de cocina Muebles de tableros fenólicos de 20mm, revestidos en laminado plástico color con tapacantos de aluminio anodizado. Puertas y cajones con perfil de aluminio embutido para apertura. Cajones con correderas telescópicas. Puertas de abrir y estantes regulables. Según Plano de detalle.

26

PROVISIÓN DE ARTEFACTOS ACCESORIOS Y GRITERÍAS

26.01

Inodoros Inodoros de losa vitrificada blanca, con depósito a mochila, enchufe y brida de bronce y conexión cromada con rosetas.

70 de 113

26.02

Inodoro para discapacitados Inodoro especial con depósito a mochila.

26.03

Asientos para inodoro Asientos para inodoro de plástico reforzado.

26.04

Piletas Piletas redondas de acero inoxidable de 34cm de diámetro, colocadas bajo mesadas.

26.05

Pileta Pileta de acero inoxidable de 32cm de ancho x 52cm de largo x 20cm de profundidad, para colocar debajo de mesada.

26.06

Lavatorio para discapacitados Lavatorio especial para discapacitados, para amure en pared.

26.07

Mingitorios Mingitorios ovales para amure en pared.

26.08 Depósitos para mingitorios Depósitos para mingitorios modelo oval, para amure de pared. 26.09

Griferías monocomando para lavatorio Griferías monocomando para lavatorio.

26.10

Griferías monocomando para lavatorio baño discapacitados Griferías monocomando para lavatorio baño de discapacitados.

26.11

Grifería monocomando para mesada de cocina Grifería monocomando para mesada de cocina, con pico móvil alto.

26.12

Válvula pressmatic para mingitorio Válvulas presurizadoras para mingitorios.

26.13

Accesorios Accesorios de pared de metal-cromo

71 de 113

26.14

Portarrollos Serán de la linea indicada por la DO.

26.15

Perchas simples Serán de la linea indicada por la DO.

26.16

Dispenser de jabón líquido Dispenser de jabón líquido en acero inoxidable.

26.17

Barrales rebatibles de 80cm Barrales rebatibles de 80cm

26.18

Barrales fijos de 80cm Barrales fijos de 80cm

26.19

Colocación de griferías

26.20

Colocación de artefactos sanitarios

26.21

Colocación de accesorios

27

INSTALACIÓN SANITARIA

27.01

Acometida de agua Comprende la acometida desde colector ubicado en el edificio que alberga el la laboratorio de caudalimetría según se indica en plano, se ejecutará en caño de polipropileno con uniones por termofusión. La instalación se ejecutará en cañería de polipropileno de 3 capas de primera calidad. La instalación irá embutida o a la vista según se indique en plano. Las uniones se harán por termofusión.

27.02 Tanques cisterna y colector Se proveerá e instalarán dos tanques cisterna de 1100 litros de capacidad nominal cada uno, construidos en polipropileno de 3 capas (capa exterior de alta resistencia a la intemperie).

72 de 113

Los tanques se montarán sobre una estructura metalica dimensionada para tal fin. Se proveerá e instalara un colector de hidrobronz con todos sus accesorios y elementos (bridas, llaves de paso, válvulas esféricas) de dimensiones y secciones según detalle y bajo previa aprobación de la dirección de obra. 27.03

Instalación embutida cañería de agua fria Instalación embutida, cañería de agua fría de polipropileno de 3 capas

27.04

Instalación embutida cañería de agua caliente Instalación embutida, cañería de agua fría de polipropileno de 3 capas

27.05

Termotanque eléctrico de 85 litros Termotanque eléctrico de 85 litros con regulador de temperatura con regulador de temperatura de primera calidad.

27.06

Tendido desagües exteriores con cañería de polipropileno Los desagües de baños, cocinas, etc., se realizarán en la forma corriente exigida por OBRAS SANITARIAS DE LA NACION e independientemente de la red de desagüe de los laboratorios. No obstante, deberá tenerse en cuenta una serie de precauciones efectos de dar hermeticidad a las instalaciones , como ser piletas de bocas de acceso, cámaras de inspección, tapadas con doble herméticas, desagües de piletas con cierre hermético, etc. Todas las serán sujetas al marco mediante tornillos.

27.07

a los patio, tapas tapas

Cámaras de inspección Podran ser premoldeadas o “in situ, tapadas con doble tapas herméticas.

27.08 Desagüe cloacal primario y secundario El tendido de desague cloacal primario y secundario corresponderá a la documentación. 27.09 Piletas de patio, bocas de acceso y de desagüe en marco y rejilla de bronce platil Piletas Se colocarán sobre los correspondientes soportes de hierro laminado de sección adecuada al peso que deberán soportar y llevarán sopapa fundida y tapa y cadenilla común, cromada o no, según se indique. Sus medidas responderán a las indicadas en los planos de detalle y planillas de artefactos. 73 de 113

Rejillas de piso a embudo Las rejillas a embudo para piso tendrán la caja, el cuello y la reja de 5 mm. De espesor y llevarán bisagra y dos tornillos para asegurar la reja a la caja. Marcos, tapas y rejas para bocas de desagües y piletas de patio El espesor de los marcos, tapas y rejas, será de 5 mm. Las tapas estarán aseguradas por cuatro tornillos de 7 mm. de diámetro, y las rejas por dos y bisagras. Las tapas interiores para las BDT y P.P. serán del mismo espesor y llevarán cuatro tornillos a mariposa del diámetro antes indicado. Serán pulidas o cromadas según se especifique en el proyecto. Marcos con tapa para nichos de llaves y canillas Se ejecutarán en bronce cromado y de acuerdo al Plano de detalles, debiendo tener la parte exterior perfectamente pulida. El marco se asegurará sólidamente a la pared. 27.10 Desagües pluviales Deberán ajustarse en su ejecución a lo establecido en los códigos y disposiciones vigentes a la fecha de ejecución de los trabajos. Se utilizarán para las cañerías verticales cañerías de hierro fundido del tipo liviano aprobado. Los embudos de azotea serán de hierro fundido, con reja parabólica. Se ejecutarán de acuerdo al plano de detalles, con reja superior a canasto que se fijará al marco con puntos de estaño. Todas las cañerías de ventilación y descarga se colocarán con grapas especiales de hierro dulce en cada enchufe, construidas con planchuelas de 3 mm. de espesor y 25 mm. de ancho, sumergidas previamente en un baño de betún asfáltico en caliente y, cuando deban quedar embutidas, se macizarán perfectamente los espacios libres hasta el plomo del parámetro. Será rechazada toda cañería en cuyo interior se compruebe la existencia de una o más rebarbas. La unión de la cañería de hierro a la de hierro galvanizado o bronce, se hará por medio de una pieza con enchufe y brida o espiga y brida, uniéndose a esta última por medio de no menos de seis bulones, otra brida con rosca, para recibir la cañería, de bronce o de hierro galvanizado. Entre las bridas se colocará arandela de plomo y óxido de hierro del espesor y del ancho necesario para la impermeabilización perfecta de la junta. Cuando la derivación sea de 0,025 m de diámetro o menos, podrá hacerse la unión por medio de un tapón (macho o hembra, según el caso), roscado. b) Cajas de fundición para llaves de paso. Las cajas de vereda para servicio de agua o riego serán de 0,24 x 0,18 m. la tapa llevará la leyenda correspondiente y una llave de cierre a triángulo y responderá al modelo que se indica en el proyecto. Se colocará sobre una boca de albañilería construida de acuerdo con lo especificado para "bocas de desagüe". c) Interceptores de grasa. Serán de tipo aprobado y se asentarán sobre una base de hormigón de 0,10 74 de 113

m. de espesor. Serán abiertos o cerrados y tendrán la capacidad indicada en el proyecto. d) Llaves esclusas. El cuerpo esclusa y volante serán de fundición y de bronce la varilla con su tuerca, anillo para empaquetadura de la cámara y de esclusa, la guarnición y las tuercas del prensa estopa; serán del tipo que se indique y se unirán a la cañería por medio de bridas roscadas y bulón de hierro con tuerca de bronce cuando aquélla sea de hierro galvanizado y por las piezas especiales de F.F. para agua corriente a enchufe y brida o espiga y brida y los bulones correspondientes cuando la cañería sea de F.F. o fibrocemento, debiéndose anclar convenientemente en este último caso tales piezas; entre las bridas se colocará empaquetadura de plomo y óxido de hierro, de modo que la junta resulte estanca. Cuando las llaves queden bajo tierra se las colocará en una boca de albañilería que se especifique, con marco y tapa de fundición, de dimensiones tales que permitan quitar la llave sin dificultad.

28

INSTALACIÓN DE FLUIDOS ESPECIALES No aplica en esta obra

29

INSTALACIÓN EXTINCIÓN DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Matafuegos Los fuegos se clasifican en: Fuegos clase A: sólidos en combustión, ejemplo: papel, madera y textiles. Fuegos clase B: combustibles Fuegos clase C: son fuegos clase A ó B pero asociados con riesgo eléctrico. Fuegos clase D: metales en combustión. En virtud de los fuegos a extinguir los extintores pueden ser a base de: 1) CO2 (anhídrido carbónico). Apto para recintos confinados con fuegos clase B y C. Apagan por sofocación y el contenido no debe superar los 3,5 kg ya que el peso total del equipo dificulta su manipulación. 2) Agentes halocarbonados, son limpios y efectivos, ideales para proteger los equipos electrónicos y materiales críticos. Por razones de practicidad no deben superar en peso los 5 kg de contenido.

