MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7-2008-MTC/21 PRIMERA CONVOCATORIA

CONSTRUCCION DEL PUENTE ETEN DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

BASES DE LA LP MODELO DE CONTRATO TÉRMINOS DE REFERENCIA Financiado por:

RECURSOS ORDINARIOS DEL TESORO PÚBLICO LIMA – PERU 2008. LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

-1--1--

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

ÍNDICE BASES DE LICITACIÓN 1.Generalidades 1.1 Entidad Convocante 1.2 Domicilio legal 1.3 Objeto de la Convocatoria 1.4 Valor Referencial 1.5 Fuente de financiamiento 1.6 Sistema de Contratación 1.7 Modalidad de ejecución contractual 1.8 Requerimientos Técnicos mínimos 1.9 Localización de la obra 1.10 Plazo de ejecución 1.11 Base Legal 1.12 Documentos que integran las presentes Bases 1.13 Requisitos para participar en el proceso de selección 2.Etapas del proceso de selección 2.1 Cronograma del proceso de selección 2.2 Convocatoria 2.3 Registro de participantes y entrega de Bases 2.4 Formulación de consultas y observaciones a las Bases 2.5 Absolución de consultas y observaciones a las Bases 2.6 Medios electrónicos de comunicación 2.7 Integración de las Bases 2.8 Prórrogas y postergaciones 2.9 Cancelación del proceso 2.10 De las acciones y/u obligaciones de los postores 2.11 Presentación de propuestas 2.12 Evaluación de propuestas 2.13 Evaluación de la propuesta económica 2.14 Puntaje total 2.15 Acto público de otorgamiento de la Buena Pro 2.16 Notificación de otorgamiento de la Buena Pro y Consentimiento 2.17 Controversias 2.18 Proceso de selección declarado Desierto 3.Información Adicional 3.1 Validez de la Oferta 3.2 De los contratos 3.3 De las Garantías 3.4 Ejecución de las garantías 3.5 Vigencia del contrato 3.6 De las penalidades e incumplimiento del contrato 3.7 Precio 3.8 Pólizas de seguro a contratar 3.9 De los Adelantos

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

-2--2--

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

FORMATOS Formato Nº 1- Carta de Presentación y Declaración Jurada de Datos del Postor Formato Nº 2- Promesa de Consorcio Formato Nº 3- Declaración Jurada del Postor Formato N° 4- Carta de compromiso de plazo de ejecución Formato N° 5- Declaración Jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos Formato Nº 6 –Declaración Jurada de Visita a la Zona de Trabajo Formato Nº 7 - Experiencia en la Actividad (Consultoría en General) Formato Nº 8 - Experiencia en Especialidad (Estudios definitivos de ingeniería de puentes) Formato Nº 9 - Obras en General ejecutada en los últimos 10 años Formato Nº 10 - Experiencia en Obras similares ejecutadas en los último 15 años Formato Nº 11 - Curriculum Vitae del Personal Profesional Propuesto Formato Nº 12 - Carta de compromiso de los profesionales propuestos para la elaboración del expediente técnico Formato Nº 13 - Carta de compromiso de los profesionales propuestos para la ejecución de la Obra Formato Nº 14 - Carta de Presentación de la Propuesta Económica Formato Nº 15 - Desagregado Propuesta Económica ANEXOS ANEXO 1- Modelo de Carta de presentación del representante ANEXO 2- Formato de presentación de consultas y /u observaciones II PROFORMA DE CONTRATO III TÉRMINOS DE REFERENCIA

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

-3--3--

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7-2008-MTC/21 (PRIMERA CONVOCATORIA) CAPÍTULO I GENERALIDADES 1.1

ENTIDAD CONVOCANTE Nombre: PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO – PROVÍAS DESCENTRALIZADO RUC N°: 20380419247

1.2

DOMICILIO LEGAL Av. Bolivia Nº 120, Torre del Centro Cívico y Comercial de Lima, Piso Once, Lima 1

1.3

OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso de selección tiene por finalidad seleccionar a la persona natural, jurídica, empresa o consorcio que elaborará el Expediente Técnico y ejecutará la Obra: “Construcción del Puente Eten y Accesos”. Ubicado en el departamento de Lambayeque, de acuerdo a los Términos de Referencia que forman parte integrante de las presentes Bases.

1.4

VALOR REFERENCIAL El valor referencial asciende a S/. 11,400,000.0 (Once millones cuatrocientos mil con 00/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero de 2008, considerando gastos generales y utilidad. El Valor Referencial precedentemente mencionado está desagregado de la manera que se indica a continuación: a) Expediente Técnico Definitivo, asciende a S/. 455,492.33 (Cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y dos con 33/100 Nuevos Soles) b) Ejecución de la Obra, asciende a S/. 10’944,507.67 (Diez millones novecientos cuarenta y cuatro mil quinientos siete con 67/100 Nuevos Soles). Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a: 90 % del Valor Referencial

Valor Referencial

110% del Valor Referencial

S/. 10’260,000.00 (Diez millones doscientos sesenta mil con 00/100 nuevos soles), incluido IGV

S/. 11,400,000.0 (Once millones cuatrocientos mil con 00/100 nuevos soles), incluido IGV

S/. 12’540,000.00 (Doce millones quinientos cuarenta mil con 00/100 nuevos soles, incluido IGV

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de recursos y la aprobación del Titular del Pliego, quedando suspendido el otorgamiento de la Buena Pro, en tanto no se cumpla con este requisito. 1.5

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios del Tesoro Público.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

-4--4--

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

1.6

SISTEMA DE CONTRATACION El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo, tanto para la elaboración del Expediente Técnico como para la Ejecución de la Obra.

1.7

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL La presente es una Licitación Pública Nacional que será según la modalidad de Alcance de Contrato tipo Concurso Oferta, descrita en el artículo 58, numeral 2.b del Reglamento

1.8

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Los requerimientos técnicos mínimos (referidos a equipamiento, personal, entre otros) están definidos en el Anexo N.º 05 que forma parte de las presentes Bases.

1.9

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA La obra se encuentra localizada sobre la carretera Emp. PE-1N Larán-Monsefú – Ciudad EtenPto. Eten – Emp PE-1N (Reque), Ruta N° LA-109 antes ruta departamental N° 104. Tramo Monsefú – Ciudad Eten, sobre el río Eten (o río Reque): Distrito : Eten . Provincia : Chiclayo Departamento : Lambayeque Región : Lambayeque

1.10

PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del contrato es de ciento cinco (105) días calendario para la elaboración del Expediente Técnico y trescientos sesenta (360) días calendario para la ejecución de las obras, a aplicarse según se indica: Etapa a) Elaboración del Expediente Técnico: Comprende la elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería para la construcción del puente Eten y Accesos, de acuerdo a los Términos de Referencia, el plazo será contado a partir del día siguiente de la entrega de terreno y/o recibido el Adelanto Directo conforme a lo indicado en el Numeral 22 de los Términos de Referencia, debiéndose estimar que la aprobación del Expediente Técnico será de quince (15) días calendario (el plazo de los 15 días no se encuentra comprendido dentro de los 105 días para la elaboración del expediente técnico) Etapa b) Ejecución de la Obra: Comprende las obras necesarias para la construcción del Puente Eten y Accesos, en base al Expediente Técnico desarrollado en la Etapa a), que incluye las obras civiles, así como su entrega a satisfacción de PROVIAS DESCENTRALIZADO, en los términos previstos en las bases y en el contrato. El plazo antes mencionado no podrá ser modificado y su inicio comenzará a regir desde el día siguiente que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 240 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, en lo que sean aplicables.

1.11

BASE LEGAL • Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. • Ley Nº 29142, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2008 • Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y sus modificatorias. • Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, y sus modificatorias. • Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. • Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. • Ley Nº 28015, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Microempresa. • Ley Nº 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

-5--5--

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

• . Ley Nº 27791, Ley Orgánica del Sector Transportes y Comunicaciones • Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificaciones Ley Nº 28422 y Ley Nº 28396 • Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG, modifica diversas Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público. • Ley Nº 26572 – Ley General de Arbitraje. • Decreto Legislativo N° 295, Código Civil. • Directivas Nº 001, 007-2005-CONSUCODE/PRE, así como los Acuerdos del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado • Directiva Nº 01-2007-CG/OEA Todas las demás pertinentes, según corresponda. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. 1.12

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES Los documentos del presente proceso son: • Bases de la Licitación (Incluye: Términos de Referencia y Proforma de Contrato) • Pliego absolutorio de Consultas y/u observaciones (si las hubiere)

1.13 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 1. Que se haya registrado como participante. 2. No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado. 3. No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 9º de la Ley. 4. En cuanto a la participación de postores en consorcio, ésta se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 37º de la Ley, artículo 74° de su Reglamento, así como por las disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE): a) Podrán participar distintos postores en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la que se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del contrato. b) Las partes del consorcio responderán solidariamente ante la Entidad por todas las consecuencias derivadas de su participación individual en el consorcio durante el proceso de selección, o de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de este. c) Deberán designar un representante o apoderado común con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo. d) Las partes del consorcio no deben estar incluidas en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado y deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores. e) Queda claramente entendido que la terminación de la ejecución de la obra, no extingue la responsabilidad civil individual y colectiva solidaria de todos los integrantes.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

-6--6--

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

CAPITULO II ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2.1

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Prepublicación de las Bases ƒ Convocatoria ƒ Registro de Participantes ƒ Formulación de Consultas y/u Observaciones a las Bases ƒ Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases ƒ Integración de las Bases ƒ Presentación de Propuestas ƒ El acto público se realizará DESCENTRALIZADO, sito en la Lima.- Lima 1 ƒ Evaluación de Propuestas: ƒ Otorgamiento de la Buena Pro El acto público se realizará DESCENTRALIZADO, sito en la Lima.- Lima 1

: Del 11/04/08 al 17/04/08 : 18/04/08 : Del 21/04/08 al 08/05/08 : Del 21/04/08 al 25/04/08 : 29/04/08 : 06/05/08 : 13/05/08 a las 15.00 horas, en el Auditorio de PROVIAS Av. Bolivia Nº 120 Piso 12, Centro Cívico y Comercial de : Del 14/05/08 al 21/05/08 : 22/05/08 a las 15.00 horas, en el Auditorio de PROVIAS Av. Bolivia Nº 120 Piso 12, Centro Cívico y Comercial de

2.2

CONVOCATORIA Se efectuará a través de la publicación en el SEACE, de conformidad con lo señalado en el Artículo 104° del Reglamento, la misma que se realizará en la fecha señalada en el cronograma.

2.3

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 107º del Reglamento. El registro de los participantes se realizará en el Centro Cívico y Comercial de Lima, sito en Av. Bolivia Nº 120 Piso 09, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 9.00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, previo pago de la suma S/200.00 (Doscientos con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación. Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono. De acuerdo con lo establecido en el artículo 108º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse.

2.4

FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 110º del Reglamento.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

-7--7--

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

Se presentarán por escrito (Anexo Nº 02), debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en la Av. Bolivia Nº 120 Piso 09, Centro Cívico y Comercial de Lima.- Lima 1, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7-2008-MTC/21, pudiendo acompañar opcionalmente un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones. MUY IMPORTANTE, no se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. 2.5

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 110º del Reglamento, en el plazo señalado en el cronograma del proceso de selección. La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL CONSUCODE Los observantes tienen la opción de solicitar que las bases y los actuados del proceso sean elevados al CONSUCODE, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término para absolverlas. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 25° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con anterioridad a la etapa de formulación de consultas y/u observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases al CONSUCODE cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el Artículo 25° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. El Comité Especial incluirá en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados. El participante presentará al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito correspondiente al pago de la tasa prevista en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de CONSUCODE.

2.6

MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar.

2.7

INTEGRACION DE LAS BASES El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativas alguna.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

-8--8--

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial. Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 117º y 118º del Reglamento. 2.8

PRÓRROGAS Y POSTERGACIONES El Comité Especial podrá prorrogar las etapas del proceso de selección, siempre y cuando medien causas debidamente justificadas. En este caso, deberá registrar en el SEACE la modificación del cronograma del proceso de selección y dar aviso a los participantes mediante correo electrónico; también deberá comunicar la decisión adoptada al Titular de la Entidad, máxima autoridad administrativa o al funcionario encargado.

2.9

CANCELACION DEL PROCESO En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de ejecutar la obra, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente. En este caso, la Entidad reintegrará el costo de las bases a quienes las hayan adquirido.

2.10 DE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES 2.10.1 Los Postores revisarán detenidamente las Bases, todos los documentos del Expediente Técnico, presentando por escrito sus objeciones, aclaraciones, dudas y observaciones dentro de los plazos contemplados en el aviso de la convocatoria. 2.10.2 La presentación de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las disposiciones y normas establecidas en las presentes bases y demás documentos sin necesidad de declaración expresa. La información suministrada por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada. 2.11

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Forma de Presentación de Propuestas Las propuestas se presentarán en acto público, en la Av. Bolivia Nº 120 Piso 12, Centro Cívico y Comercial de Lima.- Lima 1, en la fecha y hora señalada en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la Licitación Pública N° 7-2008-MTC/21. Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de selección se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

-9--9--

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Público, el mismo que se realizará con la participación de Notario Público. Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su representante debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Anexo N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal o apoderado acreditado también con carta poder simple (Anexo Nº 01). Las propuestas se presentarán en original y dos copias en dos sobres debidamente cerrados. El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica (Sobre Nº 02), de la siguiente manera: SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: Señores NOMBRE DE LA ENTIDAD Att.: Comité Especial Licitación Pública N° 7-2008-MTC/21 Objeto del proceso: seleccionar a la persona natural, jurídica,

empresa o consorcio que elaborará el Expediente Técnico y ejecutará la Obra: “Construcción del Puente Eten y Accesos” SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

SOBRE “2”: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: Señores NOMBRE DE LA ENTIDAD Att.: Comité Especial Licitación Pública N° 7-2008-MTC/21 Objeto del proceso: seleccionar a la persona natural, jurídica,

empresa o consorcio que elaborará el Expediente Técnico y ejecutará la Obra: “Construcción del Puente Eten y Accesos” SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (01). Los formularios o formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. El acto público de presentación de propuestas, se iniciará cuando el Comité Especial empiece a llamar a los postores en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 10 - - 10 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

los sobres conteniendo ambas propuestas. Si al momento de ser llamado, el postor no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago de su registro como participante. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité Especial, devolverá los documentos al postor, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 125 º del Reglamento. Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica. Luego procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por el Notario, por los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario Público, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, los documentos que se indican a continuación. El no presentar estos documentos, será considerado como una omisión o error no subsanable, que motivará la descalificación del Postor. A. Declaración Jurada Doc. 1: Declaración Jurada de identificación del postor, señalando el nombre o razón social del postor y/o representante legal, domicilio e inscripción en los registros Públicos, cuando corresponda, e indicación del documento de identidad (Formato N° 1) En caso de consorcios, cada uno de los integrantes del Consorcio deberá presentar una declaración jurada de identificación en forma individual, señalando además que se presenta en forma consorciada. B. Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores Doc. 2: Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en los capítulos de Consultor y ejecutor de obras.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 11 - - 11 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

En caso de consorcios, cada uno de los consorciados deberá presentar una copia simple del certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. C. Doc. 3

Promesa de consorcio (de ser el caso) Promesa de Consorcio, suscrita por los representantes legales de cada una de las empresas, de acuerdo a lo indicado en las presentes Bases. (Formato N° 2)

D. Doc. 4:

Declaración Jurada de postor Se presentará una Declaración Jurada simple conforme a lo establecido en el artículo 76º del Reglamento. (Formato N° 3)