29.01 Extintores de polvos químicos triclase de 5 Kg 29.02 Extintores triclase de 5 Kg, a base de fluor-carbono (CFC 123)

75 de 113

30

INSTALACIÓN DE GAS

30.01 Acometida de gas Los trabajos de las instalaciones para gas deberán ser ejecutados con toda prolijidad, de modo que satisfagan las reglamentaciones vigentes de Gas del Estado, observando especialmente las disposiciones de los planos de contrato, las indicaciones del presupuesto oficial y otras especificaciones. En los distintos precios unitarios del presupuesto que presentará el proponente, estarán incluidos los gastos relativos a la excavación , rellenado, apisonado, corte y relleno de canaletas para la colocación de cañerías , grapas y soportes especiales , como asimismo los importantes relativos a piezas de cañerías, tales como curvas, codos, tes, reducciones, etc., y los accesorios , sifones, picos, llaves, etc., artefactos y accesorios, toda su provisión y colocación completa para ser utilizados. 30.02 Tendido de cañerías de gas Serán de acero dulce galvanizado de primera calidad y cumplirán en un todo de acuerdo con las normas IRAM 2502 su diámetro interior estará de acuerdo con los indicados en los planos aprobados. Deberá tenerse en cuenta principalmente que: a) No se admitirán las curvaturas de las cañerías en caliente ni en frío, debiendo utilizarse piezas roscadas. b)

Las roscas medio empastadas con litergirio y glicerina, sin cáñamo.

c) Todas las piezas especiales serán del tipo reforzado, con bordes de fundición maleables, galvanizados. d) Las cañerías que deban ir bajo tierra, se colocarán como mínimo a una profundidad de 0,30m descansando sobre un lecho de ladrillos comunes y cubiertos con una segunda hilera de éstos, previa mano de pintura asfáltica en caliente, envueltos en dos capas de fieltro, dejando libres las juntas entre los caños, 0,10m de cada lado, hasta pasada la inspección. e) Las cañerías que corren por tierra para conexión con la cañería mayor de la empresa proveedora del servicio, deberán estar protegidas con una cobertura simple, colocada en la forma siguiente: 1 capa de pintura imprimadora. 2 capas de esmalte asfáltico caliente. 1 envoltura de velo de vidrio hilado saturado con asfalto y completamente adherido al esmalte. f) Preparación de la superficie. El aceite y la grasa que se encuentran sobre la superficie del caño debe eliminarse completamente por medio de solventes derivados del petróleo. Después de la limpieza , la cañería deberá mantenerse libre de aceite, grasa y suciedades de toda naturaleza., hasta que el caño sea revestido. Si la superficie se oxida o deteriore antes de la Inspección , deberá reacondicionarse.

76 de 113

g) Las cañerías correrán a una distancia mayor de 0,15m de todo cable eléctrico, aéreo o embutido y de 0,90m de cualquier caja, tablero, motor eléctrico o bajada de pararrayos. h) Las proporciones de cañerías o accesorios mordidos por herramientas se pintarán con dos manos de pintura anticorrosiva a base de cromato de cinc. i) En los tramos horizontales de las cañerías, únicamente se emplearán cuplas excéntricas, para reducir secciones a fin de facilitar el escurrimiento del agua. 30.03 Válvula Esférica Para diámetros hasta 51m, serán totalmente de bronce reforzado a resortes y de hierro para diámetros mayores, del tipo de media vuelta. Estas llaves deberán girar fácilmente sin permitir escapes y serán de fácil ajuste en caso de desgaste. El contratista someterá a la aprobación de la Dirección muestras de las llaves a emplear. La ubicación exacta de las tomas deberá solicitarse oportunamente. Toda toma quedará convenientemente bloqueada con tapones roscados.

31

INSTALACIÓN TERMOMECANICA No aplica en esta obra

32

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN PROVISIÓN

32.01 Artefacto de iluminación tipo a Artefacto de iluminación tipo (a). Luminaria embutida con cuerpo y aro exterior aeroventilado en inyección de aluminio, reflector de aluminio purísimo anodizado y abrillantado. Vidrio frontal templado termorresistente satinado. Para lámpara fluorescente de 2 x 18 w de primera calidad. 32.02 Artefacto de iluminación tipo b Artefacto de iluminación tipo (b). artefacto de iluminacion de aplicar exterior, construido en inyección extruccion de aluminio, lente de protección en cristal templado, para lampara ar 111 50 w, de priemra calidad. 32.03 Artefacto de iluminación tipo c Artefacto de iluminación tipo (c). Luminaria embutida de bajo brillo. Caja y pantalla reflectora, portaequipo en metal esmaltada, difusor de acrílico opal con marco perimetral desmontantable. Para tubo fluorescente de 2 x 36 w de primera calidad. 77 de 113

32.04 Artefacto de iluminación tipo d Artefacto de iluminación tipo (d). Plafon interior de adosar en techo, construido en acero estampado, difusor acrílico opal, apto para utilizar lámparas fluorescentes compactas. Acabado polvo poliéster epoxi. Con capacidad para alojar equipo de emergencia. Para lámpara fluorescente de 2 x 18 w de primera calidad. 32.05 Artefacto de iluminación tipo e Artefacto de iluminación tipo (e). Artefacto tipo industrial con caja portaequipo incorporada, cabezal portaequipo, de aluminio, pantalla reflectora de policarbonato prismático. Para lámpara de mercurio halogenado o vapor de sodio hasta 400 W de primera calidad.

33

INSTALACIÓN DE ASCENSORES No aplica en esta obra

34

INSTALACIÓN ELECTRICA

34.01 Acometida de electricidad subterránea Se realizará una nueva acometida eléctrica desde la estación transformadora, hasta un tablero principal a instalar en planta, de acuerdo al recorrido indicado en plano. Su recorrido y puntos de conexión se indican en el plano correspondiente. Los conductos a utilizar y la ejecución del zanjeo y el tendido, responderá a lo especificado para instalaciones subterráneas. 34.02

Instalación de bandejas portacables Este tipo de instalación solo se permitirá en locales secos y húmedos. Se emplearán para transportar conductores de fuerza motriz y comando. Las bandejas se utilizarán únicamente para el transporte de cable tipo envainado Estarán constituidas por dos largueros vinculados por travesaños separados a una distancia de 300 mm, para facilitar la ventilación de los cables y disminuir la acumulación de humedad, suciedad y/o polvo. Los largueros estarán formados por un perfil diseñado de tal forma que le confiera una gran resistencia mecánica, y los travesaños serán conformados en una sección rectangular, para que tenga la solidez adecuada, de forma tal que en la unión a los largueros permita garantizar una absoluta rigidez al sistema. Serán similares al sistema de cablería INDICO. 78 de 113

Todos los componentes del sistema se realizarán en chapa de acero de 2,1 mm de espesor, zincadas en caliente. Las reducciones, cambio de nivel, curvas horizontales, verticales, cruces, etc. Se realizarán con accesorios convenientemente dimensionados para cumplimentar los requisitos inherentes a los radios de curvatura de los cables. La unión de los tramos de bandeja se hará mediante una planchuela de refuerzo y cuatro bulones, todos ellos convenientemente zincados. La sujeción de la bandeja se hará por medio de ménsulas o grapas de sujeción, según convenga a la instalación, debidamente zincadas. Para lograr un montaje rígido los soportes no pueden estar distanciados entre sí más de 1,20 m. Los cables irán sujetos a las bandejas, individualmente o por ternas, por medio de grapas destinadas a ese fin, realizadas en fleje de aluminio recubierto en goma, para no dañar la cubierta de los cables. Los elementos constituyentes de la grapa a excepción del fleje estarán zincados electrolíticamente. Para determinar el ancho de la bandeja para los cables de potencia se considerará que se instalará una sola capa de cables por bandeja. El espacio entre el primer y último cable de la bandeja al borde de la misma se fija en 2 cm (ver figura). La distancia entre cables en caso de ser unifilares o multipolares es de un diámetro exterior (se considerará el del mayor diámetro), en el caso de ser ternas de cables unipolares o multipolares serán de 2 diámetros (ver figura). De la dimensión resultante, se sobredimensionará el sistema en un 40% para futuras ampliaciones. En caso de que el ancho de la bandeja resulte excesivo, se dividirá el mismo en dos bandejas de igual dimensión. Determinación ancho de bandeja:

34.03

Instalaciones embutidas Se admitirán únicamente en los locales secos. 79 de 113

En ninguna circunstancia, a excepción de que sea aprobado expresamente por el INTI, se admitirá las conducciones flexibles. La unión de las cañerías con las cajas debe asegurar una perfecta continuidad eléctrica. Las curvas o codos de los caños no deberán tener un radio menor de 6 veces el diámetro interno del caño, evitando en absoluto ángulos menores de 90°. Las cañerías que deban ir embutidas en hormigón, ya sea por el techo o por el piso, se colocarán en encofrado, antes del llenado y perfectamente sujetas a los hierros del mismo. Se controlará especialmente la hermeticidad de la cñería con el objeto de evitar filtraciones de cemento. Las cajas para centro y brazos serán provistas de gancho para colgar el artefacto del tipo fijado en Normas IRAM 2005 P. Las cañerías a embutir en mampostería serán alojadas en canaletas abiertas con herramientas apropiadas y personal hábil: a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación será realizada antes del enlucido y las cajas serán amuradas mediante concreto, poniéndose especial atención a su perfecta nivelación y su profundidad a fin de evitar esfuerzos en el revoque. La cañería se fijará al muro mediante grapas u otro dispositivo equivalente colocado a distancias no mayores de 1,5 m. Los caños se colocarán con pendiente hacia las cajas para impedir la acumulación de agua condensada. Cuando no sea posible evitar la colocación de caños en “U” (por ejemplo, las cruzadas bajo los pisos) u otra forma que facilite la acumulación de agua condensada, los conductores deberán ser del tipo específico en el párrafo 22.7.2. Para facilitar la colocación o cambio de conductores, debe emplearse el número suficiente de cajas de paso, no admitiéndose más de dos curvas entre dos cajas. En las líneas rectas, sin derivaciones, las cajas se colocarán a distancia no mayor de 9 metros. Estas cajas deben instalarse de tal modo que sean siempre accesibles. En caso de tenerse que instalar tomas embutidos en tabiques divisorios del tipo modular y la profundidad de los perfiles no permita su montaje, se deberán utilizar canalizaciones del tipo INDIZICALO, de dos canales (220 V y telefonía). 34.04

Instalaciones por perfiles galvanizados a la vista Serán admitidas en todos los locales, variando solamente la característica de los materiales a emplear. Locales secos Los materiales y normas de ejecución serán los indicados en

80 de 113

Su sustentación se realizará mediante un riel de fijación y abrazaderas de hierro zincado, instalado a 1 m hacia ambos lados de las cajas y curvas. EN tramos rectos la separación máxima será de 2 m. No se permite el empleo de accesorios llamados “codos” y “tes” si no son del tipo “inspección” o análogo. Los caños y cajas instalados a la vista se pintarán con esmalte sintético color a elección de la DIRECCION DE OBRAS. Locales polvorientos – húmedos Las cañerías estarán conectadas perfectamente a tierra y estarán separadas de la pared como mínimo 6 cm. En estos locales se evitará en lo posible realizar derivaciones, pero cuando estas sean necesarias se harán de manera que la derivación sea completamente estanca. Se procurará no instalar cortocircuitos ni interruptores en estos locales. Si no hubiera posibilidad de cumplir esta disposición, se utilizarán modelos apropiados, previa aprobación, construido en material higroscópico, dispuesto de manera que la humedad no pueda llegar a los órganos conductores. 34.05

Instalación por cañería de hierro galvanizado a la vista Las cañerías estarán conectadas perfectamente a tierra y estarán separadas de la pared como mínimo 6 cm. En estos locales se evitará en lo posible realizar derivaciones, pero cuando estas sean necesarias se harán de manera que la derivación sea completamente estanca. Se procurará no instalar cortocircuitos ni interruptores en estos locales. Si no hubiera posibilidad de cumplir esta disposición, se utilizarán modelos apropiados, previa aprobación, construido en material higroscópico, dispuesto de manera que la humedad no pueda llegar a los órganos conductores. La sustentación de las cañerías se hará de acuerdo a lo indicado en 3.22.9.1

34.06

Puesta a tierra de la instalación La toma de tierra se efectuará mediante una jabalina de hierro cobre tipo copper-weld, directamente hincada en terrenos natural de tres (3) metros de longitud como mínimo y 12,7 mm de diámetro mínimo, antes de dar por terminada la puesta a tierra deberá medirse la resistencia y en caso de obtenerse un valor de resistencia superior a los 5(cinco) ohms se agregarán nuevos tramos de jabalina o se realizará una nueva puesta a tierra hasta obtener como máximo el valor establecido. La puesta a tierra se terminará en su parte superior en una cámara de inspección de hierro fundido de diámetro interior 190 mm, con tapa. En la cámara se efectuará la conexión al tablero entre la jabalina y el cable de conexión al tablero será de cobre desnudo de 25 mm2 de sección, colocado en un caño pesado de galvanizado de ¾ “ nominal. 81 de 113

No se podrán utilizar como toma de tierra: a) las líneas de tierra y las tomas de tierra de los pararrayos y de las instalaciones de corriente débil; b) las cañerías de gas, agua y de calefacción; c) las vainas y armaduras metálicas de conductores. 34.07

Cableado Será el especificado en 22.3.1 (punto f) y no se permitirán empalmes en el tendido del mismo. De haber necesidad de realizar empalmes, se pedirá autorización al INTI y realizarán por colada con pasta aislante para rellenar en frío. Para ello se utilizará luego de realizado el empalme con terminales de compresión un molde o caja de material plástico, la cual se rellenará con resina epoxídica (compuesta por la resina propiamente dicha y un elemento activador) que endurezca aproximadamente a los 30 minutos. Exteriormente a la caja de empalme, deberá establecerse la conexión entre armaduras, soldando adecuadamente.

34.08

Conjuntos de tomas e interruptores Los circuitos de iluminación y tomas serán independientes. • Los circuitos deben ser por lo menos bipolares; y deben protegerse con interruptores automáticos según se detalla en el Capítulo 3.23 • En caso de que el INTI autorice la protección por medio de fusibles de alta capacidad de ruptura (NH) e interruptores, se dispondrán los elementos de forma tal que la corriente circule primero por el interruptor y luego por el fusible. •

La potencia máxima permitida por circuito de iluminación es de 2000 W.

•

Cada circuito no puede alimentar más de 10 bocas de consumo

• Todo circuito sea de iluminación o tomas deberá tener su cañería correspondiente. • Todos los conductores de un mismo circuito de corriente alterna pasarán por una sola cañería •

Se permitirá un solo circuito por tubería

•

En los circuitos de corriente continua se empleará un tubo conductor

• En los circuitos de corriente continua deberán ir por caños y cajas de paso que no estén ocupadas por circuitos de corriente alterna. • Los circuitos que alimenten motores eléctricos deben estar protegidos por interruptores automáticos del tipo termo magnético, con protección térmica ajustable a la corriente nominal del motor. •

Serán del tipo guarda motor SIEMENS o similar.

• En los motores eléctricos cuya potencia supere los 2KW se instalarán junto con su sistema de protección, los cuenta horas que registre las horas de funcionamiento. 82 de 113

• Cuando la potencia del motor supere los 5KW, estarán provistos dispositivos de arranque que no permitan que la relación entre la corriente a plena carga, según característica del motor que indica su placa, sea superior a 2,5; y cuando dicha potencia supere los 20 KW dicha relación no debe ser superior a 1.5. • Todos los circuitos que alimenten centros de consumo de fuerza motriz ubicados en el mismo local, deben ser protegidos, de ser posible, desde un mismo tablero en dicho recinto (ver 3.23.2) • En caso de máquinas accionadas por motores eléctricos, se instalará, lo más cercano a la máquina una botonera de comando local, que permita el accionamiento manual de la máquina desde ese lugar, siempre y cuando la misma se encuentre habilitada desde el tablero correspondiente. • La habilitación se realizará por medio de un interruptor ubicado dentro del cubículo, sin acceso exterior. • En todos los casos se verificará que el poder de interrupción del os interruptores automáticos, sea acorde a las potencias de cortocircuitos del sistema. 34.08

Tablero principal Definimos de esta manera al tablero que recibe la línea de alimentación al edificio, previo paso de ésta por el seccionador de seguridad (Ver 3.22.17) y distribuye la energía a los distintos tableros seccionales y a los otros eventuales centros de consumo. El TG, a menos que se indique lo contrario en los planos complementarios, se encuentra ubicado en la Sala de Máquinas del edificio, y centralizará, también todos los consumos de Fuerza auxiliares que se encuentren en dicho local.

34.09

Tableros seccionales Definimos de esta manera al tablero que recibe la línea de alimentación al edificio, previo paso de ésta por el seccionador de seguridad (Ver 3.22.17) y distribuye la energía a los distintos tableros seccionales y a los otros eventuales centros de consumo. El TG, a menos que se indique lo contrario en los planos complementarios, se encuentra ubicado en la Sala de Máquinas del edificio, y centralizará, también todos los consumos de Fuerza auxiliares que se encuentren en dicho local.

35

LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS

35.01

Limpieza periódica Se deberá mantener la obra ordenada y libre de escombros, guardando un orden y limpieza que deberá mantenerse en el transcurrir de la obra. Para ello se deberá retirar diariamente los escombros y restos de materiales y se tendrá especial cuidado en el guardado de las herramientas. No podrán quedar en el 83 de 113

paso elementos de obra ni elementos personales, siendo guardados en el obrador. 35.02

Limpieza Final Se refiere este numeral a la limpieza general que hará el Contratista, con el fin de entregar las edificaciones y el predio de las obras limpias y listas para ser ocupadas. Una vez terminada la obra o parte de ella, y antes de su entrega definitiva a La Entidad, el Contratista procederá al desmantelamiento y demolición de las instalaciones provisionales construidas para la administración de las obras, retirando la totalidad de los materiales, escombros y residuos de materiales sobrantes y ejecutará una limpieza general de todos los ambientes interiores y exteriores de la construcción.

35.03

Ayuda de Gremios Cuando se mencione ayuda de gremios se deberá entender que es el conjunto de servicios, provisiones y/o actos que el CONTRATISTA PRINCIPAL de la Obra prestará a los subcontratistas (no dependientes del Contratista Principal) que ejecuten el resto de rubros de la Obra, que completan la ejecución de la misma El CONTRATISTA PRINCIPAL prestará la ayuda de gremios a todos los subcontratistas intervinientes con las especificaciones que se adjuntan. El CONTRATISTA PRINCIPAL prestará la ayuda de gremios en forma diligente, coordinando con los subcontratistas de forma eficaz en tiempo y forma. El CONTRATISTA PRINCIPAL realizará conjuntamente con los gremios los replanteos de las instalaciones .El CONTRATISTA PRINCIPAL estará representado en obra por un representante con presencia permanente, arquitecto o ingeniero, satisfacción de la Dirección de Obra, secundado por profesionales de primera categoría con amplia experiencia. El CONTRATISTA PRINCIPAL dispondrá en obra un capataz general de primera categoría con presencia permanente y subcapataces.