E. Declaración jurada del plazo de ejecución Doc. 5: El plazo de ejecución será el indicado en las presentes Bases, el mismo que constituye un requerimiento técnico de obligatorio cumplimiento y el postor deberá señalarlo en esa forma como parte de su propuesta (Formato Nº 4) F. Doc. 6:

Declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos El postor presentará la documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, el mismo que constituye un requerimiento técnico de obligatorio cumplimiento. (Formato Nº 5)

Doc. 7: Declaración Jurada de Visita a la zona de Trabajo (Formato 6) Doc.8

Información referida a los Factores de evaluación del Postor (Formatos Nº 7, Nº 8, Nº 9 y Nº 10)

Doc. 9: Currículo Vitae del personal profesional propuesto (Formato 11) Doc. 10: Carta de compromiso de los profesionales propuestos para la elaboración del Expediente Técnico (Formato 12) Doc. 11: Carta de compromiso de los profesionales propuestos para la ejecución de la obra (Formato 13) Los requisitos y experiencia son los señalados en el Capitulo IV (Requerimientos Técnicos Mínimos del personal) Se consideran puentes con cimentación profunda a puentes vehiculares, pasos a desnivel y/o intercambios viales y/o viaductos elevados y otros de naturaleza análoga incluidos en contratos de estudios de carreteras u obras viales, que tengan cimentación en base a cajones y/o pilotes. Se consideran Servicios de Consultoría Similar: Elaboración del Expediente Técnico (Estudios Definitivos) de puentes con cimentación profunda. Sobre Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA El contenido del sobre de la Propuesta Económica será el siguiente: Doc. 12: Carta de Presentación de la Propuesta Económica, en Nuevos Soles en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al (Formato Nº 14), el que no podrá

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 12 - - 12 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. El monto total de la Propuesta será en nuevos soles y las cifras monetarias a consignar tendrán hasta un máximo de dos (2) decimales. Doc. 13: Desagregado de la Propuesta Económica. (Formato Nº 15)

2.12 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS La evaluación de la propuesta se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técnica y la evaluación económica. Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: Propuesta Técnica : 100 puntos Propuesta Económica : 100 puntos La evaluación de las propuestas es integral, realizándose en dos (2) etapas. La primera es la evaluación técnica, cuya finalidad es calificar la calidad de la propuesta, y la segunda es la evaluación económica, cuyo objeto es calificar el monto de la propuesta. Las propuestas técnicas y económicas se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo a los factores y criterios de evaluación y calificación establecidos en el Reglamento.

Evaluación de la Propuesta Técnica Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor. Las propuestas que en la evaluación técnica alcancen el puntaje mínimo fijado en las Bases, accederán a la evaluación económica. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas en esta etapa. 2.12.1 Evaluación de Propuesta de Elaboración del Expediente Técnico Se evaluará los siguientes factores: 2.12.1.1 Experiencia en la actividad 2.12.1.2 Experiencia en la especialidad 2.12.1.3 Personal propuesto 2.12.1.4 Factores referidos al objeto de la convocatoria La evaluación se efectuará sobre un puntaje máximo de 100 puntos. Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas se deberá obtener un puntaje mínimo de 80 puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa. 2.12.2 Evaluación de Propuesta Técnica de Ejecución de Obra. Se evaluará los siguientes factores:

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 13 - - 13 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

2.12.2.1 2.12.2.2 2.12.2.3

Experiencia en obras en general Experiencia en obras similares al objeto de la convocatoria Experiencia del personal profesional propuesto

La evaluación se efectuará sobre un puntaje máximo de 100 puntos. Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas se deberá obtener un puntaje mínimo de 60 puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa. 2.12.3 Puntaje Total de Evaluación de Propuesta Técnica El puntaje total de la evaluación de la Propuesta Técnica será la suma algebraica de los puntajes obtenidos en la evaluación de la elaboración del expediente técnico y de la propuesta de ejecución de obra, según la siguiente fórmula: PPT= c1*PTe+ c´1*PTo en la que PPT= Puntaje Total de la Propuesta Técnica PTe = Puntaje por propuesta de elaboración del expediente técnico PTo = Puntaje por propuesta de ejecución de obra C1 = 0.80 c´1 = 0.60 2.13 Evaluación de la Propuesta Económica 2.13.1 Evaluadas y/o calificadas las propuestas técnicas, el Comité Especial procederá en acto público, a abrir los sobres de las propuestas económicas de los postores que hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido, y procederá a evaluarlas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 69° del Reglamento. La evaluación de la propuestas económicas de Elaboración del Expediente Técnico así como la de Ejecución de la Obra será como sigue: La oferta de menor monto recibirá cien (100) puntos y a las restantes se les asignará puntaje según la siguiente formula: Pi= Om/Oi x PMPE Donde : i Pi Oi Om PMPE

=

= Propuesta Puntaje de la oferta económica i = Oferta Económica i = Oferta Económica de monto o precio más bajo = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica (100 puntos)

2.13.2 Puntaje Total de Evaluación de Propuesta Económica El puntaje total de la evaluación de la Propuesta Económica será la suma algebraica de los puntajes obtenidos en la evaluación de la elaboración del expediente técnico y de la propuesta de ejecución de obra, según la siguiente fórmula: PPE= c2*Pie+ c´2*Pio en la que LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 14 - - 14 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

PPE= Puntaje Total de la Propuesta Económica Pie = Puntaje por propuesta de elaboración del expediente técnico Pio = Puntaje por propuesta de ejecución de obra C2 = 0.20 C´2 = 0.40 2.14 Puntaje Total El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, tanto del expediente técnico como de la ejecución de la obra, el que se calculará hasta el tercer decimal aplicando: PTPi

= k1*PPTi + k2*PPEi

Donde: PTPi PPTi PPEi

= Puntaje total del postor i = Puntaje por evaluación técnica del postor i = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 c2

= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.50 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.50

2.15 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO El Comité Especial hará de conocimiento el otorgamiento de la Buena Pro en la fecha y hora prevista en el calendario, a través del Cuadro Comparativo, en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje económico y total obtenido por cada uno de los postores. En el supuesto que dos o más propuestas empaten, el Otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando estrictamente el orden establecido en el artículo 133º del Reglamento. Se levantará un Acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial. 2.16 NOTIFICACIÒN DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO 2.16.1 Los resultados se entenderán notificados el día del otorgamiento de la buena pro, sin admitir prueba en contrario. En esa misma fecha, el Comité Especial publicará los resultados del proceso en el SEACE, adjuntando un archivo que contenga las actas notariales y otro archivo con el cuadro de evaluación técnica y económica, bajo responsabilidad del Comité Especial. De ser el caso, se remitirá los indicados archivos a los correos electrónicos de los postores el mismo día de su realización. 2.16.2 El Comité Especial está en la obligación de permitir el acceso de los participantes o postores al expediente de contratación, previa solicitud. 2.16.3 La Buena Pro quedará consentida a los ocho (08) días hábiles luego de otorgada. En caso de haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de su notificación. 2.16.4 La publicación del consentimiento de la Buena Pro se realizará en el SEACE el día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la Buena Pro. 2.17 CONTROVERSIAS LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 15 - - 15 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

2.17.1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 150º del Reglamento son impugnables: a) Los actos dictados por el Comité Especial durante el desarrollo del proceso de selección. b) Los actos emitidos por el Titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, que afecten la continuación del proceso de selección. c) Los actos expedidos luego de otorgarse la buena pro y hasta antes de la celebración del contrato. 2.17.2 La única vía para impugnar es el recurso de apelación, que se presentará ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, previo cumplimiento de las condiciones señaladas para el caso por dicho órgano colegiado. 2.17.3 La garantía para la interposición del recurso de revisión se sujetará a lo establecido en los artículos 158º del Reglamento y se considerará el valor referencial del ítem impugnado. 2.17.4 El postor deberá presentar su recurso de apelación en un plazo máximo de ocho (08) días hábiles luego de otorgada la Buena Pro. Admitido el recurso, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado correrá traslado a la Entidad, solicitándole la remisión del expediente correspondiente, el cual será entregado dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles. 2.17.5 En los casos en los que se cuestione actos vinculados a la evaluación de propuestas y/o al otorgamiento de la Buena Pro, al momento de resolver el recurso de apelación, si el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado cuenta con la información suficiente para realizar un análisis sobre el fondo del asunto, podrá otorgar la Buena Pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier ulterior impugnación administrativa contra dicho pronunciamiento. 2.17.6 La resolución que resuelve el recurso de revisión presentado será notificada a través del SEACE. 2.17.7 Contra la resolución que resuelve el recurso de revisión solamente cabe la interposición de demanda contencioso – administrativa. Dicha interposición no suspende la ejecución de lo resuelto por el Tribunal. Los plazos y los supuestos por los cuales es procedente la interposición están sujetos a lo dispuesto en el artículo 169º del Reglamento. 2.18

PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTO El Comité Especial declarará desierto el presente proceso cuando no quede válida ninguna oferta. De igual modo la Entidad declarará desierto el proceso de selección, de presentarse la situación descrita en el numeral 2) del artículo 203º del Reglamento.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 16 - - 16 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

CAPÍTULO III INFORMACIÓN ADICIONAL 3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA La validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir el contrato, de ser el caso. Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las presentes bases. La documentación presentada por el postor no deberá tener borradura, enmendadura o corrección alguna. 3.2 DE LOS CONTRATOS a.

Dentro de los dos días hábiles siguientes del consentimiento de la buena pro o, en su caso, de notificada la resolución que resuelve el recurso de apelación, la Entidad deberá citar al adjudicatario de la Buena Pro otorgándole un plazo mínimo de 5 días hábiles y un máximo de 10 días hábiles para suscribir el contrato correspondiente. No obstante, si el postor ganador tuviera antes del plazo mínimo establecido la documentación completa requerida, podrá presentarse a suscribir el contrato.

b.

Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En tal caso, la Entidad llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable;

c.

Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro a suscribir el contrato en el plazo establecido, el postor podrá requerirla para su suscripción, dándole un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a la Entidad. En estos casos, la Entidad deberá reconocer a favor del postor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del contrato, con un tope máximo de cinco (5) días hábiles;

d.

Vencido el plazo sin que la Entidad haya suscrito el contrato, el postor podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, la Entidad deberá reconocerle una indemnización por el único concepto de lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado por el postor y no podrá ser mayor al diez por cien (10%) del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al Titular o máxima autoridad administrativa de la Entidad o al funcionario competente para la suscripción del contrato. De surgir alguna controversia, ésta será resuelta por el Tribunal.

e.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos:

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 17 - - 17 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

a.

Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b.

Garantía de fiel cumplimiento.

c.

Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores.

d.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

e.

Copia del Documento Nacional de Identidad con acreditación de haber votado en las últimas elecciones o del carné de Extranjería, del representante legal.

f.

De ser el caso, contrato de formalización de consorcio con firmas legalizadas de los miembros y designación de representante común.

g.

En caso de persona jurídica, se presentará copia del RUC de la empresa y del testimonio de constitución.

h.

Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

f.

El Contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la Oferta Ganadora, así como por los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y hayan sido expresamente señalados en el contrato.

3.3

DE LAS GARANTIAS El único medio de garantía que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a sólo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar a la Entidad una Carta Fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia el consentimiento de la liquidación final.

3.4

EJECUCION DE GARANTIAS Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 221° del Reglamento.

3.5

VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia del contrato se extenderá desde su suscripción y hasta el consentimiento de la liquidación.

3.6

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 222° y 225° del Reglamento.

3.7

DEL PRECIO

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 18 - - 18 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

Al formular su propuesta, el Postor tendrá en cuenta impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total para elaborar el estudio y ejecutar la obra. 3.8 POLIZAS DE SEGURO A CONTRATAR Para poder dar trámite al pago de los adelantos para la ejecución de la obra que solicite el Contratista, es necesario que previamente se acredite la adquisición de las Pólizas de Seguros que se indican a continuación: 3.8.1

Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General. Por un monto igual al Monto Contratado de la Obra, para cubrir los daños que pueda causar EL CONTRATISTA a terceras personas, bienes y a su mismo personal, para efectos de los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del contratista en caso que los daños fuesen por suma mayor. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá proporcionar a PROVIAS DESCENTRALIZADO constancia de pago de la prima, en caso de que ésta se pague al crédito deberá precisar el vencimiento de las cuotas. La Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General, deberá cubrir como mínimo lo siguiente: -

Principal “A” Terrorismo Terremoto “B” Remoción de Escombros Inundación “C” Mantenimiento Simple Huelga, Motín y Conmoción Civil Responsabilidad Civil Cruzada

100 % 30 % 100 % 10 % 100 % 10 % 30 % 10 %

En caso que existan adeudos en el pago de la Póliza, éstos serán descontados de la valorización correspondiente y serán pagados por PROVIAS DESCENTRALIZADO, descontándosele los cargos que correspondan, sin perjuicio de ser considerado este hecho, causal de Resolución de Contrato por incumplimiento contractual. Dicha Póliza de Seguros deberá ser previamente aprobada por PROVIAS DESCENTRALIZADO, estando obligado el Contratista a mantenerla en vigencia durante el plazo de ejecución del contrato. 3.8.2

Póliza Complementaria por Trabajo de Riesgo. Para cubrir los daños que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecución de la Obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no limita la responsabilidad del contratista. EL CONTRATISTA proporcionará a PROVIAS DESCENTRALIZADO constancia de pago de la prima, en caso de que ésta se pague al crédito deberá precisar el vencimiento de las cuotas y se adjuntará la relación de trabajadores cubiertos por la Póliza. En caso existan adeudos en el pago de la Póliza, estos serán descontados de la valorización correspondiente y serán pagado por PROVIAS DESCENTRALIZADO, descontándosele los cargos que correspondan, sin perjuicio de ser considerado este hecho, causal de Resolución de Contrato por incumplimiento contractual. Dicha Póliza de Seguros acreditarse debidamente cancelada y deberá ser aprobada por PROVIAS DESCENTRALIZADO, estando obligado EL CONTRATISTA a mantenerla en vigencia durante el plazo de ejecución del contrato.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 19 - - 19 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

3.8.3

Póliza Contra errores de Diseño y Construcción La mencionada póliza deberá cubrir el 100% del Contrato.

3.9 DE LOS ADELANTOS 3.9.1 Para la elaboración del expediente técnico PROVIAS DESCENTRALIZADO entregará a EL CONTRATISTA en calidad de adelanto, hasta el veinte por ciento (20%) del Monto asignado para elaboración de dicho Expediente, siempre que éste haya sido solicitado por EL CONTRATISTA adjuntando la correspondiente Carta Fianza, de acuerdo a los términos señalados en el Artículo 244º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, debiendo entregarse dentro de los siete (07) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud y garantía correspondiente. 3.9.2

Para la Ejecución de la Obra

PROVIAS DESCENTRALIZADO entregará a EL CONTRATISTA en calidad de adelanto, hasta el veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato original calculado sobre la base del monto asignado para la ejecución de la Obra, siempre que éste haya sido solicitado por EL CONTRATISTA adjuntando la correspondiente Carta Fianza, para lo cual deberá contarse con la aprobación del Expediente Técnico por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO, siguiendo los términos señalados en el Artículo 244º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 3.9.3

De los Adelantos Específicos para materiales

PROVIAS DESCENTRALIZADO entregará a EL CONTRATISTA en calidad de Adelanto Específico para Materiales o Insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%) del Monto del Contrato original calculado sobre la base del monto asignado para la ejecución de la Obra, siempre que éste haya sido solicitado por EL CONTRATISTA, en armonía con el Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos que será presentado a la Entidad una vez aprobado el Expediente Técnico respectivo, debiendo tenerse presente lo establecido en el Artículo 245º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La solicitud deberá adjuntar por idéntico monto, una Carta Fianza incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática, otorgada por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, cuya ejecución será al solo requerimiento escrito de PROVIAS DESCENTRALIZADO. 3.10

RECEPCION DE OBRA Se procederá en armonía con lo establecido en el Articulo 268° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

3.11

DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO La liquidación final se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 269 del Reglamento

3.12

DISPOSICIONES FINALES El presente proceso se rige por las bases, Términos de Referencia y lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 20 - - 20 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

CAPÍTULO IV REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS PROFESIONALES ITEM

Personal Profesional -

1

Jefe de Proyecto

-

2

Residente de obra

-

4

5

6

Estructuras

Suelos y Pavimentos

Hidrología y Drenaje

-

8

9

Geología y Geotécnia

10

Flora y Fauna

11

Aspectos Socio Culturales y Económicos

12

Arqueología

Ingeniero Civil con 10 años de experiencia profesional. Participación como especialista en el diseño de estructuras de puentes con cimentación profunda por 09 meses Ingeniero civil. con 05 años de experiencia profesional Participación en estudios de proyectos viales como especialista de suelos y pavimentos por 09 meses

-

Ingeniero Civil ó Ingeniero Agrícola , con 05 años de experiencia profesional Participación como especialista en Hidrología y drenaje en estudios de puentes con cimentación profunda, por 09 meses.

-

-

Ingeniero Civil, Geólogo o Geotecnista con 05 años de experiencia profesional Participación como especialista en geología y geotecnia en estudios de puentes, por 09 meses

-

Geofísico, Ing. Geólogo o Ing. Civil con 05 años en el ejercicio de la profesión y participación en exploraciones geofísicas como especialista en geofísica en estudio de puentes por 06 meses

-

Ingeniero Civil, Forestal, Agrónomo, Biólogo, Geógrafo, Ambiental ó Agrícola con 03 años en el ejercicio de la profesión Participación como especialista en evaluación de impacto ambiental en proyectos viales (estudio, obra o supervisión) Por 09 meses

Geofísico

Especialista en Impacto Ambiental

Ingeniero civil. Civil con 10 años de experiencia profesional Participación como residente de obra de puentes con cimentación profunda por 18 meses.

-

7

REQUISITOS MÍNIMOS Ingeniero Civil. con experiencia profesional de 15 años a partir de su colegiatura. Participación como jefe de proyecto como mínimo en los estudios definitivos de puentes con cimentación profunda por 09 meses.

-

-

Profesional con 03 años en el ejercicio de la profesión y participación en proyectos viales (estudio, obra o supervisión), por 09 meses

-

Profesional con 03 años en el ejercicio de la profesión y participación en estudios viales como especialista en aspectos socio culturales y económicos por 09 meses

-

Arqueólogo, con 02 años de experiencia profesional Participación en proyectos viales en general (estudios, obras y supervisión) como especialista en arqueología, por 09 meses

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 21 - - 21 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

13

Costos y Presupuesto

-

Ingeniero civil o Arquitecto , con 05 años de experiencia profesional Participación en estudios de puentes como especialista en costos y presupuestos por 09 meses

CAPÍTULO V

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA F A C T O R E S 1 EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRA (Puntaje Máximo: 100 puntos; Mínimo: 60 puntos) 1.1 Evaluación de la Experiencia como Contratista de Obras en General La experiencia en la actividad se acredita con las principales obras en general ejecutadas en los últimos diez (10) años, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial. Tratándose de consorcios se complementará la experiencia de los asociados. Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en los últimos diez (10) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas. Se otorgará el máximo puntaje de veinticinco (25) puntos al postor que acredite un monto acumulado igual o mayor a cinco veces el valor referencial. Los montos acumulados menores se calificarán en forma directamente proporcional. Para el cómputo del plazo de 10 años, se considerará como fecha cierta la fecha de suscripción del contrato, el cual no podrá tener una antigüedad mayor a 10 años hasta la fecha de presentación de la propuesta técnica. Aquellos contratos que tengan una antigüedad mayor a 10 años no serán tomados en cuenta en la evaluación. Se adjuntará copia simple de los Contratos y sus respectivas conformidades de prestación del servicio. 1.2 Evaluación de la Experiencia como Contratista de Obras Similares La experiencia en Obras Similares se acredita con las obras similares ejecutadas en los últimos quince (15) años hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (1) vez el Valor Referencial, siendo el valor mínimo por cada obra similar, el 20% del Valor Referencial. Tratándose de Consorcios se complementará la experiencia de los asociados. Se deberá acreditar experiencia en obras de construcción, rehabilitación o mejoramiento de puentes con cimentación profunda y/o muelles tanto marítimos como fluviales. Las obras cuyo monto sea menor al 20% de los Valores indicados en el párrafo precedente, no serán consideradas en la evaluación. Se otorgará el máximo puntaje de cincuenta (50) puntos al postor que acredite un monto acumulado igual o mayor al valor referencial. Para montos acumulados de obras similares, menores se calificarán en forma directamente proporcional. Para el cómputo del plazo de 15 años, se considerará como fecha cierta la fecha de suscripción del contrato, el cual no podrá tener una antigüedad mayor a 15 años hasta la fecha de presentación de la propuesta técnica. Aquellos contratos que tengan una antigüedad mayor a 15 años no serán tomados en cuenta en la evaluación. Se adjuntará copia simple de los Contratos y sus respectivas conformidades de prestación del servicio. 1.3 Evaluación de experiencia del personal profesional propuesto

Puntaje Máximo

Puntaje Máx. Total

100.0 25.0

50.00

25.0

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 22 - - 22 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

Ingeniero Residente de Obra ( 25 puntos) Acreditar el tiempo de experiencia, adjuntando copia simple de los certificados o constancias de haberse desempeñado como residente de obras de construcción, rehabilitación o mejoramiento de puentes. Se otorgará el máximo puntaje de veinticinco (25) puntos al profesional que acredite haberse desempeñado como Ing. Residente en obras de de construcción, rehabilitación o mejoramiento de puentes con cimentación profunda, por un tiempo acumulado igual o mayor de veinticinco (25) meses. Para experiencia acreditada mayor a dieciocho (18) meses y menor a veinticinco (25) meses se calificará por interpolación lineal. 2 EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (Puntaje Máximo: 100 puntos; Mínimo: 80 puntos) 2.1 Evaluación de la Experiencia en Consultoría en la Actividad La experiencia en la actividad se acredita con los principales trabajos realizados en la actividad de consultoría de obras. Tratándose de consorcios se complementará la experiencia de los asociados. Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en los últimos veinticinco (25) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas. Se otorgará el máximo puntaje de quince (15) puntos al postor que acredite un monto acumulado igual o mayor a tres veces el valor referencial correspondiente a la elaboración del expediente técnico. Los montos acumulados menores se calificarán en forma directamente proporcional. Se precisa que para acreditar la experiencia bastará que el servicio presentado haya concluido dentro del precitado plazo para que se considere la totalidad del monto facturado por su ejecución. Aquellos contratos que tengan una antigüedad mayor a 25 años no serán tomados en cuenta en la evaluación. Se adjuntará copia simple de los Contratos y sus respectivas conformidades de prestación del servicio, con un máximo de cinco (5) servicios. 2.2 Evaluación de la Experiencia en Consultoría en la Especialidad La Experiencia en la Especialidad se refiere a los Contratos de Elaboración de expedientes técnicos de Obras de puentes con cimentación profunda Tratándose de consorcios se complementará la experiencia de los asociados. Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en los últimos veinticinco (25) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas. Se otorgará el máximo puntaje de veinticinco (25) puntos al postor que acredite un monto acumulado igual o mayor a dos veces el valor referencial. Los montos acumulados menores se calificarán en forma directamente proporcional. Se precisa que para acreditar la experiencia bastará que el servicio presentado haya concluido dentro del precitado plazo para que se considere la totalidad del monto facturado por su ejecución. Aquellos contratos que tengan una antigüedad mayor a 25 años no serán tomados en cuenta en la evaluación. Se adjuntará copia simple de los Contratos y sus respectivas conformidades de prestación del servicio, con un máximo de cinco (5) servicios. 2.3 FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO

100 15.0

25.0

30.0

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 23 - - 23 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

a)

Ingeniero Jefe de Proyecto

Máximo

10 puntos

Tiempo de Experiencia en la Especialidad : Profesional Ingeniero Civil colegiado con un mínimo de quince (15) años de ejercicio profesional considerados a partir de la obtención de su colegiatura, lo cual se acreditará con la copia simple de su diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú La experiencia profesional en la especialidad estará dada por el período de participación como Jefe de Proyecto en Contratos de Estudios de Obras de puentes con cimentación profunda. Se otorgará el máximo puntaje de diez (10) puntos al profesional que acredite haberse desempeñado como Jefe de Proyecto de Estudios de construcción, rehabilitación o mejoramiento de puentes con cimentación profunda, por un tiempo acumulado igual o mayor de veinte (20) meses. Para experiencia acreditada mayor a nueve (09) meses y menor a veinte (20) meses se calificará por interpolación lineal. Para acreditar el tiempo de experiencia profesional en la especialidad, se adjuntará copia simple de los certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, con un máximo de cinco (5) servicios. La Entidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de lo que se declara en las constancias. En caso de detectar falsedad será anulada la participación del postor. b)

Ingeniero de Estructuras

Máximo 08 puntos

Tiempo de Experiencia en la Especialidad : Profesional Ingeniero Civil colegiado con un mínimo de diez (10) años de ejercicio profesional considerados a partir de la obtención de su colegiatura, lo cual se acreditará con la copia simple de su diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú La experiencia profesional en la especialidad estará dada por el período de participación como Ingeniero de Estructuras en Contratos de Estudios de Obras de puentes con cimentación profunda. Se otorgará el máximo puntaje de ocho (08) puntos al profesional que acredite haberse desempeñado como Ingeniero de Estructuras de Estudios de construcción, rehabilitación o mejoramiento de puentes con cimentación profunda, por un tiempo acumulado igual o mayor de veinte (20) meses. Para experiencia acreditada mayor a nueve (09) y menor a veinte (20) meses se calificará por interpolación lineal. Para acreditar el tiempo de experiencia profesional en la especialidad, se adjuntará copia simple de los certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, con un máximo de cinco (5) servicios. La Entidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de lo que se declara en las constancias. En caso de detectar falsedad será anulada la participación del postor. c)

Ingeniero de Suelos y Pavimentos

Máximo 04 puntos

Tiempo de Experiencia en la Especialidad : Profesional Ingeniero Civil colegiado con un mínimo de cinco (5) años de ejercicio profesional considerados a partir de la obtención de su colegiatura, lo cual se acreditará con la copia simple de su diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú La experiencia profesional en la especialidad estará dada por el período de participación como Ingeniero de Suelos y Pavimentos en Contratos de Estudios de Obras de puentes y obras viales. Se otorgará el máximo puntaje de cuatro (04) puntos al profesional que acredite haberse desempeñado como Ingeniero de Suelos y Pavimentos de Estudios de construcción, rehabilitación o mejoramiento de puentes y obras viales, por un tiempo acumulado igual o mayor de veinte (20) meses. Para experiencia acreditada mayor a nueve (09) meses y menor a veinte (20) meses se calificará por interpolación lineal. Para acreditar el tiempo de experiencia profesional en la especialidad, se adjuntará copia simple de los certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, con un máximo de cinco (05) servicios. La Entidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de lo que se declara en las constancias. En caso de detectar falsedad será anulada la participación del postor.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 24 - - 24 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

d) Especialista en Hidrología y Drenaje

Máximo 04 puntos

Tiempo de Experiencia en la Especialidad : Profesional Ingeniero Civil o Agrícola, colegiado con un mínimo de cinco (05) años de ejercicio profesional considerados a partir de la obtención de su colegiatura, lo cual se acreditará con la copia simple de su diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú La experiencia profesional en la especialidad estará dada por el período de participación como Especialista responsable de Hidrología y Drenaje en Contratos de Estudios de Obras de puentes con cimentación profunda. Se otorgará el máximo puntaje de cuatro (04) puntos al profesional que acredite haberse desempeñado como Especialista responsable de Hidrología y Drenaje de Estudios de construcción, rehabilitación o mejoramiento de puentes con cimentación profunda, por un tiempo acumulado igual o mayor de dieciseis (16) meses. Para experiencia acreditada entre nueve (09) meses y menor a dieciseis (16) meses se calificará por interpolación lineal. Para acreditar el tiempo de experiencia profesional en la especialidad, se adjuntará copia simple de los certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, con un máximo de cinco (5) servicios. . La Entidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de lo que se declara en las constancias. En caso de detectar falsedad será anulada la participación del postor. e) Especialista en Geología y Geotecnia Máximo 04 puntos Tiempo de Experiencia en la Especialidad : Profesional Ingeniero Civil, Geólogo o Geotecnista colegiado con un mínimo de cinco (5) años de ejercicio profesional considerados a partir de la obtención de su colegiatura, lo cual se acreditará con la copia simple de su diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú La experiencia profesional en la especialidad estará dada por el período de participación como Especialista en Geología y geotecnia en Contratos de Estudios de Obras de puentes con cimentación profunda. Se otorgará el máximo puntaje de cuatro (04) puntos al profesional que acredite haberse desempeñado como Especialista en Geología y geotecnia de Estudios de construcción, rehabilitación o mejoramiento de puentes, por un tiempo acumulado igual o mayor de veinte (20) meses. Para experiencia acreditada mayor a nueve (09) meses y menor a veinte (20) meses se calificará por interposición lineal. Para acreditar el tiempo de experiencia profesional en la especialidad, se adjuntará copia simple de los certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, con un máximo de cinco (05) servicios. . La Entidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de lo que se declara en las constancias. En caso de detectar falsedad será anulada la participación del postor. 2.4 FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

30

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 25 - - 25 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

2.4.1 Conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuesta de solución Máximo nueve (09) puntos Se otorgará el máximo puntaje: nueve (09) puntos, al postor que, por comparación demuestre mayor conocimiento de estudios previos referidos al PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL Puente Eten, identifique con lujo de detalles las facilidades y dificultades en el desarrollo de la elaboración del expediente técnico y proponga medidas de solución. Se otorgará seis (06) puntos, al postor que, por comparación demuestre mediano conocimiento de estudios previos referidos al PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL Puente Eten, identifique en forma simple las facilidades y dificultades en el desarrollo de la elaboración del expediente técnico y proponga medidas de solución Se otorgará tres (03) puntos, al postor que, por comparación demuestre mínimo conocimiento de estudios previos referidos al PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL Puente Eten, identifique en forma gruesa las facilidades y dificultades en el desarrollo de la elaboración del expediente técnico y proponga medidas de solución Se otorgará cero (00) puntos, al postor que, no demuestre el mínimo conocimiento de estudios previos referidos al PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL Puente Eten, no sea claro en identificar las facilidades y dificultades en el desarrollo de la elaboración del expediente técnico y no proponga medidas de solución 2.4.2 Enriquecimiento de Términos de Referencia Máximo siete (07) puntos Se otorgará el máximo puntaje: siete (07) puntos, al postor que realice sustanciales aportes, mejoras, sugerencias y/o críticas a los Términos de Referencia consignados en las presentes Bases. Se otorgará cuatro (04) puntos, al postor que realice algunos aportes, mejoras, sugerencias y/o críticas a los Términos de Referencia consignados en las presentes Bases. Se otorgará cero (00) puntos, al postor que no realice aportes, mejoras, sugerencias y/o críticas significativas a los Términos de Referencia consignados en las presentes Bases.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 26 - - 26 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