36

VARIOS No aplica en esta obra

37

SISTEMAS MULTIMEDIA 37.01

Instalación de Cableado estructurado

Para las instalaciones de sistemas telefónico y de datos se utilizará el sistema de cableado estructurado de acuerdo a las normas EIA/TIA 568-A que permita la conectividad universal de los sistemas para poder identificar, reubicar y cambiar fácilmente y en todo momento los diversos equipos que se conectan al 84 de 113

mismo, por medio de la identificación de cables y componentes y el empleo de cables y conectores de las mismas características para todos los equipos. Consiste en concentrar en un armario repartidor la entrada de las líneas telefónicas y red de datos, desde donde se hará la distribución de los servicios, en forma radial, hacia los puestos de trabajo. El cableado estructurado se instalará con cañería trituro de 40mmx3mm. La empresa contratista deberá proveer e instalar los materiales y componentes detallados en las presentes especificaciones (ETG) las ETP y los planos que conforman la documentación del contrato incluyendo todos aquellos accesorios que sin estar mencionados en las especificaciones, sean necesarios para la ejecución correcta de las instalaciones y su funcionamiento 37.02

Tendido de bandejas de chapa de acero galvanizada perforadas Este tipo de instalación solo se permitirá en locales secos y húmedos. Se emplearán para transportar conductores de fuerza motriz y comando. Las bandejas se utilizarán únicamente para el transporte de cable tipo envainado Estarán constituidas por dos largueros vinculados por travesaños separados a una distancia de 300 mm, para facilitar la ventilación de los cables y disminuir la acumulación de humedad, suciedad y/o polvo. Los largueros estarán formados por un perfil diseñado de tal forma que le confiera una gran resistencia mecánica, y los travesaños serán conformados en una sección rectangular, para que tenga la solidez adecuada, de forma tal que en la unión a los largueros permita garantizar una absoluta rigidez al sistema. Serán similares al sistema de cablería INDICO. Todos los componentes del sistema se realizarán en chapa de acero de 2,1 mm de espesor, zincadas en caliente. Las reducciones, cambio de nivel, curvas horizontales, verticales, cruces, etc. Se realizarán con accesorios convenientemente dimensionados para cumplimentar los requisitos inherentes a los radios de curvatura de los cables. La unión de los tramos de bandeja se hará mediante una planchuela de refuerzo y cuatro bulones, todos ellos convenientemente zincados. La sujeción de la bandeja se hará por medio de ménsulas o grapas de sujeción, según convenga a la instalación, debidamente zincadas. Para lograr un montaje rígido los soportes no pueden estar distanciados entre sí más de 1,20 m. Los cables irán sujetos a las bandejas, individualmente o por ternas, por medio de grapas destinadas a ese fin, realizadas en fleje de aluminio recubierto en goma, para no dañar la cubierta de los cables. Los elementos constituyentes de la grapa a excepción del fleje estarán zincados electrolíticamente. Para determinar el ancho de la bandeja para los cables de potencia se considerará que se instalará una sola capa de cables por bandeja. 85 de 113

El espacio entre el primer y último cable de la bandeja al borde de la misma se fija en 2 cm (ver figura). La distancia entre cables en caso de ser unifilares o multipolares es de un diámetro exterior (se considerará el del mayor diámetro), en el caso de ser ternas de cables unipolares o multipolares serán de 2 diámetros (ver figura). De la dimensión resultante, se sobredimensionará el sistema en un 40% para futuras ampliaciones. En caso de que el ancho de la bandeja resulte excesivo, se dividirá el mismo en dos bandejas de igual dimensión. 37.03

Boca completa de datos Puestos de trabajo: Si no se indica lo contrario en las ETP, cada vez que se indique la ejecución de una instalación de cableado estructurado se utilizarán cables UTP categoría 5(100Mhz) o 5e(100Mhz) Los conectores a utilizar serán de 8 contactos del tipo RJ45 de igual categoría que la del cableado a utilizar Cada puesto de trabajo estará compuesto por dos tomas RJ45 como mínimo aunque no esté expresamente indicado en los planos de instalaciones Los tomas irán montados en cada puesto de trabajo en cajas terminales específicas de acuerdo a la modalidad de tendido que se adopte en las ETP (por cablecanal, canal de piso, cañería, bandeja, etc.). En todos los cableados que se realicen se verificarán las bocas bajo los standares de las normas.

37.04

Boca completa de telefonia Puestos de trabajo: Si no se indica lo contrario en las ETP, cada vez que se indique la ejecución de una instalación de cableado estructurado se utilizarán cables UTP categoría 5(100Mhz) o 5e(100Mhz) Los conectores a utilizar serán de 8 contactos del tipo RJ45 de igual categoría que la del cableado a utilizar Cada puesto de trabajo estará compuesto por dos tomas RJ45 como mínimo aunque no esté expresamente indicado en los planos de instalaciones Los tomas irán montados en cada puesto de trabajo en cajas terminales específicas de acuerdo a la modalidad de tendido que se adopte en las ETP (por cablecanal, canal de piso, cañería, bandeja, etc.). En todos los cableados que se realicen se verificarán las bocas bajo los standares de las normas.

37.05

Rack Completo Con equipamiento Armario repartidor: Se utilizarán como armarios repartidores, racks metálicos modulares cerrados con frente vidriado, de las dimensiones que se indiquen en las ETP. Se proveerá con todos los accesorios necesarios para su correcto 86 de 113

funcionamiento (bandejas, paneles organizadores de cables, bloc de alimentación eléctrica para instalar en rack de 19”,sistema de ventilación etc) de ventilación. Serán del tipo “AMP” , “LEGRAND” o similar. Patch Panel: Estarán formados por un soporte metálico y de medidas compatibles con rack de 19” sobre la que se montarán los conectores de. Estos serán RJ 45 para el caso de cableados UTP categorías 5 y 5e. Patch Cord: Serán los elementos de vinculación entre los patch panel de entrada y de salida hacia los puestos de trabajo Estarán construidos con la misma tipología de cable que la instalación de cableado estructurado y los conectores acordes a la categoría y clase de la instalación (UTP 5 y 5e, STP o fibra optica). Si no se indica lo contrario en las ETP, la empresa contratista deberá proveer la cantidad de patch cords necesarios para para dar servicio de telefonía y red a todos los puestos de trabajo que surjan de plano. Sistema de identificación: Todos los elementos que componen el sistema estarán debidamente etiquetados para identificación de puesto y función. La identificación se hará por color y pictograma para indicar función y clave numérica para lograr una fácil ubicación en las patcheras de interconexionado. Cada uno de los cables que llegan a cada puesto de trabajo contará con una identificación coincidente en ambos extremos de la conexión (puesto de trabajo-patch panel). En el armario repartidor se colocará un display en lugar visible con el esquema en planta del recorrido de los cables , la ubicación de los puestos de trabajo y la identificación de cada uno.

38 SEÑALÉTICA No aplica en esta obra

39 OTROS No aplica en esta obra

40 ESTRUCTURA METALICA No aplica en esta obra

87 de 113

41 INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO No aplica en esta obra

42 CANALIZACIONES DE CORRIENTES DÉBILES No aplica en esta obra

88 de 113

INDICE DE PLANOS Arquitectura: A1_IMPLANTACION A2_PLANTA BAJA A3_PLANTA ENTREPISO A4_PLANTA TECHOS A5_VISTA AA A6_ VISTA BB A7_VISTA DD EE A8_CORTE CC A9_CORTE FF Estructura: E-1_ FUNDACIONES E-2_ESTRUCTURA E-3_ESTRUCTURA Detalles: DE1_DETALLE GRUPO SANITARIO DE2_DETALLE SANITARIO DISCAPACIDAD – OFFICE DE3_DETALLE DE ESCALERA – BARANDAS DE4_DETALLE CONSTRUCTIVO Planillas: PL1_PLANILLA DE CARPINTERIAS ALUMINIO PL2_PLANILLA DE CARPINTERIAS METALICA Y MADERA PL3_PLANILLA DE CARPINTERIAS METALICA Y MADERA PL4_PLANILLA DE TABIQUES U-GLAS PL5_PLANILLA DE MESADAS PL6_PLANILLA DE EQUIPAMIENTO PL7_PLANILLA DE LOCALES DC1_DETALLES DE CARPINTERIAS DC2_DETALLES DE CARPINTERIAS

Instalaciones: 89 de 113

IE1_PLANTA INSTALACION ELECTRICA PB IE2_PLANTA INSTALACION ELECTRICA ENTREPISO IS1_PLANTA INSTALACION SANITARIA – DESAGÜES IS2_PLANTA INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE PB IS3_PLANTA INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE ENTREPISO

90 de 113

COMPUTO Y PRESUPUESTO (Lista de Cantidades) Actualización ABRIL 2015 U.M.

COMPUTO

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

Preliminar

U.M.

COMPUTO

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

01.01 Limpieza de terreno

m2

200

0,00

0,00

0,00%

gl

1

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

ITEM

01

DESCRIPCION

01.02 Obrador

TOTAL RUBRO

02

Procedimientos y Cumplimientos

U.M.

COMPUTO

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

02.01

0,00

0,00%

02.02

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO 03

Demoliciones

U.M.

COMPUTO

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

03.01

0,00

0,00%

03.02

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

04

Movimientos de Tierra

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

U.M.

COMPUTO

04.01 Excavaciones

m3

35

0,00

0,00

0,00%

04.02 Terraplenamiento y desmonte

m3

60

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

5 Estructura de Hormigón

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

U.M.