2.4.3 Descripción de la metodología y Plan para ejecutar el servicio Máximo seis (06) puntos Se otorgará el máximo puntaje: seis (06) puntos, al postor que presente una metodología de trabajo que incluya los procedimientos a emplear y los sistemas que garanticen la calidad del servicio y seguridad durante la ejecución de la obra. Se otorgará tres (03) puntos, al postor que presente una metodología de trabajo que incluya superficialmente los procedimientos a emplear y los sistemas que garanticen la calidad del servicio y seguridad durante la ejecución de la obra. Se otorgará cero (00) puntos, al postor que no presente una metodología de trabajo que incluya los procedimientos a emplear y los sistemas que garanticen la calidad del servicio y seguridad durante la ejecución de la obra. Contenido Mínimo del Plan de Trabajo: • Inspección Técnica y Levantamiento Topográfico • Elaboración del Anteproyecto • Trabajos de Campo Estudios Básicos .- Hidrología e Hidráulica .- Geología y Geotecnia .- Prospección Geofísica .- Prospección Geotécnica .- Suelos y Pavimentos .- Canteras y Fuentes de Agua • Trabajos en Laboratorio Estudios Básicos • Trabajos de Gabinete Estudios Básicos • Inspección y Toma de datos de campo para estudios de Impacto Ambiental • Levantamiento catastral de las zonas aledañas al puente y sus accesos • Trabajo de gabinete Estudios de Impacto Ambiental • Diseño Estructural del puente • Metrados • Costos y presupuesto • Planos de ejecución de obra 2.4.4 Programación de la prestación del servicio Máximo cuatro (04) puntos Se otorgará el máximo puntaje: cuatro (04) puntos, al postor que presente una programación secuencial de todas las actividades, incluyendo los hitos de entrega, así como una programación de utilización de personal y equipo para todas las fases de la elaboración del expediente técnico. Se otorgará dos (02) puntos, al postor que presente una programación de la mayor parte de actividades y una programación de personal y equipo para las fases más importantes de la elaboración del expediente técnico. Se otorgará cero (00) puntos, al postor que presente una programación de algunas actividades y no presente una programación de personal y equipo para las fases más importantes de la elaboración del expediente técnico. 2.4.5 Equipamiento, infraestructura, recursos y software Máximo cuatro (04) puntos Se otorgará el máximo puntaje: cuatro (04) puntos, al postor que oferte equipos, software y/o vehículos a disposición del servicio. Equipo para levantamiento topográfico (Estación Total) 01 punto Equipo para perforación diamantina 01 punto Equipo de computación (Cuatro computadoras Pentium IV) 01 punto Software topograficos (Autocad LAnd, Cartmap o similares 0.5 puntos Software de análisis estructural para puentes con liciencia (SAP 2000, Robot Millenium, Midas/civil o similares) 0.5 puntos

Se considera cimentación profunda a la que se utiliza cuando el estrato resistente se encuentra a una profundidad a la que no es práctico llegar mediante excavaciones. Esta puede hacerse por cajones de cimentación, pilotajes, cimentaciones compuestas. El personal propuesto, sin excepción, debe reunir los requisitos mínimos establecidos en los Términos de referencia.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 27 - - 27 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

ANEXOS Y FORMATOS

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 28 - - 28 - -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

ANEXO Nº 1 MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

Lima,………………………………….

Señores COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC Nº ……………………………… tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública N° ………………………………, a fin de acreditar a nuestro representante: ……………………………. (nombre del representante) identificado con DNI. Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

29 - 29 -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

FORMATO Nº 1 CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores: COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº Presente.Estimados Señores: El que se suscribe, Representante Legal de .................., identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad: Nombre o Razón Social Domicilio Legal RUC

Teléfono

Autorización Municipal Municipalidad

Participa en Consorcio SI NO

Nº de Licencia de Funcionamiento

Fax

Fecha

Nombre de las Empresas que participan en Consorcio Empresa Nº 1 Empresa Nº 2 Empresa Nº 3

Lima,………………………………………..

---------------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

30 - 30 -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

FORMATO Nº 2 PROMESA DE CONSORCIO Los que suscriben, _____________________ (nombre del Representante Legal) y ____________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de __________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por el presente documento, hemos convenido en formar un Consorcio, para participar en la Licitación Pública Nacional: ______________________ cuyo objeto es ___________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y el consentimiento de la liquidación final del contrato. Empresas que conforman el Consorcio y obligaciones: Empresa

Participación (*)

Obligaciones (Ref. : Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE)

(*) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con DNI/CE. No. _______________ ,quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. La sede del Consorcio es: Dirección postal ___________________________________________ Dirección electrónica ___________________________________________ Teléfono ___________________________________________ En señal de conformidad, se firma el ________ de _______de 2008. __________________________________ (Nombre y Firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) _____________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

Nota: El presente formato es referencial, pudiendo ampliarse de acuerdo a las facultades y necesidades del Consorcio, manteniendo mínimamente el contenido antes indicado.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

31 - 31 -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

FORMATO Nº 3 DECLARACIÓN JURADA (ART. 76º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO) Señores: COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº Presente.De nuestra consideración: (Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº ………………….., para la EJECUCIÓN DE LA OBRA………………. ……………, declaro bajo juramento: 1.-

No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 9º TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2.-

Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-

Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-

Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-

Conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley Nº 26850 y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima,…………………………………..

------------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

32 - 32 -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

FORMATO Nº 4 CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN Señores: COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº Presente.El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a elaborar el Expediente Técnico y ejecutar la Obra: “Construcción del Puente Eten y Accesos”, materia de LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7-2008-MTC/21(PRIMERA CONVOCATORIA), de acuerdo a lo establecido en las bases, en el plazo siguiente: PLAZO OFERTADO: y

Ciento cinco (105) días calendario para la elaboración del Expediente Técnico Trescientos sesenta (360) días calendario para la ejecución de la obra.

Lima, …………………………………..

--------------------------------------------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

33 - 33 -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

FORMATO Nº 5 DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Señores COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7-2008-MTC/21(PRIMERA CONVOCATORIA) Presente.-

De nuestra consideración: En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por Provías Descentralizado y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el servicio de Consultoría y ejecución de obra, para elaborar el Expediente Técnico y ejecutar la Obra: “Construcción del Puente Eten y Accesos”, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en las Bases. En ese sentido, me comprometo a elaborar el Expediente Técnico y ejecutar la Obra: “Construcción del Puente Eten y Accesos” con las características, en la forma y plazo especificados en las Bases.

Lima,………………………………………

…….………………………….………………….. Firma, Nombre / Razón social del postor

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

34 - 34 -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

FORMATO Nº 6 DECLARACION JURADA DE VISITA A LA ZONA DE TRABAJO El representante legal del Postor __________________________________________________, que suscribe el presente documento, declara Bajo Juramento que ha realizado la visita a la zona de trabajo, tomando completo conocimiento de la situación existente en la zona, permitiéndole por tanto tener base suficiente para presentar una propuesta responsable, que permita elaborar el expediente técnico y ejecutar la obra, con la calidad técnica requerida. NOMBRE O RAZON SOCIAL ______________________________________________________________ (Debe ser conforme a la Escritura de Constitución) REPRESENTANTE LEGAL ________________________________ , identificado con (DNI o Pasaporte N°) _____________________ , e inscrito en el Registro de Mandatos con el N° ___________ . DOMICILIO LEGAL

____________________________________________________________

CIUDAD

____________________________________________________________

PAIS

____________________________________________________________

CASILLA POSTAL

____________________________________________________________

TELEFONO

____________________________________________________________

FAX

____________________________________________________________

NOMBRE ORIGINAL

____________________________________________________________

AÑO DE CONSTITUCION

____________________________________________________________

__________________________________ (Nombre y Firma del Representante Legal)

Nota:

En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que integran el consorcio deberán de presentar este formato.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

35 - 35 -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FORMATO Nº 7

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD (CONSULTORÍA EN GENERAL) Io= 115.11 N°

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

CLIENTE

FECHA DE

FIRMA

INICIO

MONTO FACTURADO (s/)

% DE PARTICIP ACION

(enero 2008) I i

MONTO ACTUALIZADO (s/)

FIN

1 2 3 4 5

Lima, POSTOR Ó REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE, FIRMA Y SELLO DNI No. ................................ NOTA: La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con copia simple de los contratos y su respectiva conformidad de prestación del servicio, como condición para ser evaluada. En caso de consorcios adjuntar el contrato en el que conste el porcentaje de participación.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

36

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FORMATO Nº 8

EXPERIENCIA EN ESPECIALIDAD (ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA DE PUENTES)

Io= 115.11 N°

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

CLIENTE

MONTO FACTURADO

FECHA DE

(s/) FIRMA

INICIO

(enero 2008)

% DE PARTICIPACION

Ii

MONTO ACTUALIZADO (S/)

FIN

1 2 3 4 5

Lima, PARTICIPANTE Ó REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE, FIRMA Y SELLO DNI No. ................................ NOTA: La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con copia simple de los contratos y su respectiva conformidad de prestación del servicio, como condición para ser evaluada. En caso de consorcios adjuntar el contrato en el que conste el porcentaje de participación.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

37

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FORMATO Nº 9 OBRAS EN GENERAL EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ (10) AÑOS (*)

Io= 115.11 N°

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

CLIENTE

FECHA DE

FIRMA

INICIO

MONTO FACTURADO (s/)

% DE PART ICIPA CION

Ii

(enero 2008) MONTO ACTUALIZADO (s/)

FIN

1 2 3 4 5

ima, POSTOR Ó REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE, FIRMA Y SELLO DNI No. ................................

NOTA: La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con certificados, constancias de conformidad o contratos emitidos por el cliente u otro documento que acredite el cumplimiento del contrato y el monto del mismo, como condición para ser evaluada. En caso de consorcios adjuntar el contrato en el que conste el porcentaje de participación

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

38

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FORMATO N° 10 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS QUINCE (15) AÑOS (*)

Io= 115.11 N°

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

CLIENTE

FECHA DE

FIRMA

INICIO

MONTO FACTURADO (s/)

% DE PARTICIPACION

Ii

(enero 2008) MONTO ACTUALIZADO (s/)

FIN

1 2 3 4 5

Lima, PARTICIPANTE Ó REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE, FIRMA Y SELLO DNI No. ................................

NOTA: La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con certificados, constancias de conformidad o contratos emitidos por el cliente u otro documento que acredite el cumplimiento del contrato, como condición para ser evaluada. En caso de consorcios adjuntar el contrato en el que conste el porcentaje de participación

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

39

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO _______________________________________________________________________________________________________

FORMATO Nº 11 CURRICULUM VITAE (C.V.) DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO El postor adjuntará el C.V. del Personal Profesional propuesto, el cumplimiento de los requisitos y experiencia señalados en los Términos de Referencia, serán sustentados con copias simples de los correspondientes documentos.

NOMBRE COMPLETO:________________________________PROFESIÓN: _________________________ CARGO POR OCUPAR EN EL PROYECTO: _____________________________________________________ 1. EXPERIENCIA GENERAL UNIVERSITARIOS TITULO OBTENIDO

UNIVERSIDAD

FECHA DE GRADO (mes/año)

COLEGIATURA Nº

Fecha

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

Nº DE ORDEN

RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO / UBICACION

CARGO DESEMPEÑA DO

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES REALIZADAS

PERIODO INICIA/TERMI NO (mes/año)

DURACIÓN (meses)

Página

Se evaluarán solamente un máximo de cinco servicios de acuerdo a bases La información presentada en este formato debe ser respaldada con documentos sustentatorios, como condición para ser evaluada. DECLARACIÓN JURADA El profesional que suscribe declara que ha entregado voluntariamente al postor_________ el C.V. que precede y se ofrece a brindarle sus servicios profesionales en el caso de obtener la Buena – Pro. ___________________________ (Nombre y Firma del Profesional) __________________________________ (Nombre y Firma del Representante Legal)

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

40

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO _______________________________________________________________________________________________________

FORMATO 12 CARTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Quien suscribe, (nombre del profesional), mediante la presente, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la elaboración del Expediente Técnico de la Obra de Construcción del Puente Eten, y Accesos, objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 7-2008-MTC/21, a la que postula la empresa ......................, en el caso que éste obtenga la Buena Pro. Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo, ofrecidos, encontrándome hábil para el ejercicio de la profesión. Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuación: Cargo dentro del Proyecto: .................................................................................................................. Especialidad: ........................................................................................................................................ Actividad: ............................................................................................................................................. Tiempo que prestaré los servicios: Desde ............ hasta ..............., durante ............. meses. Validez del presente compromiso:

90 días naturales a partir de la fecha.

Lima,

--------------------Lugar y Fecha

----------------------------------------------------Nombre y Firma del Profesional Dirección: Teléfono: E-mail :

------------------------------------------------------

POSTOR O REPRESENTANTE LEGAL

Nombre, firma y sello

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

41

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO _______________________________________________________________________________________________________

FORMATO Nº 13 CARTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Quien suscribe, (nombre del profesional), mediante la presente, se compromete a desempeñar el cargo de ……………………………en la Obra a la que postula el postor......................, en el caso que éste obtenga la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 7 -2008-MTC/21 convocada por PROVIAS DESCENTRALIZADO. Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo, ofrecidos. Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuación: Cargo dentro de la Obra: ..................................................................................................................................... Tiempo que prestaré los servicios: Desde ............ hasta ..............., durante ............. meses. Validez del presente compromiso:

90 días naturales a partir de la fecha.

Lima,

--------------------Lugar y Fecha

----------------------------------------------------Nombre y Firma del Profesional Dirección: Teléfono: E-mail :

-----------------------------------------------------POSTOR O REPRESENTANTE LEGAL

Nombre, firma y sello

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

42

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO _______________________________________________________________________________________________________

. FORMATO Nº 14 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA Lima,

de ________ de 2008

Señores Comité Especial LPN Nº 7-2008-MTC/21. Lima - Perú Att. :

Presidente del Comité Especial LPN Nº 7-2008-MTC/21

De mi consideración: De acuerdo a las Bases de la Licitación de referencia, quien suscribe presenta a su consideración la Propuesta Económica de la LPN Nº 7-2008-MTC/21, convocada por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS DESCENTRALIZADO. El monto de nuestra propuesta es de (EN LETRAS)______________________ __________________ Nuevos Soles ( S/.__________) incluidos los impuestos de Ley, según el desagregado que se muestra en los Formatos La Propuesta Económica que se presenta está en correspondencia y de acuerdo con los documentos presentados en nuestra Propuesta Técnica, la misma que ha sido elaborada según las Bases Integradas y los Términos de Referencia. En el caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, PROVIAS DESCENTRALIZADO tiene derecho a invalidar nuestra participación y solicitar las sanciones dispuestas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada mediante D.S. Nº 084-2004PCM. La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y esta contenida en el Segundo Sobre Propuesta Económica según lo establecido en las Bases. Atentamente, __________________________________ (Nombre y Firma del Representante Legal)

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

43

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO _______________________________________________________________________________________________________

FORMATO Nº 15 DESAGREGADO PROPUESTA ECONOMICA (Incluye los Impuestos de Ley) Nº

CONCEPTO MONTO (S/.)

1. Elaboración del Expediente Técnico 2. Ejecución de la Obra

(a Suma Alzada) (a Suma Alzada)

TOTAL OFERTA ECONÓMICA

___________ ___________ ___________

En Letras, son: _______________________________________________________

__________________________________ (Nombre y Firma del Representante Legal)

Nota.- El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados hasta con dos (02) decimales. 1. Se presentará Presupuesto detallado por Partidas

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

44

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO _______________________________________________________________________________________________________

ANEXO Nº 02 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS U OBSERVACIONES LPN Nº 7-2008-MTC/21

PROPONENTE: (Nombre o Razón Social)

CONSULTA Nº : __________ REFERENCIA(S) DE LAS BASES: Numeral(es) : _________ Anexo(s) : _________ Página(s) : _________ CONSULTA:

CONSULTA Nº : __________ REFERENCIA(S) DE LAS BASES: Numeral(es) : _________ Anexo(s) : _________ Página(s) : _________ CONSULTA:

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

45

II. PROFORMA DE CONTRATO Nº

- 2008-MTC/21

Conste por el presente documento, el Contrato que celebran de una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, con RUC Nº ………………., con domicilio legal en Av. Bolivia Nº 120, 11º Piso, Torre del Centro Cívico y Comercial de Lima, Lima 1 - Perú, debidamente representado por su Director Ejecutivo ECON. EDGAR QUISPE REMON, con DNI Nº _____________, designado con R.M. Nº ________________ del _______, a quien en adelante se denominará PROVIAS DESCENTRALIZADO y, de la otra parte el _________________________, con domicilio legal en _________________________, provincia de Lima, departamento de Lima, con RUC Nº ______________, representado legalmente por ______________________, con DNI/CE Nº ________________, según __________________ que se anexa al presente Contrato, a quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA; bajo los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 1.1.

PROVIAS DESCENTRALIZADO ha previsto seleccionar a EL CONTRATISTA que: Elaborará el Expediente Técnico y realizará la Ejecución de la Obra de Construcción del Puente Eten y Accesos.

1.2.

En virtud a lo expuesto anteriormente, PROVIAS DESCENTRALIZADO convocó a Licitación Publica Nacional LPN Nº 7-2008-MTC/21, el __ de _____ del 2008, por un Valor Referencial de __________________________ (_________________).

1.3.

Como resultado de la Licitación Publica Nacional convocada, el Comité Especial encargado de su conducción otorgó la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto total de su Propuesta Económica ascendente a la suma de _______________________________________ (_________________).

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO Por el presente Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a elaborar y ejecutar a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO lo indicado en el numeral 1.1 de la cláusula Primera del presente Contrato, en concordancia con las Bases, su Oferta Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por PROVIAS DESCENTRALIZADO, así como con las condiciones estipuladas en el presente Contrato. CLÁUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA, INICIACIÓN, DURACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 3.1.

El presente Contrato entrará en vigencia a partir del día siguiente de su suscripción y concluirá con el consentimiento de la liquidación correspondiente.

3.2.

El plazo de ejecución del Expediente Técnico es de ciento cinco (105) días calendario, contados a partir del día siguiente de recibido el adelanto directo conforme a lo indicado en las Bases.

3.3.

El Plazo de ejecución de la Obra es de trescientos sesenta (360) días calendario, computados de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 240º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

3.4.

El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo contractual mediante comunicaciones debidamente fundamentadas en concordancia con el procedimiento establecido para cada etapa según los artículos 232º y 258º del Reglamento.

CLÁUSULA CUARTA: 4.1.

ASPECTOS ECONÓMICOS

El monto al que asciende el presente Contrato, es de: ______________________________________ (______________), calculados con precios al mes de _____________ , los que incluyen todo tipo de impuestos, tributos vigentes y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de los servicios y obras a contratar.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

46

4.2.

El monto del Contrato a que se refiere el numeral 4.1. será cancelado mediante: Adelantos Directos Valorizaciones Mensuales Adelanto de Materiales (Sólo para la ejecución de Obra) Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan sido previamente autorizados en forma escrita por PROVIAS DESCENTRALIZADO, no serán reconocidos.

4.3.

Valorizaciones del Expediente Técnico Los Informes serán presentados por EL CONTRATISTA y el Supervisor ante PROVIAS DESCENTRALIZADO en los plazos y forma señalados en los numerales 15 y 16 de los Términos de Referencia. Asimismo, serán revisadas y aprobadas de acuerdo al numeral 17 de los mismos Términos de Referencia. En caso de demora o incumplimiento del Contratista se aplicará la penalidad correspondiente, en concordancia con el Artículo 222º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La falta de subsanación de las observaciones podrá ser causal de resolución de contrato. Se deja expresa constancia, que EL CONTRATISTA será el único responsable de las omisiones, errores o deficiencias del Expediente Técnico aprobado, por lo que resultará improcedente reconocer presupuestos adicionales en la obra, por tales conceptos, correspondiéndole asumir los costos que las posibles correcciones irroguen.

4.4.

Valorizaciones de la Obra Las Valorizaciones serán mensuales, efectuándose de acuerdo al proceso establecido en el articulo 255º del Reglamento de la Ley Contrataciones y Adquisiciones del Estado; serán presentadas por EL CONTRATISTA. El plazo máximo de aprobación por el Inspector o el supervisor de las Valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales, es de cinco (05) días, contados a partir del primer día del mes siguiente al de la Valorización respectiva y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al ultimo día de tal mes. Las valorizaciones se efectuarán con los precios originales del contrato y sus aplicaciones serán ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Indices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. La aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

CLÁUSULA QUINTA: 5.1

DE LAS GARANTIAS

Garantías por Adelanto PROVIAS DESCENTRALIZADO previa solicitud, y en calidad de anticipo entregará a EL CONTRATISTA un Adelanto Directo que no excederá en conjunto al veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, calculado sobre la base del monto asignado para la elaboración del expediente técnico o la ejecución de la obra, (según sea el caso) conforme a lo establecido en el Numeral 3.9 de las Bases. PROVIAS DESCENTRALIZADO previa solicitud, y en calidad de anticipo entregará a EL CONTRATISTA un Adelanto para materiales o insumos conforme al Numeral 3.9 de las Bases.

5.2

Garantía de Fiel Cumplimiento EL CONTRATISTA, presenta la correspondiente Garantía de Fiel Cumplimiento, incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato a favor de

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

47

PROVIAS DESCENTRALIZADO, vigente hasta el consentimiento de la liquidación final; la copia se incluye como Anexo Nº 5, el documento original se encuentra en custodia de la Tesorería de PROVIAS DESCENTRALIZADO. PROVIAS DESCENTRALIZADO ejecutará la garantía si no fuese renovada oportunamente por EL CONTRATISTA. y/o no se cumpliese con el objeto de la garantía. 5.3

Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan sido previamente autorizados en forma escrita por PROVIAS DESCENTRALIZADO, no serán reconocidos.

5.4

Las renovaciones de la garantía, serán trimestrales hasta la amortización total del adelanto, se harán por un monto igual al saldo pendiente de amortizar.

5.5

EL CONTRATISTA estará DESCENTRALIZADO.

CLÁUSULA SEXTA:

sujeto

a

fiscalización

por

los

funcionarios

designados

por

PROVIAS

SEGUROS

6.1

Antes del inicio de la etapa de ejecución de la obra, EL CONTRATISTA deberá obtener todos los seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable, los mismos que deberán acreditarse ante PROVIAS DESCENTRALIZADO, de acuerdo a las Bases. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato haya sido concluido, debiendo informar EL CONTRATISTA el estado de pagos de la póliza, mensualmente.

6.2

Las pólizas estarán a disposición de PROVIAS DESCENTRALIZADO quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación.

6.3

La vigencia de las pólizas de seguros indicadas, será desde la entrada en vigor del Contrato de Obra, hasta la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones si las Pólizas no se encuentran vigentes.

CLÁUSULA SÉTIMA:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Son obligaciones de EL CONTRATISTA: 7.1

Elaborar el Expediente Técnico y Ejecutar la Obra objetos del presente Contrato, según su Propuesta Técnico – Económica y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

7.2

No podrá transferir parcial o totalmente la prestación materia de este Contrato.

7.3

Presentar a la Entidad, la liquidación del contrato dentro de los sesenta (60) días contados desde el día siguiente de la Recepción la obra.

CLÁUSULA OCTAVA:

OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO

Son obligaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO: 8.1

Cancelar las obligaciones económicas según se establece en la cláusula cuarta del presente Contrato.

8.2

Suministrar a EL CONTRATISTA toda la información disponible con relación al Proyecto de Construcción del Puente Eten

8.3

Se pronunciará sobre la Liquidación dentro del plazo de treinta (30) días de recibida.

CLÁUSULA NOVENA:

DE LAS PENALIDADES DEL CONTRATO

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

48

En caso de retraso injustificado e incumplimiento de las prestaciones objeto del Contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía a que se refiere el Artículo 215º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM; en todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria = Donde:

0.10 x Monto del Contrato -----------------------------------------F x Plazo en días

F= 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de penalidad, la Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento. CLÁUSULA DÉCIMA:

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

10.1

Las partes han convenido en considerar como caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Art. 1315 del Código Civil), demora por paralizaciones dispuestas por PROVIAS DESCENTRALIZADO y a la imposibilidad de PROVIAS DESCENTRALIZADO de seguir financiando las obras.

10.2

Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a caso fortuito o de fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, en un plazo máximo de diez (10) días después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

10.3

Producido y notificado el evento determinante del caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

10.4

El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los servicios, en razón del caso fortuito o de la fuerza mayor, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.

10.5

Si la paralización por caso fortuito o fuerza mayor subsistiese por un período de sesenta (60) días naturales, PROVIAS DESCENTRALIZADO o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podrán resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de los servicios, reajustando los términos del Contrato de común acuerdo.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RECEPCIÓN DE OBRA 11.1

Conforme a lo establecido en las Bases de la Licitación y Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: 12.1

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Además de lo señalado en la cláusula novena, si EL CONTRATISTA continuara incumpliendo injustificadamente con las obligaciones asumidas en el presente Contrato, una vez de requerida mediante carta notarial que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días después de recibida la comunicación en referencia o si el monto acumulado de la penalidad alcanza el diez por ciento (10%) del monto contractual, PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá dar

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

49

por resuelto el contrato por incumplimiento. En esta eventualidad, no autorizará ningún desembolso con relación a la prestación, haciendo efectiva la garantía por el Adelanto que estuviese pendiente por amortizar; ejecutándose la Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato. 12.2

PROVIAS DESCENTRALIZADO asimismo, tendrá el derecho de resolver unilateralmente este Contrato en caso que EL CONTRATISTA paralice o reduzca injustificadamente la ejecución, sin perjuicio de la retención de los pagos pendientes, la ejecución de la garantía del adelanto y la garantía por fiel cumplimiento de Contrato, iniciándose, además, la Acción Judicial respectiva de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, conforme a Ley.

12.3

En caso que EL CONTRATISTA solicite la resolución del Contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO tendrá derecho a una indemnización por el daño ocasionado si es que no obedece a causas justificadas.

12.4

El inicio de los trabajos de ejecución de las obras estará condicionado a las condiciones climáticas imperantes, sin que ello signifique perjuicio económico para las partes.

12.5

La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, procediendo a la resolución del presente Contrato por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA.

12.6

El proceso de resolución se sujetará a lo establecido en el artículo 45° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, artículo 224° y siguientes de su Reglamento, aprobado por D.S. 0842004-PCM y las Bases Integradas.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: CLÁUSULA ARBITRAL 13.1

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del Contrato, se resolverá mediante los procedimientos de conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.

13.2

Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho, a fin que se pronuncie sobre las diferencias no resueltas o resuelva la controversia definitivamente. La solicitud de arbitraje y la respuesta de ésta, se efectuará conforme a lo dispuesto por los artículos 276° y 277° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. 084-2004-PCM.

13.3

El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada una de las partes designará un árbitro y ambos árbitros designan a su vez al tercero, este último presidirá el Tribunal Arbitral. Para ambos efectos el plazo de designación será de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación con la solicitud de arbitraje o efectuada la designación de los árbitros por ambas partes, según corresponda.

13.4

Vencido el plazo referido en el numeral anterior y ante la rebeldía de las partes en cumplir con la designación o a falta de acuerdo entre los árbitros para la designación del tercero, la designación será realizada por el CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO –CONSUCODE-. La decisión que emita el indicado Consejo es definitiva e inimpugnable.

13.5

En el plazo establecido en el numeral 13.3, los árbitros de común acuerdo establecerán las reglas bajo las cuales se realizará el arbitraje, pudiendo elegir las que correspondan a un Centro Arbitral, estableciendo las modificaciones que estimen pertinentes. A falta de acuerdo, se aplicará el Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (SNCA-CONSUCODE)- aprobado por Resolución N° 242-2002-CONSUCODE/PRES del 03.10-2002.

13.6

El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

50

13.7

Las partes acuerdan que no es obligatorio adjuntar y/o acreditar la constitución de fianza bancaria a favor de la parte vencedora, para efectos de interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RÉGIMEN LEGAL 14.1

Forman parte integrante del presente Contrato, las Bases Integradas del Proceso, así como la Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA. El orden de prelación de documentos es el siguiente: • Contrato • Bases Integradas • Propuesta Técnica y Económica

14.2

La relación jurídico contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobados por Decretos Supremos N° 083 y 0842004-PCM respectivamente, por lo que es obligatorio remitirse a estas normas y a los Principios que las inspiran para la aplicación de las Cláusulas del Contrato, su correcta interpretación en caso de vacíos, discrepancia con las Bases y/o la Propuesta Técnico/Económica de EL CONTRATISTA; o, en casos en que el Contrato, las Bases o las Propuestas contravengan la Ley y/o el Reglamento citados.

14.3

Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, PROVIAS DESCENTRALIZADO y EL CONTRATISTA ratifican como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente Contrato. Las partes se comprometen expresamente a comunicar cualquier variación del domicilio señalado; por escrito y siempre con el compromiso de que el nuevo domicilio deberá ubicarse en el área urbana de la sede principal de PROVIAS DESCENTRALIZADO que realizó el proceso de selección; en caso no se comunique el cambio de domicilio por escrito, o éste sea establecido fuera del ámbito señalado, las notificaciones o comunicaciones cursadas al último domicilio se reputarán como válidas.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA:

ESCRITURA PÚBLICA Y ANEXOS

El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Pública a solicitud de cualquiera de las partes, siendo de cuenta de quien lo solicite los gastos que ello irrogue. Las partes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus Anexos que son detallados a continuación y forman parte de éste: ANEXO Nº 1: ANEXO Nº 2: ANEXO Nº 3: ANEXO Nº 4: ANEXO Nº 5: ANEXO Nº 6: ANEXO Nº 7: ANEXO N° 8:

Copia del Testimonio de Constitución y Poder del Representante Legal. Bases Integradas Propuesta Técnica (Original) Propuesta Económica (Original) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el 10% del Monto del Contrato. Certificado de no estar impedido de Contratar con el Estado Cronograma de Pagos y Actividades. Originales de los Certificados de Habilidad vigentes de los profesionales prpuestos.