COMPUTO

05.01 Fundaciones

m3

34,80

0,00

0,00

0,00%

05.02 Columnas

m3

4,34

0,00

0,00

0,00%

05.03 Parasoles y zocalos

m3

27,12

0,00

0,00

0,00%

05.04 Vigas

m3

6,15

0,00

0,00

0,00%

05.05 Losa de cubierta

m2

224,65

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

6 Mampostería

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

U.M.

COMPUTO

06.01 Mampostería de ladrillos huecos, esp: 0,10cm

m2

64,00

0,00

0,00

0,00%

06.02 Mampostería de ladrillos huecos portantes, esp: 0,20cm

m2

24,00

0,00

0,00

0,00%

91 de 113

TOTAL RUBRO

7 Tabiques de Placas de Yeso

U.M.

COMPUTO

0,00

Precio Unitario

Precio Total

0,00%

Incidencia

07.01

0,00

0,00%

07.02

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

8 Aislaciones 08.01 Aislación hidrófuga horizontal y vertical

U.M.

COMPUTO

m2

465,00

Precio Unitario 0,00

TOTAL RUBRO

9 Cubiertas y Zinguerias

U.M.

COMPUTO

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Precio Total

Incidencia

09.01

0,00

0,00%

09.02

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

10 Revoques

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

U.M.

COMPUTO

10.01 Azotado Hidrófugo (AH)

m2

62,00

0,00

0,00

0,00%

10.02 Jaharro reforzado exterior (JRE)

m2

66,00

0,00

0,00

0,00%

10.03 Jaharro Interior de Yeso

m2

66,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

11 Revestimientos

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

U.M.

COMPUTO

m2

99,00

0,00

0,00

0,00%

11.02 Gres Cerámico 30 cm x 30 cm sin pulir

m2

27,00

0,00

0,00

0,00%

11.03 Gres Cerámico 60 cm x 30 cm sin pulir

m2

26,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

11.01

Cerámica esmaltada 30cm x 30cm, acabado semimate, color blanco

TOTAL RUBRO

12 Fachadas

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

U.M.

COMPUTO

12.01 Estructura

m2

315,00

0,00

0,00

0,00%

12.02 Cerramiento de chapas

m2

315,00

0,00

0,00

0,00%

Tabiques de perfiles “U” de vidrio traslucido. Armado en 12.03 camara

m2

20,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO 92 de 113

13 Cielorrasos 13.01

Suspendido de paneles de yeso, con junta tomada y buña perimetral

13.02 HºAº a la vista

Precio Unitario

14.01 Contrapiso de Hormigón de Cascotes (CHC)

m2

37,00

0,00

0,00

0,00%

m2

64,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

U.M.

COMPUTO

m2

200,00

Precio Unitario 0,00

TOTAL RUBRO

15 Pisos

Incidencia

COMPUTO

TOTAL RUBRO

14 Contrapisos y Carpetas

Precio Total

U.M.

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Precio Total

Incidencia

U.M.

COMPUTO

15.01 Porcelanato 30 x 30

m2

27,05

0,00

0,00

0,00%

De hormigón alisado a la llana con endurecedor 15.02 superficial

m2

108,70

0,00

0,00

0,00%

15.03 De cemento color tipo micropiso

m2

55,00

0,00

0,00

0,00%

15.04 Solias

m

6,00

0,00

0,00

0,00%

15.05 Umbrales

m2

2,68

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

16 Pavimentos 16.01

Intertrabado de adoquines de cemento con cordón perimetral

U.M.

COMPUTO

m2

26,70

Precio Unitario 0,00

TOTAL RUBRO

17 Escaleras (todas-por materiales unificadas) 17.01 Escalera metálica

U.M.

COMPUTO

U

1

Precio Unitario 0,00

17.02

TOTAL RUBRO

18 Zócalos

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Precio Total

Incidencia

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Precio Total

Incidencia

U.M.

COMPUTO

18.01 Zócalo de porcellanato

m

38,20

0,00

0,00

0,00%

18.02 Zócalos de madera

m

42,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

19 Marmolerías

U.M.

93 de 113

COMPUTO

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

19.01

Mesada completa de granito gris mara pulido, e: 2,5mm (cocina)

19.02 Divisorios para mingitorios

m2

2,59

0,00

0,00

0,00%

U

2,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

20 Pintura

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

U.M.

COMPUTO

20.01 Latex acrìlico sobre muros exteriores

m2

20,00

0,00

0,00

0,00%

20.02 Latex acrìlico sobre muros interiores

m2

200,00

0,00

0,00

0,00%

20.03 Látex acrílico para cielorrasos

m2

42,00

0,00

0,00

0,00%

m2

50,00

0,00

0,00

0,00%

20.05 Pintura sobre carpinteria de madera (hojas placas)

m2

5,00

0,00

0,00

0,00%

20.06 Pintura sobre carpintería metálica (marcos de chapa)

m2

2,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

20.04

Protección de hormigón visto, impermeabilizante a base de siliconas al solvente

TOTAL RUBRO

21 Vidrio 21.01 Float traslúcido de 4mm (en visores de puertas) 21.02 Espejos de pared (para baños) 21.03

Espejo basculante, ángulo máximo 11° (para baño discapacitados)

Precio Unitario

22.01 P5 (Cortina microperforada)

m2

2,00

0,00

0,00

0,00%

U

2,00

0,00

0,00

0,00%

U

1,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

U.M.

COMPUTO

U

1,00

Precio Unitario 0,00

TOTAL RUBRO

23 Carpintería de Aluminio incluye vidrios

Incidencia

COMPUTO

TOTAL RUBRO

22 Carpintería Metálica incluye vidrios

Precio Total

U.M.

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Precio Total

Incidencia

U.M.

COMPUTO

23.01 V01

U

1,00

0,00

0,00

0,00%

23.02 V02

U

3,00

0,00

0,00

0,00%

23.02 V03

U

3,00

0,00

0,00

0,00%

23.02 V04

U

3,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

24 Carpintería de Madera incluye vidrios

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

U.M.

COMPUTO

24.01 P1

U

1,00

0,00

0,00

0,00%

24.02 P2

U

2,00

0,00

0,00

0,00%

24.03 P3

U

1,00

0,00

0,00

0,00%

94 de 113

24.04 P4

U

2,00

0,00

TOTAL RUBRO

25 Muebles y mesadas Muebles de tableros fenólicos de 20mm, revestidos en laminado plástico color con tapacantos de aluminio 25.01 anodizado. Puertas y cajones con perfil de aluminio embutido para apertura. Cajones con correderas telescópicas. Puertas de abrir y estantes regulables.

U.M.

COMPUTO

gl

1,00

Precio Unitario

0,00

TOTAL RUBRO

26 Provisión de Artefactos Accesorios y Griterías

Precio Unitario

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Precio Total

Incidencia

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Precio Total

Incidencia

U.M.

COMPUTO

Inodoros de losa vitrificada blanca, con depósito a 26.01 mochila, enchufe y brida de bronce y conexión cromada con rosetas

U

5,00

0,00

0,00

0,00%

26.02 Inodoro para discapacitados

U

1,00

0,00

0,00

0,00%

26.03 Asientos para inodoro de plástico reforzado

U

6,00

0,00

0,00

0,00%

Piletas redondas de acero inoxidable de 34cm de diámetro, colocadas bajo mesadas

U

4,00

0,00

0,00

0,00%

Pileta de acero inoxidable de 0,32m de ancho x 0,52m de 26.05 largo x 0,20m de profundidad, para colocar debajo de mesada

U

1,00

0,00

0,00

0,00%

26.06 Lavatorio para discapacitados

U

1,00

0,00

0,00

0,00%

26.07 Mingitorios

U

2,00

0,00

0,00

0,00%

26.08 Depósitos p/mingitorios

U

2,00

0,00

0,00

0,00%

26.09 Grifería monocomando para lavatorio

U

5,00

0,00

0,00

0,00%

26.04

26.10

Grifería monocomando para lavatorio baño discapacitados

U

1,00

0,00

0,00

0,00%

26.11

Grifería monocomando para mesada de cocina, con pico móvil alto

U

1,00

0,00

0,00

0,00%

26.12 Válvula pressmatic para mingitorio

U

2,00

0,00

0,00

0,00%

26.13 Accesorios de pared de metal-cromo

U

4,00

0,00

0,00

0,00%

26.14 Portarrollos

U

6,00

0,00

0,00

0,00%

26.15 Perchas simples

U

6,00

0,00

0,00

0,00%

26.16 Dispenser de jabón líquido de acero inoxidable

U

2,00

0,00

0,00

0,00%

26.17 Barrales rebatibles de 80cm

U

1,00

0,00

0,00

0,00%

26.18 Barrales fijos de 80cm

U

3,00

0,00

0,00

0,00%

26.19 Colocación de griferías

U

13,00

0,00

0,00

0,00%

26.20 Colocación de artefactos sanitarios

U

13,00

0,00

0,00

0,00%

26.21 Colocación de accesorios

U

22,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

27 Instalación Sanitaria 27.01 Acometida de agua PVC clase 10

U.M.

COMPUTO

m

40,00

95 de 113

Precio Unitario 0,00

Precio Total 0,00

Incidencia 0,00%

27.02 Tanques cisternas y colector 27.03

Instalación embutida, cañería de agua fría de polipropileno de 3 capas

Instalación embutida, cañería de agua caliente de 27.04 polipropileno de 3 capas del tipo Hidro 3 o equivalente, con aislante termico

gl

1,00

0,00

0,00

0,00%

m

55,00

0,00

0,00

0,00%

m

20,00

0,00

0,00

0,00%

27.05

Termotanque eléctrico de 85 litros con regulador de temperatura tipo Rheem o similar

U

1,00

0,00

0,00

0,00%

27.06

Tendido desagües exteriores con cañería de polipropileno

m

20,00

0,00

0,00

0,00%

27.07 Cámaras de inspección

U

2,00

0,00

0,00

0,00%

27.08 Desagüe cloacal primario y secundario

m

25,00

0,00

0,00

0,00%

27.09

Piletas de patio, bocas de acceso y de desagüe en marco y rejilla de bronce platil

U

10,00

0,00

0,00

0,00%

27.10

Desagües pluviales: caños de lluvia en hierro negro soldado hasta reja de desagüe lineal

m

20,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

28 Instalación de Fluidos Especiales

U.M.