Se suscribe en dos ejemplares el presente Contrato., en la ciudad de Lima, el día _____________ PROVIAS DESCENTRALIZADO ___________________________ LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

EL CONTRATISTA __________________________________ 51

III- TÉRMINOS DE REFERENCIA L.P. “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS” MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONCURSO OFERTA

ABRIL 2008

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

52

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ÍNDICE 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0

INTRODUCCIÓN UBICACIÓN ANTECEDENTES SITUACIÓN ACTUAL OBJETO DEL SERVICIO ALCANCES DE LOS ESTUDIOS REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA E INVESTIGACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL INFORME DE VERIFICACIÓN DEL PIP DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR CONTRATISTA PLAZO Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESENTACIÓN DE INFORMES FORMA Y NUMERO DE EJEMPLARES A PRESENTAR COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN REVISIÓN DE INFORMES PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DE INGENIERÍA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN GARANTÍAS CALENDARIO DE PAGOS RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PENALIDAD Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

53

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS, EN LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA. 1.0 INTRODUCCIÓN: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS DESCENTRALIZADO tiene a su cargo la gestión del proyecto “Construcción del puente Eten y accesos”. 2.0 UBICACIÓN El proyecto se ubica geográficamente en el departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo, distrito de Eten, sobre la carretera Emp. PE-1N Larán-Monsefú – Ciudad Eten-Pto. Eten – Emp PE-1N (Reque), Ruta N° LA-109 antes ruta departamental N° 104. Tramo Monsefú – Ciudad Eten, sobre el río Eten ( o río Reque). 3.0 ANTECEDENTES 3.1 Mediante Decreto Supremo N° 029-2006-MTC publicada el 12 de agosto de 2006, se dispuso la fusión del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental – PROVIAS DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural – PROVIAS RURAL del Ministerio de Transportes y comunicaciones. Dicha fusión se realizó bajo la modalidad por absorción correspondiéndole a PROVÍAS RURAL, la calidad de entidad incorporante. De acuerdo al artículo 2° de la norma en mención, la unidad ejecutora que resulta de la fusión se denomina Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado, adscrita al Viceministerio de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en adelante se le denominará PROVÍAS DESCENTRALIZADO. 3.2 Mediante Informe Técnico N° 510-2008-MTC/09.02, se aprueba la viabilidad del proyecto, y se declara la misma con fecha 02-04-2008, recomendándose su pase a la etapa de estudio definitivo. El mencionado perfil se encuentra registrado en el banco de proyectos con código B.P. 61865. Cumpliendo la Ley del Sistema de Inversión Pública, se elaboró el estudio de preinversión correspondiente, en el cual se evaluó la viabilidad del proyecto, teniendo como resultado que la rentabilidad del mismo se daba considerando dos vías de circulación, siendo sus principales características las siguientes: Longitud del Puente

:

153.00 mts

Tipo de Puente

:

Vigas Postensadas

Tipo de Losa

:

Concreto Armado

Tramos o módulos

:

3 tramos de 50 mts c/u

Sección del puente

:

6.60 m de calzada+ dos de veredas de 1.40 m, Bermas de 1.20 m

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

54

4.0

Cimentación

:

Pilotes de 15 m de profundidad

Acceso Margen derecha

:

343 mts

Acceso Margen Izquierda

:

330 mts

Espesor de Base Granular

:

0.20 mts

Topografía

:

Llana

Velocidad Directriz

:

50 km/h

Tipo de pavimento

:

Carpeta Asfáltica

Espesor de Asfaltado

:

2”

Bombeo

:

2%

Talud de relleno

:

1:1.5

SITUACIÓN ACTUAL De acuerdo a los antecedentes, el Fenómeno de “El Niño” de 1983 provocó el colapso del antiguo Puente Eten. Actualmente, a falta del puente, los vehículos vadean el cauce del río, debido a que existe poco caudal entre Mayo y Diciembre aproximadamente, pero cuando las lluvias hacen crecer el nivel de las aguas (Enero-Abril), esta vía queda interrumpida.

VADO NATURAL EN TIEMPO DE ESTIAJE

El vado natural que se visualiza en la vista, se encuentra sobre el eje del puente colapsado. A través de este vado es posible circular nueve meses al año aproximadamente, pero en la época de creciente del río (aproximadamente entre Febrero a Abril) la vía se interrumpe por completo, obligando a los vehículos a

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

55

realizar un largo recorrido alterno por la Ruta : Monsefú – Larán – Nuevo Reque – Pto Eten – Ciudad Eten (aprox. 20 km) y viceversa, para poder comunicarse.

VISTA DEL CAUCE EN EPOCA DE CRECIENTE

Cabe señalar que la vía Monsefú - Eten es asfaltada, presentando en general una condición Regular, pero en el tramo de aproximadamente 650 m que comprende la parte del cauce del río y que se inunda periódicamente, presenta malas condiciones (Trocha), lo que con el tiempo origina una significativa disminución del tráfico en esta Ruta, por el deterioro que causa a los vehículos. Los vehículos pesados especialmente evitan la ruta o la utilizan con mucha precaución por el riesgo de hundirse en el cauce. Pese a las defectuosas condiciones actuales de la vía, durante los meses de estiaje hay movimiento comercial y turístico entre Monsefú, Ciudad Eten y Puerto Eten. Las playas, restos arqueológicos e históricos y los restaurantes “sea food” de Puerto Eten son algunos de los atractivos para el turismo, que ya se encuentra en Monsefú por los conocidos productos de artesanía. Es importante destacar asimismo dos importantes proyectos que se desarrollarían a corto y mediano plazo y causarían un impacto económico positivo en toda la región de Lambayeque, como son: •

El Terminal Marítimo de Eten,

•

El Eje Multimodal IIRSA Norte,

•

La culminación del tramo Monsefú – Santa Rosa con apoyo anunciado del MTC, que es continuación de la vía Larán – Monsefú, inaugurada el año pasado (2007).

En este contexto aunado a los posibles efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC) sobre el uso del Terminal Marítimo, se deduce que la implementación de los proyectos citados incentivará un incremento de las tasas de crecimiento económico en la región y por ende un incremento de tráfico muy significativo en la vía donde se ubica el puente Eten, el cual a corto plazo se volvería indispensable para la zona. El proyecto presente propone la rehabilitación de la carretera Monsefú-Eten, mediante la construcción de una estructura que se ubicará sobre el río en el mismo eje de la vía existente, para reemplazar al Puente que colapsó en 1983. LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

56

Por lo expuesto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha visto por conveniente efectuar la Construcción del puente Eten y accesos, a través de una licitación pública que seleccionará al contratista (proyectista-ejecutor) en la modalidad de concurso oferta elaborando el expediente técnico y las obras bajo un mismo contrato, situación que se encuentra contemplada en el literal b) del Artículo 58º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante D.S. Nº 084-2004-PCM. Asimismo, como es conocido el Norte del Perú es susceptible de ser afectado por el denominado “Fenómeno del Niño”, el cual se manifiesta mediante el incremento extraordinario del caudal de los ríos de la Costa Norte, y entre ellos del río Reque, trayendo como consecuencia procesos de desborde, inundación y socavación que afectan la infraestructura vial; como el ocurrido en 1983, cuando el Puente Etén colapsó y el distrito de Etén se inundó. Por lo anterior, para la evaluación y desarrollo del presente proyecto se deberá considerar principalmente la acción hidrodinámica del río Reque, en periodos del denominado “Fenómeno del Niño”, para asegurar su estabilidad y permanencia. 5.0 OBJETIVO DEL SERVICIO El objetivo de la licitación convocada en la modalidad de concurso oferta es la de seleccionar al contratista (proyectista-constructor) que elaborará el proyecto y la ejecución de la obra: “Construcción del puente Eten y accesos”, en el contexto de los términos de referencia presentes. En ése sentido, el expediente técnico correspondiente, se desarrollará de acuerdo con el manual de Diseño de Puentes de la DGCF del MTC aprobado mediante RM Nº 589-2003-MTC/02 y complementariamente con la versión de las especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications para una carga móvil HL93. El contratista (proyectista-ejecutor) tendrá especial atención en la solución que adopte y considerará el alto riesgo existente debido a la característica del río Reque de la zona en estudio, el cual mantiene una constante variación en el caudal y ruta de sus aguas en todo el ancho del cauce. 6.0 ALCANCES DE LOS ESTUDIOS El alcance de las actividades de los servicios de contratista, sin ser limitativos, deberá abarcar como mínimo lo siguiente: ƒ

Estudios de ingeniería necesarios y suficientes e investigaciones de campo y laboratorio que permitan obtener la mejor solución técnica y económica.

ƒ

Para el caso de las especialidades de mecánica de suelos, geología y geotecnia abarcarán exploraciones necesarias y suficientes en los apoyos con el objeto de verificar su comportamiento y resistencias.

ƒ

Para el caso de los capítulos de hidrología e hidráulica se determinarán los parámetros de diseño de la estructura del puente y de las obras de defensa teniendo en cuenta que se deberá resguardar y proteger los estribos y riberas del cauce del río.

ƒ

Para el caso de los capítulos de hidrología e hidráulica se ampliará y actualizará la información presentada con la finalidad de calcular los parámetros de diseño de la estructura del puente y de las obras de defensa, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente.

ƒ

Ensayos SPT y Perforación diamantina (mínimo 04 perforaciones), en la zona de ubicación de los pilares y estribos todo ello con la finalidad de conocer el tipo de suelo y proyectar el reforzamiento y diseño de la cimentación de ser necesario.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

57

ƒ

En caso de ser necesario el incremento en la longitud del puente, será debidamente sustentado basado en los principios que definen esta característica y en especial por el caso de caudales extraordinarios.

ƒ

Estudios de impacto ambiental.

ƒ

Diseños definitivos a nivel de construcción.

7.0 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES Para la preparación de su propuesta, el contratista deberá revisar y evaluar todos los antecedentes que Provías Descentralizado ponga a su disposición y otros documentos que pueda consultar en el MTC o en otros organismos públicos y privados, así como el resultado de la visita a la zona del proyecto. Durante la fase del concurso, la información relacionada al estudio de preinversión a nivel de perfil del puente Eten, estará a disposición de los postores para su revisión y análisis en las oficinas de la Unidad Gerencial de Estudios de Provías Descentralizado, previa solicitud. 8. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Los estudios topográficos comprenderán lo siguiente: Objetivo: •

Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos y el diseño geométrico de los accesos y obras de protección.

•

Proporcionar información de base para complementar los estudios de hidrología e hidráulica, geología, geotecnia, de ser el caso.

•

Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los elementos estructurales.

•

Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construcción.

Los estudios topográficos deberán contener como mínimo lo siguiente: •

Levantamiento topográfico general de la zona del proyecto, documentado en planos a escala 1:500 con curvas de nivel a intervalos de 1m y comprendiendo por lo menos en dirección longitudinal correspondiente al eje de la carretera 500 m en ambas márgenes o hasta empalmar a la vía existente que se encuentra a nivel de afirmado; y en la dirección del eje del río 1000 metros aguas arriba y 300 metros aguas abajo de la ubicación del puente.

•

Secciones transversales tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal del puente proyectado. Asimismo, elaborar las secciones transversales de los accesos proyectados (escala 1/200).

•

Planos que indiquen los accesos del puente, así como autopistas, caminos, vías férreas y otras posibles referencias. Deberá igualmente indicarse con claridad los postes de luz, torres de alta tensión, buzones, y otros etc.

•

Perfil longitudinal del eje del río y de los accesos para determinar la gradiente de los mismos, el que debe realizarse mediante nivelación de precisión con respecto a un BM.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

58

•

Ubicación e indicación de BM’s y puntos importantes del levantamiento topográfico.

•

Los trabajos topográficos estarán orientados a la definición del eje de la vía para su construcción tratando de reducir al mínimo el volumen de movimiento de tierras.

•

El Consultor deberá prever levantamientos topográficos complementarios, extensión de poligonales de apoyo, y otros que a su juicio sean indispensables para el estudio.

•

Levantamiento catastral de las zonas aledañas al puente, cuando existan propiedades u otras obras que interfieran con el puente o sus accesos o que requieran ser expropiadas.

•

Cauces de aguas menores y de huaycos que atraviesen el trazo vial y donde sea necesario diseñar obras complementarias y de arte.

•

Planos que indiquen la dirección del curso de agua y los límites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas máximas y mínimas, así como los observados en eventos de carácter excepcional.

•

Para dar conformidad al trazo del eje del puente el consultor deberá proceder al replanteo del mismo después de haber presentado el informe correspondiente, esto con la finalidad de verificar que los puntos de referencia dejados coinciden con los indicados en el plano, teniendo en cuenta que el eje y niveles deben coincidir con el puente existente.

Instrumentación La instrumentación a ser empleada para los trabajos de campo y procesamiento de datos deberá ser de última generación, lo que permitirá obtener un adecuado grado de precisión. En cualquier caso los instrumentos y los procedimientos empleados deberán corresponder a la mejor práctica de la ingeniería. Documentación El levantamiento topográfico de la zona donde se ubicará el puente deberá documentarse mediante planos con curvas de nivel referidos al IGN, fotografías, planos y archivos digitales e informes impresos. Los informes deberán detallar las referencias preliminares consultadas, la descripción y las características técnicas del equipo utilizado para la toma de datos, la metodología seguida para el procesamiento de los datos de campo y la obtención de los resultados. Si se dispusiera de estudios topográficos previos, de zonas adyacentes o que involucren el área del proyecto, éstos deberán ser revisados a fin de verificar la compatibilidad de la información obtenida. Los planos serán presentados en láminas de formatos A1 de las Normas Técnicas Peruanas,. Los registros digitales serán entregados en CDs (editables) en un formato compatible con los programas especializados utilizados por el Ministerio, tales como el SAP, Autocad, etc.

9.0

ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA E INVESTIGACIONES DE CAMPO Y LABORATORIO Basado en la revisión de documentación existente de carácter referencial, el Contratista propondrá y llevará a cabo las investigaciones y estudios básicos que sin ser limitativos, se indican a continuación:

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

59

9.1

ESTUDIO GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO

9.1.1. El estudio geológico - geotécnico deberá constituir una estructura lógica conformada por contenidos concatenados entre si, dispuestos en secuencia prelativa de tal manera que el desarrollo de los primeros soporten a los subsiguientes y deberá proporcionar los parámetros fundamentales para el de diseño de la fundación de la estructura por consiguiente, sus respectivas recomendaciones deben necesariamente ser incorporadas por el proyectista, logrando una propuesta de ingeniería coherente y sólidamente sustentada sobre bases correctas. 9.1.2 El estudio Geológico – Geotécnico deberá abordar el siguiente contenido temático mínimo: ¾ Objetivo y Alcances del Estudio ¾ Marco Técnico - Normativo del Estudio • Contextuará adecuadamente el desarrollo del estudio dentro de la normatividad técnica vigente, por ejemplo DG-2001 (en el caso de los accesos), Manual de Diseño de Puentes o AASHTO LRFD, prescindiendo de innecesarias descripciones metodológicas, salvo que los procedimientos a seguir en el estudio, por razones válidas se distancien de los comúnmente aceptados. ¾ Ubicación y Acceso ¾ Contexto Morfo - climático • Se proporcionarán los primeros indicadores situacionales del proyecto en términos de morfología del paisaje y procesos de intemperismo predominantes, información que permitirá establecer las premisas de trabajo en lo que respecta a las eventuales variaciones estacionales en la presión de poro de los suelos, a los procesos geodinámicos imperantes, a las condiciones climáticas bajo las cuales se realizarán los trabajos de prospección de campo, a las condiciones topográficas dominantes y sobre la eventualidad que los afloramientos geológicos puedan estar enmascarados por cobertura vegetal que requiera ser removida. Información Gráfica: Plano de Ubicación, fotografías. ¾ Contexto Geológico Regional Estratigrafía de la región circundante al proyecto • El área evaluada será de una amplitud tal que deberá guardar proporcionalidad con el área de influencia del proyecto en términos de aporte de suelos y solución de continuidad litológica, de tal manera que sea posible lograr información de razonable calidad y certeza a partir de la cual se puedan interpretar perfiles geológicos que expongan de manera confiable los niveles no visibles de la estratigrafía del suelo. • Se requiere del consultor un análisis y una propuesta que no pierdan de vista en ningún momento los objetivos del proyecto, por consiguiente no se validarán eventuales transcripciones de los boletines de la Carta Geológica Nacional. Información Gráfica: Plano Geológico Regional, Columna Estratigráfica Regional, Fotografías de afloramientos representativos; toda esta información puede ser integrada en un solo plano para cuya elaboración deberán tenerse presente los convencionalismos cartográficos elementales: Simbología geológica convenida, escala y coordenadas UTM. ¾ Contexto Tectónico - Estructural Regional LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

60

Estilo Tectónico Imperante. Deformaciones Plicativas y Disyuntivas Lineamientos Estructurales Información Gráfica: Tanto las trazas de los lineamientos estructurales como los rumbos y buzamientos de las estructuras identificadas o inferidas en el área de investigación geológica regional deberán graficarse a escala en el correspondiente plano geológico regional; Para el análisis de los lineamientos y estilos estructurales se recurrirá a la ayuda de aerofotografías o imágenes satelitales de falso color, las mismas que se incorporarán como anexo al volumen correspondiente; adicionalmente se incorporarán esquemas y un perfil interpretado que explique la relación espacial de influencia de las estructuras geológicas identificadas en el proyecto. ¾ Geología del Área de Fundación de la Estructura. • Se estudiará la geología del nivel de fundación de manera independiente para cada uno de los apoyos y para cada una de las estructuras contempladas en el proyecto, excepto para estructuras aisladas de retención y / o protección de riberas de pequeña magnitud (inferiores a 50 metros lineales), en cuyo caso bastará con el análisis geológico desarrollado en los aspectos complementarios del proyecto; para estructuras mayores a 50 metros lineales, el consultor deberá necesariamente estudiar la geología de la zona de fundación y las condiciones geodinámicas imperantes en la zona donde prestarán servicio, debiendo elaborar el correspondiente plano geológico - geodinámico del área de influencia de dichas estructuras. • Se elaborará de manera imprescindible las correspondientes columnas estratigráficas para cada uno de los apoyos de cada estructura involucrada, a partir de la observación de afloramientos, de los resultados de los trabajos de prospección geofísica y de los registros de los sondajes, asociados a la prospección mediante calicatas y perforaciones diamantinas. Información Gráfica: Se elaborará de manera imprescindible el correspondiente plano geológico concerniente al lugar de fundación de cada estructura excepto en el caso de estructuras aisladas de retención y / o protección de riberas de pequeña magnitud (inferiores a 50 metros lineales), en cuyo caso bastará con el plano geológico del proyecto que mejor exprese las condiciones del área circundante; Se incorporará de manera imprescindible los correspondientes perfiles geológicos interpretados, transversales y longitudinales para cada punto de apoyo de la(s) estructura(s); se documentará la zona de fundación de la(s) estructura(s) con fotografías, las mismas que conjuntamente con las columnas estratigráficas se incorporarán como un todo en cada plano. En el caso de estructuras de retención y / o protección de riberas cuya longitud supere los 50 m lineales, se elaborará y presentará un planos geológico - geodinámico del área de influencia de las mismas. ¾ Geología Estructural del Proyecto • Se desarrollará de manera imprescindible y de manera individual para cada punto de apoyo de cada una de las estructuras involucradas en el proyecto, en todos y cada uno de los casos sin excepción y tendrá como soporte los resultados de la perforación diamantina expresados a través del correspondiente logueo de cada pozo perforado. • En caso de que la fundación se proyecte sobre sustrato rocoso, deberán analizarse las condiciones estructurales de la misma en términos de sistemas principales y secundarios, patrones de discontinuidades y modelos de acuñamiento que en conjunto definan el estilo deformante y el comportamiento respuesta de la roca bajo los esfuerzos de sobrecarga.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

61

• Información Gráfica: Se realizará un cartografiado estructural que se incorporará necesariamente a cada uno de los planos geológicos y a los correspondientes perfiles geológicos interpretados que se elaborarán para cada apoyo de la fundación. ¾ Aspectos Geodinámicos Geodinámica Exógena. • El estudio de los procesos de geodinámica exógena adquiere un carácter fundamental e imprescindible, por tanto, se identificarán y analizarán los fenómenos geodinámicos pretéritos, los que sean manifiestos al momento del estudio y de los que se espera algún tipo de impacto futuro para el proyecto; poniendo énfasis en la inflexión forzada del cauce localizada aproximadamente a 2 Km aguas arriba de la localización propuesta para el puente. • El propósito de esta evaluación es identificar los riesgos actuales y potenciales para el proyecto que demandarán soluciones geotécnicas de prevención, mitigación o anulación de efectos, por lo que deberá guardar vinculación estrecha con el contenido temático siguiente referido a los aspectos geotécnicos del proyecto. • En atención al considerando anterior, se requiere que el consultor deje claramente establecido, en coordinación y concordancia con el correspondiente estudio hidrológico y de hidráulica fluvial, el parámetro de frontera de aforo máximo del reservorio de Tinajones ubicado aguas arriba para el cual se diseña la fundación de los cimientos. Información Gráfica: Se elaborará un plano geodinámico que contemple el factor de riesgo geodinámico, el cual podrá estar integrado al correspondiente plano geotécnico: se documentará con fotografías que deberán estar insertas en el correspondiente plano. Geodinámica Endógena. • El análisis de los fenómenos de geodinámica endógena constituye condición ineludible; dicho análisis se focalizará en un diagnóstico de las condiciones de sismicidad regional expresadas estadísticamente mediante el catálogo sísmico del Instituto Geofísico del Perú y deberá proporcionar los parámetros de diseño a partir de un estudio de riesgo sísmico en concordancia con lo estipulado por el Manual de Diseño de Puentes del MTC, a efectos de permitir construir un modelo de simulación del comportamiento de la estructura bajo condiciones pseudoestáticas. ¾ Aspectos Geotécnicos Fundación de Estructuras de Retención. • Eventualmente las estructuras de retención que se propongan construir o reconstruir deberán estar definidas en términos de parámetros geométricos, (largo, ancho, alto de la estructura) los cuales deberán contar con el adecuado sustento técnico en términos de capacidad de carga admisible de la fundación, asentamientos esperados, coeficientes de seguridad contra vuelco, deslizamiento y rotura. • Debe tenerse la precaución de verificar que las estructuras propuestas estén adecuadamente ubicadas en el correspondiente plano geotécnico y en los planos generales que definen el diseño de las estructuras. Fundación de Estructuras de Protección Hidráulica • En la eventualidad de que se proponga la construcción de estructuras con fines de protección de riberas y/o apoyos del puente, estas deberán ser ubicadas estableciendo LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

62

un vínculo con el estudio hidrológico y con la recomendación de que se determinen sus correspondientes parámetros de diseño; en caso de que sea requerido por el estudio hidrológico, se proporcionará la capacidad de carga admisible del suelo de fundación. Fundación de las Estructuras del Puente Eten Características Geométricas de la Fundación de la Estructura y Presiones de Contacto aproximadas que se espera transmitir al terreno de fundación. • Se desarrollará a partir de información preliminar proporcionada por el especialista en estructuras, particularmente en lo referente al tipo y dimensiones de los cimientos proyectados. Análisis de las Condiciones de Cimentación de la Estructura. • Involucra el análisis de todos los parámetros geotécnicos del suelo y subsuelo de fundación de la subestructura, incluyendo el nivel de socavación máxima esperada, reportado por el correspondiente estudio hidrológico. En este acápite se establecerá la cota de desplante de la subestructura. El nivel mínimo de cimentación estará referido a cotas absolutas (m.s.n.m.), y deberá estar por debajo del nivel de socavación total, teniendo la cimentación bajo esta condición crítica, una profundidad confinada no menor a la asumida en los cálculos de capacidad portante • En el caso de tratarse de una fundación sobre roca, se procederá a determinar los indicadores RQD y RMR. • Para efectos de lo anteriormente requerido, el consultor deberá formular y desarrollar un programa de prospección geofísica mediante el método de refracción sísmica y un programa de perforación diamantina, de manera concordante a lo requerido en el acápite 9.1.3 y subsiguientes. Análisis de la Capacidad de Carga Admisible del Suelo o Subsuelo de Fundación. • Los cálculos correspondientes se efectuarán concordantemente con el procedimiento recomendado por las especificaciones de diseño AASHTO LRFD. • El cálculo de la capacidad de carga admisible se sustentará en ensayos de mecánica de suelos o de rocas (según corresponda); en el caso de suelos, adicionalmente se investigará la densidad de campo, los mismos que aportarán los parámetros de cohesión, fricción interna y densidad relativa. Análisis de los asentamientos potenciales esperados. • Se determinará el asentamiento potencial del suelo de fundación luego se ser sometido a las sobrecargas de servicio, se procederá de manera concordante con el procedimiento recomendado por las especificaciones de diseño AASHTO LRFD y deberán contemplar la influencia del nivel freático, por tanto es obligación del Consultor verificar la cota de éste e incluir en el Estudio esta información para su respectiva evaluación. • El cálculo de los asentamientos potenciales se apoyará en ensayos de resistencia al corte, en el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson correspondientes al material localizado al nivel de fundación y por debajo de este hasta el área en la que se considera influencia del correspondiente bulbo de presión. Eventualmente, en el caso de la presencia de arcilla en los niveles de desplante o de influencia del correspondiente bulbo de presión se procederá a ensayos de consolidación. En caso de localizarse capas intercaladas de materiales con distintas capacidades de respuesta geomecánica, se procederá a calcular los asentamientos potenciales para LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

63

suelos multicapa se acuerdo al procedimiento propuesto por la normatividad AASHTO LRFD. Análisis del Grado de Agresividad del Suelo y Agua al Concreto y a las Armaduras de Hierro. • Se determinará a partir de los ensayos estandarizados en la normatividad técnica pertinente respecto a nivel de concentración de hidrógeno (PH), contenido total de sales disueltas, presencia de iones solubles de sulfato y cloruro. • Dependiendo de la observación geológica, eventualmente se procederá a investigar la presencia en el suelo o subsuelo de fundación el contenido de Azufre y hierro mediante análisis espectrométrico a efectos de determinar potenciales fuentes generadoras del radical libre SO4 y de hidróxido ferroso, ambos elementos nocivos al concreto y a las armaduras de hierro. ¾ Se propondrá la solución geotécnica para cada uno de los problemas geodinámicos identificados en el análisis temático precedente y que así lo requieran, estableciéndose el correspondiente vínculo con el acápite donde se analiza la necesidad de implementar dicha propuesta. • Se procederá a calcular y formular los parámetros de diseño fundamentales que permitan al proyectista proceder a implementar la solución propuesta y que a la vez constituyan el correspondiente sustento técnico de la propuesta. • Se adjuntará un plano con las correspondientes secciones geotécnicas el cual eventualmente puede constituir uno solo con el plano geodinámico o en su defecto con el correspondiente plano geológico, lo que resulte más apropiado y explicativo. Información Gráfica: Plano de planta y secciones Geotécnicas, fotografías de representativas; toda esta información puede ser integrada en un solo plano para cuya elaboración deberán tenerse presente los convencionalismos cartográficos elementales: Simbología geológica convenida, escala y coordenadas UTM. 9.1.3

Para efectos de la investigación geotécnica del suelo y subsuelo de fundación del puente Eten, se desarrollará un programa de prospección geofísica, según el método de refracción sísmica, el cual deberá contemplar como mínimo: ¾ Se realizará una prospección geofísica según el método de refracción sísmica, como información complementaria de correlación entre los puntos de perforación a efectos de verificar la continuidad estratigráfica horizontal y vertical hasta las zonas de poca o nula influencia a la cimentación (mínimo 30 m de profundidad); en ningún caso sustituirán a los métodos de sondeo directo (perforaciones). ¾

La prospección geofísica comprenderá cuando menos: tres líneas transversales al cauce del río (paralelas al eje del puente); una línea transversal con respecto al eje del puente para cada componente de apoyo (paralelas al cauce del río). Las líneas geofísicas paralelas al eje del puente sobrepasarán cuando menos 50 m en cada extremo a la longitud total de la estructura; una se ubicará a lo largo del eje del puente y las otras dos serán paralelas a la anterior (una a cada lado) con una separación mínima entre ellas entre 30 y 50 m (queda a criterio del especialista en geofísica determinar el espaciamiento óptimo en función a las condiciones del terreno, a efectos de lograr información del subsuelo a lo largo de una franja 60 m más larga que la longitud total del puente y de 100 m de ancho [50 m a cada lado del eje del puente]);

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

64

las líneas geofísicas transversales al eje del puente tendrán por punto medio la línea eje del puente y comprenderán 60 m de longitud como mínimo. ¾

El producto final de la prospección geofísica comprenderá como mínimo perfiles contínuos interpretados, elaborados con una resolución mínima entre 3m y 7m, donde la sección final corresponderá al mejor modelo matemático calculado por el algoritmo de optimización que corresponde a cada registro. El resultado será una sección de distribución de las velocidades del sonido (curvas tiempo - distancia), Interpretada de tal forma que proporcione como información mínima: El espesor y profundidad de capas distintas dentro del material no consolidado y la profundidad, tipo y grado de integridad del basamento rocoso (de encontrarse dentro del alcance de la prospección).

¾

Previamente a la ejecución de los trabajos de prospección geofísica, el contratista deberá exponer a satisfacción de la entidad contratante el respectivo plan de prospección, las bondades y limitaciones del equipo a emplear y el producto que se espera obtener.

¾

El inicio de los trabajos de prospección presupone que previamente se ha levantado la carta geológica - estructural del área de influencia de la fundación con las correspondientes secciones geológico - estructurales interpretadas, a partir de la cual se determinarán a priori los principales elementos refractores a efectos de poder estudiar con asertividad las respectivas domócronas para cada refractor; así mismo, previamente a la prospección en si, se calculará el respectivo mapa de confianza a partir de un número apropiado de pruebas que estará en función al área a prospectar y a la estratigrafía local; el plan para definir el mapa de confianza deberá ser aprobado previamente por la entidad contratante.

¾

Deberá preverse la eventual necesidad de hidrófonos para prospectar en forma adecuada el subsuelo del cauce del río, en su defecto previamente se pondrá a consideración y aprobación de la entidad contratante cualquier método alternativo en la muy excepcional eventualidad de que existan obstáculos insalvables para la aplicación del método de prospección sísmica.

¾

Deberá preverse la utilización de filtros adecuados para suprimir interferencias sónicas como la eventualmente generada por las cercanías del río y el tránsito vehicular.

¾

En la medida que el programa de prospección geofísica constituye el procedimiento único para acceder al conocimiento de variables fundamentales para la fundación de la estructura en los puntos intermedios a las columnas de perforación, tanto la entidad contratante como la supervisión y la firma contratista serán sumamente rigurosas en el control de calidad del trabajo, debiendo confiar este a una firma con experiencia acreditada y con equipos geofísicos de última generación, la cual deberá contar con la aceptación previa de la entidad contratante. Información Gráfica: Plano de planta y secciones geofísicas interpretadas, fotografías representativas; toda esta información puede ser integrada en un solo plano para cuya elaboración deberán tenerse presente los convencionalismos cartográficos elementales: Simbología geológica convenida, escala y coordenadas UTM.