COMPUTO

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

28.01

0,00

0,00%

28.02

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

29 Instalación Extinción del Servicio contra Incendios 29.01 Extintores de polvos químicos triclase de 5 Kg 29.02

Extintores triclase de 5 Kg, a base de fluor-carbono (CFC 123)

Precio Unitario

Incidencia

COMPUTO

U

5,00

0,00

0,00

0,00%

U

5,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

30 Instalación de Gas

Precio Total

U.M.

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

U.M.

COMPUTO

30.01 Acometida de gas

m

40,00

0,00

0,00

0,00%

30.02 Tendido de cañerías de gas

m

60,00

0,00

0,00

0,00%

30.03 Válvula esférica

U

2,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

31 Instalación de Termomecánica

U.M.

COMPUTO

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

31.01

0,00

0,00%

31.02

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

0 96 de 113

32 Artefactos de Iluminación Provisión

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

U.M.

COMPUTO

32.01 Artefacto de iluminación tipo a

U

15,00

0,00

0,00

0,00%

32.02 Artefacto de iluminación tipo b

U

12,00

0,00

0,00

0,00%

32.03 Artefacto de iluminación tipo c

U

8,00

0,00

0,00

0,00%

32.04 Artefacto de iluminación tipo d

U

9,00

0,00

0,00

0,00%

32.05 Artefacto de iluminación tipo e

U

9,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

33 Instalación de Ascensores

U.M.

COMPUTO

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

33.01

TOTAL RUBRO

34 Instalación Eléctrica

0,00

Precio Unitario

Precio Total

0,00%

Incidencia

U.M.

COMPUTO

34.01 Acometida de electricidad subterránea

m

40,00

0,00

0,00

0,00%

34.02 Instalación de bandejas portacables

m

25,00

0,00

0,00

0,00%

34.03 Instalaciones embutidas

m

40,00

0,00

0,00

0,00%

34.04 Instalaciones por perfiles galvanizados a la vista

m

40,00

0,00

0,00

0,00%

34.05 Instalación por cañería de hierro galvanizado a la vista

m

25,00

0,00

0,00

0,00%

34.06 Puesta a tierra de la instalación

U

1,00

0,00

0,00

0,00%

34.07 Cableado

m

200,00

0,00

0,00

0,00%

34.08 Conjuntos de tomas e interruptores

U

20,00

0,00

0,00

0,00%

34.09 Tablero principal

U

1,00

0,00

0,00

0,00%

34.10 Tableros seccionales

U

2,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

35 Limpieza y Ayuda de Gremio

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

U.M.

COMPUTO

35.01 Limpieza Periódica

mes

10

0,00

0,00

0,00%

35.02 Limpieza Final

m2

200

0,00

0,00

0,00%

35.03 Ayuda de Gremios

m2

200

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

36 Varios

U.M.

COMPUTO

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

36.01

0,00

0,00%

36.02

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO 97 de 113

37 Sistemas Multimedia - solo Canalizaciones

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

U.M.

COMPUTO

m

40,00

0,00

0,00

0,00%

m

20,00

0,00

0,00

0,00%

37.03 Boca completa datos

U

10,00

0,00

0,00

0,00%

37.04 Boca completa telefonía

U

10,00

0,00

0,00

0,00%

37.05 Rack completo con equipamiento activo

gl

1,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

37.01 Instalación de Cableado estructurado 37.02

Tendido de bandejas de chapa de acero galvanizada perforadas, montadas sobre soportes

TOTAL RUBRO

38 Señalética

U.M.

COMPUTO

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

38.01

0,00

0,00%

38.02

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

39 Otros

U.M.

COMPUTO

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

39.01

0,00

0,00%

39.02

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

40 Estructura Metálica

U.M.

COMPUTO

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

40.01

0,00

0,00%

40.02

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

41

Instalación del sistema fotovoltaico

U.M.

COMPUTO

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

41.01

0,00

0,00%

41.02

0,00

0,00%

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

42

Canalizaciones de Corrientes Débiles

U.M.

COMPUTO

Precio Unitario

Precio Total

Incidencia

42.01

0,00

0,00%

42.02

0,00

0,00%

TOTAL RUBRO

0,00

0,00%

TOTAL

0,00

0,00

98 de 113

LOS OFERENTES DEBERAN COTIZAR OBLIGATORIAMENTE SEGÚN EL MODELO DE PLANILLA DE COTIZACION, CONSIGNANDO COMPUTO METRICO Y PRECIOS UNITARIOS. POR TRATARSE DE UNA OBRA POR AJUSTE ALZADO, LOS COMPUTOS Y VALORES UNITARIOS VOLCADOS POR LA EMPRESAS OFERENTES EN LA PRESENTE PLANILLA DE COTIZACION, SERAN TOMADOS CON CARACTER REFERENCIAL UNICAMENTE.

* El Comitente o Contratante deberá completar la información de las primeras CUATRO (4) columnas, mientras que el Oferente deberá completar las TRES (3) restantes.

99 de 113

ANEXO A NORMAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE INDICE 1. Objetivo. 2. Alcance. 3. Definiciones y Abreviaturas. 4. Referencias. 5. Desarrollo. a. Empresas Contratistas b. Monotributistas y/o Autónomos 6. Calificación 7. Sanciones 8. Anexos. 1. OBJETIVO Establecer las pautas para la evaluación y habilitación de las empresas contratistas y personas autónomas (monotributistas), así como también los requerimientos para su desempeño en Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional para las actividades que les sean solicitadas desarrollar. 2. ALCANCE Todos los sectores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), sus Centros y Delegaciones de todo el país, que actúen como comitentes. Para ello el presente se adjuntará a pliegos de licitaciones y contrataciones del instituto y su sistema.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 3.1. DEFINICIONES

3.1.1. Empresa Contratista: Toda empresa actuando este como comitente.

que efectúa tareas para el INTI

3.1.2. Monotributista o Autónomo: Toda persona que realiza una tarea unipersonal por cuenta propia. Sector: En este documento se usa genéricamente y puede significar: Dirección, Gerencia, Centro de Investigación, Departamento, División.3.2. ABREVIATURA S.A.L. : S.S.A. :

Subgerencia de Asuntos Legales Subgerencia de Servicios de Apoyo 100 de 113

D.D.O. : Departamento de Dirección de Obras D.H.y S.L.: División Higiene y Seguridad Laboral AST : Análisis Seguro de Trabajo E.P.P.: Elementos de Protección Personal

4. REFERENCIAS Ley 19587 Decretos 351/79, 1338/96, 911/96 y 491/97 Resoluciones S.R.T. 231/96;51/97;35/98; 319/99 y 276/00 Código de Edificación de la Ciudad de Bs As. Leyes y reglamentaciones provinciales y municipales cuando sean de aplicación. Leyes y decretos nacionales y/o provinciales de Medio Ambiente.

5. DESARROLLO 5.1. INTRODUCCIÓN El INTI establece como objetivo de Seguridad, para todas sus actividades laborales contratadas (o subcontratadas) el desarrollo sin riesgos de las mismas, requiriendo el cumplimiento de las normas y procedimientos que garanticen dicho resultado. 5.2. TIPIFICACIÓN 5.2.a. Empresas Contratistas 5.2.b. Monotributistas y/o Autónomos 5.2.a) Empresas contratistas 5.2.a.1) Responsable de seguridad de la empresa contratista. El profesional designado por la empresa contratista deberá estar habilitado acorde a los requerimientos que surgen del Cap3 Dec.911/96-Ley 19587 y la Disposición 41/89. El Responsable Profesional de Seguridad de la empresa contratista deberá cumplir efectivamente con su presencia en obras con el Nro de horas que surgen de aplicar el siguiente cuadro:

CANTIDAD DE PERSONAL EN OBRA 1-5 6-15 16-25 26-45 46-80 81-100 101-150 >150

HORAS ASISTENCIA MENSUALES 20 45 70 95 120 145 170 195

101 de 113

Los valores de referencia son mínimos y podrán ser incrementados de acuerdo a: 1) Criterio y experiencia del profesional actuante. 2) Exigencias internas del INTI El INTI a través de su sector específico se reserva el derecho de exigir la presencia del profesional en determinadas etapas del trabajo.A partir de las 50 personas el Profesional Responsable establecerá la cantidad de Técnicos en Seguridad necesarios atendiendo a la complejidad de la obra, frentes de trabajo abiertos, cantidad de personal afectado, riesgos relevantes etc. El profesional deberá ser aceptado por la D.H. y S.L. 5.2.a.2 ) Presentación de documentación 5.2.a.2.1) Programa de seguridad El contratista deberá presentar ante el INTI un programa de seguridad de su empresa, aprobado por su ART, que defina claramente los puntos a implementarse así como la forma en que dicho programa se cumplirá. Como Ejemplo el mismo deberá contener al menos: -

-

Descripción detallada del programa de obra o trabajos y de sus etapas constructivas. Enumeración detallada de los riesgos generales que se presentarán en cada etapa de la obra. Medidas de prevención que el oferente adoptará en caso de resultar contratista, para controlar, minimizar o anular los riesgos emergentes y evitar lesiones al personal o daños a bienes.Coordinación de medidas de Seguridad con los Subcontratistas en cada etapa de la obra. Características de la calidad de los elementos de seguridad que utilizan Procedimientos difundidos al personal Análisis Seguro de Trabajo (A.S.T.) Informes sobre accidentes e incidentes (relevantes) ocurridos en la empresa. Programa de capacitación con contenidos y alcance.Plan de contingencia. Manejo de residuos Acción en caso de derrames

5.2.a.2.2) Contrato de locación de servicios de Higiene y Seguridad Industrial. 5.2.a.2.3) Comprobante de afiliación a ART- Ley 24557-LRT, constancia de mantener los pagos al día con la administradora de riesgos y renuncia a juicio de repetición, contra INTI o cualquier persona de su personal.5.2.a.2.4) El INTI podrá solicitar de considerarlo oportuno las estadísticas de seguridad, índice de frecuencia y gravedad de los 3 últimos años. 5.2.a.2.5) Indicación escrita del domicilio de tenencia de la documentación de Higiene y Seguridad para su verificación. 102 de 113

Documentación que podrá ser requerida por el INTI o verificada en el domicilio de tenencia de documentación 5.2.a.2.6) Registro de entrega de elementos de protección personal en función del riesgo y acorde a la dotación del personal.5.2.a.2.7) Registros de Capacitación del Personal. 5.2.a.2.8) Certificados de Verificación técnica de todos los vehículos que estén afectados a la obra/proyecto. 5.2.a.2.9) Certificación Técnica de todos los equipos que se encontrarán afectados al izaje de cargas. 5.2.a.2.10) Fotocopia de la denuncia de accidentes ante la ART. 5.2.a.2.11) Registros del personal participante en los cursos de capacitación.5.2.a.2.12) Registros de las charlas de seguridad impartidas al personal. 5.2.a.2.13) Fotocopias de auditorías/inspecciones realizadas para prevenir accidentes. 5.2.a.2.14)Fotocopias de AST.-

5.2.a.3) Provisión de ropa y casco y demás E.P.P. El contratista deberá proveer a su personal de la ropa de trabajo y casco del color que expresamente indique la empresa Los elementos de protección personal deben ser los exigidos por las normas vigentes en el tema en particular o por la D.H.y S.T., según el tipo de riesgo a cubrir. Es responsabilidad de la empresa contratista que cada persona de su empresa utilice los E.P.P. 5.2.a.4) Plan de Contingencia. El Contratista principal y los Subcontratistas deberán redactar un plan de contingencias para las diferentes emergencias que se puedan presentar. Por Ej: *Accidentes graves (fracturas) *Quemaduras *Incendios *Derrumbes *Aplastamientos *Caídas de personal desde alturas *Atención de transeúntes accidentados. *Atención primaria de empleados de INTI afectados por un accidente causado por las actividades en obra. El plan de contingencias deberá ser compatible con todos los tipos de tareas que se realicen y coordinado con todos los Subcontratistas actuantes a través de los responsables de Seguridad e higiene de cada una de ellas.Deberá incluir todas las actuaciones desde la ocurrencia del accidente hasta la llegada del accidentado al Centro Asistencial para su atención bajo supervisión médica.103 de 113

Dicho plan será aprobado por la Dirección de Obra pudiéndose introducir cambios por riesgos o situaciones no contempladas originalmente. Dicho plan deberá estar en la obra y los capataces o encargados conocerlo detalladamente. Este plan se deberá considerar dentro del plan de capacitación del personal con mando(supervisores, capataces, encargados etc,).

5.2.a.5) Comité de Seguridad y Medio Ambiente De considerarlo el INTI oportuno las empresas contratistas deberán participar del Comité de Seguridad y Medio Ambiente cuya periodicidad será oportunamente informada así como el lugar donde se desarrollará el mismo, a través de una invitación que se enviará con cinco días de anticipación a la fecha. Además del responsable de Seguridad de la empresa contratista también podrá ser requerida la presencia del responsable de dicha empresa. En el Comité de Seguridad y Medio Ambiente, se tratarán temas relacionados con el desempeño de las empresas contratistas durante las tareas realizadas, en base a la información surgida de los diferentes medios y herramientas de supervisión y control que el INTI decida utilizar. (Ej Recorridas de prevención propias o contratadas, Análisis de accidentes e incidentes ocurridos, Auditorías, etc.). 5.2.a.6) Capacitación Previamente a cualquier ingreso de personal el Servicio de Higiene y Seguridad del Contratista deberá capacitar al personal ingresante sobre los riesgos, medidas de prevención y normas a cumplir, certificando todo lo mencionado por escrito y con acuse de recibo por parte del ingresante capacitado. Este procedimiento se hará extensivo a todos los subcontratistas sin excepción. Como medida de mantenimiento deberán desarrollarse reuniones diarias (10´) de capacitación con número de personal variable y acorde a la demanda laboral de manera de no interrumpir en exceso las actividades, debiendo registrarse de la misma forma que lo enunciado en el párrafo anterior. 5.2.a.7) Orden y limpieza El lugar asignado (en caso que lo hubiere) a las empresas contratistas deberá ser conservado en condiciones de total orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos, así como el área de trabajo propiamente dicha.Deberá estar siempre libre de excedentes y residuos que molesten la circulación, la estética y buen aspecto del lugar.Los residuos deberán disponerse de acuerdo a los criterios ambientales regulados.Al finalizar las obras, en ella, en sus inmediaciones y en lo que fue el obrador deberán quedar limpios de materiales como ser, cascotes y escombros, hierros, maderas, etc. 5.2.a.8) Equipos de Izajes, Artefactos Sometidos a Presión y Herramientas Los equipos antes mencionados a ser utilizados por contratistas, deberán tener certificaciones y habilitaciones que garanticen su adecuado estado y seguro funcionamiento. 5.2.a.9) Accidentes y/o incidentes Los contratistas están obligados a notificar todo Accidente, Incidente o derrame de producto químico (por leve que fuera) inmediatamente (en forma verbal) que éste haya ocurrido al Responsable del sector donde se realizan las tareas, dicho responsable dará inmediata comunicación a la D.H. y S.L. 104 de 113

Posteriormente realizará un informe por escrito dentro de los tres días siguientes explicando las causas del hecho. 5.2.a.10) Inspecciones de Seguridad y Medio Ambiente El INTI realizará inspecciones de Seguridad y Medio Ambiente a los distintos trabajos contratados. Las inspecciones podrán ser aleatorias o programadas. Las inspecciones programadas se realizarán con la planilla 1.1. Anexa y darán como resultado un índice de seguridad que calificará al contratista. El resultado de las mismas se enviará al D.D.O. y por medio de una planilla mensual 1.2 Anexa, se definirá la evaluación de los distintos contratistas. 5.2.a.11) ) Incumplimiento de las normas de Seguridad y Ambiente La empresa contratista será responsable ante el INTI de todos los daños provocados por el incumplimiento de las normas legales de Higiene Seguridad y Medio Ambiente como de la reglamentación interna de la empresa. Será responsable además directa y exclusivamente de todos los daños provocados por su personal y derivados de las leyes laborales, adicionales civiles y/o de la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. El INTI podrá retener además de las facturas presentadas al cobro las sumas necesarias para hacer frente a estas responsabilidades, o resarcirse de las mismas. Sin perjuicio de lo expuesto, el INTI podrá - en situaciones de urgencia que no admitan demora - proveer los elementos de seguridad faltantes al personal contratista, con cargo a éste. 5.2.b.) Monotributistas y/o Autónomos 5.2.b.1.) Presentación de documentación Toda persona que sea contratada para desarrollar tareas dentro del instituto y su sistema, en carácter de autónomo y mientras no se reglamente el Art. 2º del Decreto del P.E.N. Nº491/97 deberá presentar la siguiente documentación,

a) Constancia y/o antecedentes de conocimiento en la tarea que va a desarrollar. b) Constancia de inscripción y pago al día de aportes a caja previsional, autónomos, Cajas de Ingeniería, monotributo., etc. c) Póliza de seguro de vida personal (a favor del INTI) conforme es de uso habitual en las empresas y cuyo monto se fijará en función de lo determinado en la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo. d) Nota personal, redactada en los términos, cuyo modelo se detalla en el anexo planilla 1.3. 5.2.b.2.) Utilización de ropa, y demás E.P.P. El carácter de autónomo no exime de la utilización de la ropa de trabajo adecuada y el uso de los elementos de protección personal requeridos por la tarea. Será responsable primario por velar el cumplimiento de estos requisitos el jefe del sector que encargó la tarea. 5.2.b.3.) Orden y Limpieza Le son de aplicación las normativas impartidas en el punto 5.2.a.7. del presente. 105 de 113

5.2.b.4.) Accidentes y/o incidentes Se deberá aplicar lo normado en el punto 5.2.a.9. del presente. 5.2.b.5.) Inspecciones de Seguridad y Medio Ambiente El INTI aplicará la misma modalidad que la detallada en el punto 5.2.a.10. del presente.

5.2.b.6.) Incumplimiento de las normas de Seguridad y Ambiente Le cabe lo estipulado en el punto 5.2.a.11. del presente, donde la expresión “empresa contratista” debe ser considerada como sinónimo de autónomo o monotributista. 6. CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS Y MONOTRIBUTISTA Y/O AUTÓNOMOS La D.H. y S.L. mantendrá actualizada una calificación de las empresas contratistas, monotributistas y/o autónomos según la siguiente tabla cuyo resultado podrá ser comunicado a los interesados. TABLA DE CALIFICACION

INDICE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CALIFICACIÓN

0 a10 => 4 11 a 50 => 3 51 A 100 => 2,5 101 a 200 => 2 > 201 => 1

Excelente Bueno Aceptable Regular Malo

El índice de Seguridad y Medio Ambiente surge de la aplicación del Formulario Anexo 1.

7. SANCIONES (Las sanciones de inhabilitación se aplicarán inicialmente contra la supervisión de obra. Luego se aplicará sobre la empresa o el monotributista y/o autónomo). Las sanciones serán: Para las empresas • Descuento porcentual sobre el monto a pagar. • Inhabilitación del supervisor de obra tres meses • Inhabilitación definitiva del supervisor • Inhabilitación por tres meses a la empresa. • Inhabilitación por dos años a la empresa. • Inhabilitación definitiva de la empresa. Para monotributistas y/o autónomos • Suspensión de la tarea hasta ajuste a condiciones. • Descuento porcentual sobre el monto a pagar. • Inhabilitación por tres meses. 106 de 113

• •

Inhabilitación por dos años. Inhabilitación definitiva.

Las excepciones a esta norma deberán ser autorizadas por S.S.A., D.D.O. y la D.H. y S.L. Ante una falta de extrema gravedad, la S.S.A. a través del D.D.O y la S.A.L. dispondrá la inhabilitación inmediata de la empresa contratista, monotributista y/o autónomo.

107 de 113

PLANILLA 1.1 AUDITORIA DE CONTRATISTAS EMPRESA CONTRATISTA: ……………………………. Encargado: ………………………………………………

Fecha de auditoria: …../……/…… Cantidad de personal: ……………

Lugar y tipo de tarea: ………………………………….. Puntaje

PROTECCION PERSONAL Anteojos de seguridad Antiparras Protectores auditivos Casco Guantes Calzado de seguridad Protector facial Protector respiratorio Ropa tela ignífuga Cinturón de seguridad (x)

20 20 10 10 5 10 20 5 5 50

ACTITUDES INSEGURAS Fumar en áreas no autorizadas (x) Sin Permiso de Trabajo / Sin OT / Sin 51/97 (x) Sin tarjeta de corte de fluidos (x) Permiso de Trabajo incompleto (x) Tarjeta de corte incompleta (x) Areas de trabajo sin cercar o cerco deficiente (x) Incumplimiento indicaciones del PT/OT (x) Tareas superpuestas Desconocimiento de riesgos de la tarea Uso incorrecto de herramientas Vallado sin identificación Transgresión de vallados

50 50 50 50 50 15 50 30 15 15 10 30

CONDICIONES INSEGURAS Andamio incorrecto (x) Instalación eléctrica deficiente (x) Portátiles sin protección Herramientas deterioradas Equipos de oxicorte en condiciones inseguras (x) Maquinas herramientas sin protecciones (x) Excavaciones sin señalizar (x) Señalización deficiente Equipos sometidos a presión no habilitados (x) Cilindros de gases no asegurados Depósitos de combustibles inadecuados (x)

30 20 20 10 20 15 10 10 20 15 20

MEDIO AMBIENTE Falta de Orden y Limpieza Inadecuada disposición de residuos (x) Falta de medios para contención de derrames Desconocimiento de riesgos ambientales de la tarea

10 20 15 15

TRANSPORTE Cubiertas deterioradas (x) Sin luces de posición (x) Sin luces de giro (x) Sin luces delanteras (x) Frenos en mal estado (x) Sin espejo retrovisor (x) Exceso de velocidad (x) Sin alarma de retroceso (x) Traslado inadecuado de personal TOTALES Indice de seguridad = (Subtotal x 10) Subtotal = (Puntaje x Hallazgos) / N° Operarios (x) = Transgresiones que no se dividen por el N° Operarios Firma del/los auditor/es : Registro / Centro:

108 de 113

20 15 15 15 30 15 50 50 30

Hallazgos

Subtotal

PLANILLA 1.2 - EVALUACION DE CONTRATISTAS CALIFICACION MENSUAL/CANTIDAD DE RECORRIDAS

EMPRESA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Punt. Cant. Punt. Cant. Punt. Cant. Punt. Cant. Punt. Cant. Punt. Cant. Punt. Cant. Punt. Cant. Punt. Cant. Punt. Cant. Punt. Cant. Punt. Cant.

109 de 113

PLANILLA 1.3 NOTA UNIPERSONAL A PRESENTAR POR MONOTRIBUTISTAS Y/O AUTÓNOMOS

“A los........ ....del mes de.........................................................por la presente, yo, ......................................................................., D.N.I. ................................., desarrollaré tareas en...................................................................................... en carácter de ...............................................manifiesto tener conocimiento del Art. 2º del Decreto del P.E.N. Nº 491/97 (*), y procederé a inscribirme en una empresa Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), en el momento que sea exigible, dando cuenta y comunicando dicha inscripción al Instituto, de manera fehaciente y en forma inmediata. Asimismo, me comprometo a realizar las tareas solicitadas utilizando todos los elementos de seguridad y protección personal previstos para la misma, de acuerdo con la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 y su Dto. Reglamentario 351/79, y a no iniciar acciones judiciales contra el INTI, ni a ningún agente del instituto que desarrolle actividades en el mismo. El Instituto o cualquiera de sus agentes no asumirán las consecuencias legales resultantes de cualquier accidente o perjuicio a mí ocasionado en el ámbito de sus instalaciones, en caso de no haber dado yo acabado cumplimiento a las prescripciones contenidas en la presente.” (*) ARTICULO 2º: (Reglamentario del artículo 2º, apartado 2, inciso b). Incorpórase a los trabajadores autónomos al sistema creado por la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo. a) La afiliación de los trabajadores autónomos al sistema en cuestión será progresiva y acorde a las distintas características y modalidades de cada actividad. b) La Superintendencia de Riesgos del Trabajo se encuentra facultada para dictar la normativa necesaria para adecuar al sistema establecido en la Ley citada a cada actividad autónoma y resolver las condiciones y la fecha de incorporación efectiva de los autónomos al sistema.

Firma, Aclaración y Nº de Documento

Firma y aclaración del responsable del sector contratante 110 de 113

ANEXO B DECRETO N°: 911/96

REGLAMENTO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Res. 231/27-11-96 Anexo I Art. 1° Reg. Art. 9° Capit. I Dto .Reglamentario 911/96 a) b) c) d) e) f) g) h)

Baños y Vestuarios Provisión de agua potable Construcción de la infraestructura del campamento (*) Disponer de vehículos apropiados para el transporte de personal (*) Entrega de EE.PP. De acuerdo a momento y riesgo de la tarea Implementación del servicio de H. Y S.; Legajo técnico Elaboración de un programa de capacitación e instrucción básica inicial. Protección c/caídas, derrumbes, barandas, vallas, señalización, pantallas, tablestacados, etc. i) Puesta a tierra, Disyuntores, cables de doble aislación. j) Extinguidor de polvo de 10 Kg. k) Protección de sistemas de accionamiento y transmisión en máquina. l) Entrega de la ropa de trabajo a los siete (7) días. m) Contemplar capacitación básica en Higiene y Seguridad a los quince (15) días n) Instalar carteles de seguridad en obra. o) Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor de personal. p) Contemplar la protección de incendio. q) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulación y ascenso. (*) Cuando corresponda. Art. 2° Reg. Art. 17 Capit. III Dto. Reglamentario 911/96 N° de operarios = Hs. Profesionales semanales Art. 3° Reg. Art. 20 Capit. IV Dto. Reglamentario 911/96 (Legajo Técnico) a) Memoria descriptiva de la obra. b) Programa de Prevención de accidentes y enfermedades profesionales según riesgo en cada etapa. c) Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad. d) Registro de evaluaciones ambientales efectuadas por el S. de H. Y S., (Visitas y Mediciones) e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad. f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. 111 de 113

Res. 5 1/07-07-97 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo Es para aquellas obras que presentan las siguientes características: a) b) c) d) e) f) g)

Excavación Demolición Que superen los 1000 m2 de Superficie y los 4 m de altura s/cota 0. Tareas sobre o en proximidades de líneas y/o equipos energizados con M. o A. Tensión. Cuando la ART del empleador lo requiera. Comunicación a la ART dentro de los cinco días previos al inicio de las actividades en obra. Programa de seguridad que integra el legajo técnico idem plazo anterior adjuntado al Contrato de Afiliación.

Anexo 1 – Programa de Seguridad a) b) c) d) e) f) g)

Se confeccionará un programa por emprendimiento. Nómina del personal que trabajará en la obra actualizado, con altas y bajas. Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento de la ART. Fecha de confección del Programa de Seguridad. Descripción de la Obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. Enumeración de los Riesgos Generales y específicos, previstos por etapas. Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar para controlar riesgos. h) Firmado por el empleador, el Director de Obra y el Responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra.

ACLARACIONES AL PLIEGO Las Empresas oferentes deberán dar estricto cumplimiento a los requisitos establecidos por la ley 24557 y Resolución 231/9, Resolución 51/97, Ley 19587/72, Decreto 351/79 y Decreto 911/96. Conjuntamente con la oferta las Empresas deberán presentar constancia de no mantener deudas con su ART. Los interesados en participar en el Acto Licitatorio deberán presentar el certificado fiscal para contratar, en los términos previstos por la Resolución General DGI Nº 135/98.

112 de 113

ANEXO C INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL CERTIFICADO DE VISITA A OBRA

Por el presente se certifica que personal …………….……………………………………… personal del INTI, el lu

de la empresa: …………… ha visitado, en compañía de

gar donde se ejecutarán los trabajos correspondientes a la obra : “EDIFICIO INTI – RAFAELA 1ª ETAPA”

_________________ Por INTI

113 de 113