Igualmente el consultor desarrollará un programa de prospección diamantina que deberá contemplar como mínimo:

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

65

¾Un sondaje de perforación diamantina a lo largo del eje del puente en cada punto de apoyo, cada uno de los cuales desarrollará una profundidad mínima de -30 m, totalizando 4 taladros con una longitud total perforada de 120 m. ¾ La ubicación exacta de los taladros deberá ser de forma tal que a criterio del especialista, proporcionen información confiable de las condiciones del subsuelo por debajo del nivel de fundación de las estructuras; previamente la ubicación de los taladros será propuesta por la firma contratista y necesariamente aprobada por la entidad contratante) ¾ Los testigos deberán ser logueados en el campo (a pié de pozo) por un Ing. Geólogo especialista en Geotécnia. La muestra deberá ser adecuadamente almacenada en cajas portatestigos y remitida a Lima. ¾ Tratándose de un trabajo de alta especialización, eventualmente los trabajos de perforación diamantina pueden ser subcontratados, en cuyo caso el consultor tendrá en cuenta que Independientemente del informe emitido por el contratista de perforación, este debe elaborar a partir del mismo su propia interpretación y sus propias recomendaciones ya que los resultados consignados en el estudio son de su exclusiva responsabilidad. ¾ En el informe geotécnico el consultor deberá indicar como mínimo la metodología de perforación empleada, el logueo, el registro de ensayes SPT y certificados originales de análisis; el logueo deberá incluir una representación gráfica de la columna estratigráfica local a escala conveniente para apreciar detalles a 0.5 m, además de un plano topográfico de planta y secciones geológicas y geotécnicas verticales y transversales, interpretadas y con la ubicación exacta del punto de sondaje. Información Gráfica: Plano de planta con la ubicación de los taladros, columnas estratigráficas derivadas del logueo, resultados SPT y secciones geológico - geotécnicas - estructurales interpretadas, fotografías representativas; toda esta información puede ser integrada en un solo plano para cuya elaboración deberán tenerse presente los convencionalismos cartográficos elementales: Simbología geológica convenida, escala y coordenadas UTM. 9.1.4

Para efectos de la investigación de las características del suelo de fundación del puente, se efectuarán en cada uno de los pozos de prospección perforados para cada punto de apoyo de la estructura, ensayos de penetración estandard (SPT) con toma de muestras y registros para cada estrato de espesor e influencia significativa; se deberá prever como mínimo la realización del ensayo SPT con recuperación de muestra en los niveles de desplante determinados así como dentro del intervalo de 0.5 a 0.75 del ancho de la zapata, por debajo del nivel de desplante.

9.1.5

Cualquier eventualidad que sugiera detener la perforación antes de alcanzar la profundidad estipulada, podrá proceder previa autorización del Ministerio y siempre que se supere el probable nivel de cimentación hasta la profundidad que cubra la zona activa de esfuerzos y las cargas transmitidas por la estructura sean despreciables (mínimo: dos veces el ancho de la zapata por debajo del nivel de desplante).

9.1.6

En el caso de hallarse sustrato rocoso, la detención o suspensión de las perforaciones, sólo procederá siempre que la evaluación geotécnica in situ, respecto a las características litológicas, estructurales y geomecánicas, ratifique la calidad del macizo rocoso como material de cimentación, previa conformidad del Ministerio.

9.1.7

Se tomará una muestra al nivel de desplante establecido para cada pozo exploratorio excavado para cada punto de apoyo de la estructura, las cuales serán remitidas al laboratorio correspondiente donde serán sometidas a los análisis N° 1, N° 2 y N° 3, (según corresponda a muestra de roca o suelo) indicados en (9.1.9), para este propósito durante los trabajos de perforación se tomarán medidas para procurar una recuperación de muestra mínima de 95%.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

66

9.1.8

Se tomará una segunda muestra en el nivel más apropiado ubicado dentro del intervalo: 0.5B - 0.75 B (B = Ancho de zapata) por debajo del nivel de desplante, donde se tomarán medidas para procurar una recuperación de muestra mínima de 95 %, la cual se remitirá al laboratorio correspondiente donde será sometida a los análisis N° 3 indicados en (9.1.9).

9.1.9

Los ensayos mínimos a ejecutar, según corresponda a muestras de suelo o roca, son los siguientes: ƒ Análisis N° 1: Se aplicará sobre eventuales muestras de roca tomada a nivel de desplante, (1 m por debajo del contacto superior con el suelo o en todo caso, previa coordinación y aprobación de la entidad contratante, por debajo de la capa expuesta a alteración por intemperismo si esta se localiza a una profundidad menor a 1 m); en caso de encontrarse un sustrato diferente al que se espera de acuerdo a los estudios previos. En caso de circunstancias no previstas, el tipo de ensayo deberá replantearse concordantemente con los requerimientos de la normatividad AASTHO LRFD y en coordinación con la entidad. ¾ Determinación de Módulos de Elasticidad (ASTM D 3148) ¾ Ensayo de Compresión Triaxial (AASTHO T 266 / ASTM D 2664) ¾ Análisis químico por cloruros, sulfatos, contenido total de sales y potencial de hidrógeno. ƒ Análisis N° 2: Se aplicará sobre muestras de suelo tomada a nivel de desplante, en caso de encontrarse un suelo diferente al que se espera de acuerdo a los estudios previos, el tipo de ensaye deberá replantearse de acuerdo con los requerimientos de la normatividad AASTHO LRFD y en coordinación con la entidad. Contenido de Humedad ASTM 4643. Gravedad Específica AASHTO T 88 (ASTM D 422). Distribución Granulométrica AASHTO T 88 (ASTM D 422). Límite Líquido – Límite Plástico AASHTO T 90 (ASTM D 4318). Ensayo Triaxial Consolidado Drenado AASHTO T 297 (ASTM D 4767) en caso de proyectarse la fundación sobre suelo granular. ¾ Ensayo Edométrico de proyectarse la fundación sobre suelo potencialmente consolidable. ¾ Análisis químico por cloruros, sulfatos, contenido total de sales y potencial de hidrógeno. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

ƒ Análisis N° 3: Se aplicará sobre muestra de suelo tomada dentro del intervalo: 0.5B - 0.75 B (B = Ancho de zapata) por debajo del nivel de desplante; en caso de encontrarse un suelo diferente al que se espera de acuerdo a los estudios previos, el tipo de ensaye deberá replantearse de acuerdo con los requerimientos de la normatividad AASTHO LRFD y en coordinación con la entidad. Contenido de Humedad ASTM 4643. Gravedad Específica AASHTO T 88 (ASTM D 422). Distribución Granulométrica AASHTO T 88 (ASTM D 422). Límite Líquido – Límite Plástico AASHTO T 90 (ASTM D 4318). Ensayo Triaxial Consolidado Drenado AASHTO T 297 (ASTM D 4767) en caso de localizarse un estrato de suelo granular. ¾ Ensayo edométrico, de localizarse un estrato consolidable. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

9.1.10

El informe a presentar deberá indicar como mínimo:

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

67

¾ Un plano topográfico de planta y secciones geológicas y geotécnicas verticales y transversales, interpretadas y con la ubicación exacta de los puntos de sondaje. ¾ La firma consultora deberá adjuntar al informe las hojas o memorias de cálculos de la capacidad portante de los materiales de fundación. 9.1.11 Los cálculos con Factores de Seguridad (F.S.) distintos a los sugeridos por el Manual de Puentes del MTC y por la normativa AASTHO LRFD, deberá ser técnicamente justificados. 9.1.12 La cimentación en taludes podrá procederse siempre y cuando se garantice fehacientemente la nula socavación de la zona de apoyo y se realicen Análisis de Estabilidad de Taludes tanto en suelos como en rocas; y para los cálculos de capacidad de carga se emplearán metodologías propias de cimentación en taludes, considerando la resistencia al corte de los materiales. 9.1.13 Las fuerzas sísmicas de diseño deberán ser calculadas a partir de un estudio de riesgo sísmico basado en los considerandos establecidos en el Título II del Manual de Diseño de Puentes (2003) elaborado por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 9.1.14 El Consultor desarrollará el diseño de los accesos, para lo cual debe efectuar los correspondientes estudios topográficos, suelos, geológicos y geotécnicos, que permitan definir la estabilidad de los taludes y las condiciones geotécnicas de las plataformas de acceso. 9.1.15 En general el desarrollo del Estudio Geológico - Geotécnico deberá efectuarse sobre la base de levantamientos topográficos a escala apropiada que permita el análisis local de la zona de emplazamiento del puente; la información geológica, geodinámica y geotécnica será plasmada en los correspondientes planos que a su vez estarán soportados por los aludidos levantamientos topográficos. 9.1.16 El cálculo de capacidad de carga debe considerar la influencia del nivel freático, por tanto es obligación del Consultor verificar la cota de éste e incluir en el estudio esta información para su respectiva evaluación. 9.1.17 Suelos y Pavimentos (accesos).a) El Contratista deberá realizar una cuidadosa prospección de campo mediante calicatas que serán cada 250 metros; las mismas que deberán ser ampliadas en la medida que se identifique cambios sustanciales en el terreno; para la obtención de las muestras de suelos; elaborará un perfil estratigráfico (horizontal 1:25,000 y vertical 1:12.5) y realizará ensayos por cada variación estratigráfica y ejecutando los siguientes ensayos de laboratorio, en conformidad con las EG2000 y ASTM 2006, estando respaldados con certificados expedidos por un Laboratorio reconocido: b) Humedad Natural, Análisis Granulométrico, Límite Líquido, Límite Plástico, Indice de Plasticidad, Sales Solubles, Clasificación SUCS, Clasificación AASHTO, Próctor, CBR, Durabilidad para establecer el tipo, calidad y espesor de los diferentes estratos de suelos, determinando la densidad-humedad y el valor soporte del suelo (CBR) de la subrasante. c) El reconocimiento deberá determinar la presencia de suelos orgánicos, expansivos, etc. En cuyo caso las calicatas podrán ser más profundas. Igualmente determinará de ser necesaria, la profundidad de la napa freática. d) Dicho perfil deberá incluir toda información que pudiera explicar la condición del suelo actual bajo la superficie de rodadura, en un espesor no menor de 1.50 m de profundidad por debajo de la superficie de rodadura existente. Se debe indicar las zonas con problemas de estabilidad de taludes, de fuertes pendientes, curvas cerradas, etc.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

68

e) De requerirse mayor número de prospecciones de campo como consecuencia de las condiciones existentes, y/o cuando se verifique cambios sustanciales de las características del suelo que requieran ejecutar un mayor número de ensayos y pruebas de laboratorio, estas serán efectuadas por el Contratista. f) Las calicatas deben ser protegidas para su evaluación y estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su ubicación. Por seguridad vial las calicatas serán rellenadas una vez que haya sido inspeccionado el trabajo. g) Los trabajos están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar la estructura de la sub-rasante sobre la cual descansara el futuro pavimento. El Contratista será el responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. 9.1.18 En base a la información obtenida y de la revisión de los antecedentes se efectuará el rediseño del pavimento. 9.2

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS

9.2.1

Se realizará el estudio técnico de hidrología e hidráulica para la construcción del puente Puente Eten y Accesos para determinar la profundidad de cimentación y protección de los puntos de apoyo.

9.2.2

La información hidrométrica de caudales máximos anuales para el presente estudio será mayor de 25 años de registro histórico, en su defecto deberá ser simulado previa calibración a través de un modelo hidrológico HYDROLOGIC MODELING SYSTEM HEC-HMS a partir de la precipitación máxima de 24 horas de una estación ubicada en la cuenca teniendo como punto de control el eje del puente, para un periodo de recurrencia de 250 años.

9.2.3

Tomar en cuenta la existencia de la presa Tinajones aguas arriba del puente Eten y que implicancias puede tener la descarga máxima de regulación.

9.2.4

Se determinaran la curva de calibración de la sección transversal, curva nivel-gasto, para que en el proceso constructivo se coloque una regla graduada a escala apropiada para la lectura y control de niveles y el caudal que pasa por la sección transversal del eje del puente.

9.2.5

Las informaciones hidrometeorológicas e hidrométricas antes de ser usadas, deberán ser completadas y ajustadas a una función de distribución para eventos extremos máximos.

9.2.6

El contratista deberá realizar el levantamiento del perfil real de la sección transversal del cauce, batimetría por vado y/o utilizando los aparatos apropiados tales como la ecosonda u otros similares dependiendo de las condiciones del caudal del río. Así mismo se determinará el nivel de aguas medias ordinarias en el eje (namo). El seccionamiento debe efectuarse a 2.00 Km aguas arriba y 1.00 Km aguas debajo cada 50 m.

9.2.7

Los accesos del puente tendrán un nuevo rediseño y se adicionaran las obras de drenaje dependiendo de las condiciones de la zona con fines de protección del puente, para ello se ampliará el levantamiento topográfico de los mismos.

9.2.8

El nivel de aguas extraordinarias (name) será simulado a través de un modelo HIDRAULICO HEC-RAS, bajo las consideraciones del régimen permanente por las características del río que presenta.

9.2.9

Los parámetros hidráulicos serán determinados previo a los ensayos de laboratorio como el diámetro medio de las partículas del lecho (mm), peso volumétrico seco del material (Tn/m3),

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

69

estos valores serán determinados según el tipo de material que presenta el lecho. Así mismo, deberán determinar el coeficiente Manning(n) del cauce y de los bordes. 9.2.10

La profundidad de socavación potencial total deberá ser calculada con la mayor precisión posible para cada apoyo con el objeto de verificar la cota de desplante con el nivel de confianza esperada.

9.2.11

Plantear las alternativas de las obras de protección y encauzamiento en los dos márgenes del puente Eten, realizando el estudio a partir de 2.00 km aproximadamente del eje del puente de aguas arriba y 1.00 Km aguas abajo.

9.2.12 En los puntos de apoyo hacer el análisis de protección y considerar si lo amerita. 9.3

ESTUDIO DE CANTERAS, DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE Y FUENTES DE AGUA CANTERAS Se localizarán canteras o áreas de préstamo de material para conformar los rellenos, así como las canteras que serán utilizadas para la capa del pavimento a nivel de afirmado y de los agregados pétreos para concretos. Se seleccionarán únicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la rehabilitación y mejoramiento total de la vía y cuya explotación cumpla con las exigencias de conservación ambientales. Las canteras deberán ser ubicadas respecto a la carretera en estudio, delimitadas en el terreno mediante hitos de concreto, analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, capacidad, volumen de material utilizable y desechable, período y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento, procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser usados en obra; indicando además sus condiciones y posibles derechos de explotación teniendo en cuenta los dispositivos legales vigentes para la explotación de canteras, D.S. Nº 037-96-EM, Ley 26737 y su Reglamento, y D.S. Nº 024-99-AG. Las muestras representativas de los materiales de cada cantera serán sometidas a los ensayos estándar (según Eg-2000), a fin de determinar sus características y aptitudes para los diversos usos que sean necesarios. Los ensayos de las canteras deberán ser de 2 tipos: Estrato por Estrato El conjunto de materiales Los ensayos de laboratorio para determinar las características físicas, químicas y mecánicas de los materiales de cantera serán: -

Análisis Granulométrico Módulo de fineza Límites de consistencia (Indices de Attenberg) Material que pasa la malla No. 200 Peso específico y absorción Peso unitario (varillado y suelto) Densidad Impurezas orgánicas Sales solubles totales Contenido de sulfatos Equivalente de arena Durabilidad, para agregado fino y grueso

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

70

- Desgaste de Los Angeles - Próctor Modificado - Valor Relativo de Soporte CBR Con el fin de determinar los estratos a explotar, su utilización, rendimiento y potencia de las canteras, se realizarán exploraciones (mínimo 5 prospecciones por área menor o igual a una hectárea), por medio de sondeos, calicatas y/o prospecciones sísmicas. La profundidad de las calicatas será compatible con la profundidad máxima de explotación, no siendo permitido profundidades inferiores a ésta. En caso la profundidad sea demasiado grande, se deberá efectuar calicatas complementarias con utilización de retroexcavadora, sondeo rotativo o prospección sísmica, a fin de alcanzar la profundidad de explotación y garantizar la real potencia del banco de material. Presentará el levantamiento topográfico delimitado de las canteras, ubicando las prospecciones de estudio efectuadas, para evitar costos posteriores por derecho de explotación, revegetación e integración con el paisaje, así como los costos asociados a estas acciones, comprendiendo: a) El levantamiento topográfico correspondiente con curvas a nivel espaciadas como máximo un (01) metro. b) El levantamiento topográfico de la vía de acceso (desde el eje de la carretera hasta el área de influencia de la cantera). c) El Contratista deberá garantizar la cantidad y calidad de los materiales para los diversos usos, además deberá prever las actividades y obras requeridas para la clausura y reconformación morfológica de los sitios de explotación. Depósitos de material excedente -DMEs Se localizarán DMEs en el entorno del área de influencia que no comprometa ecosistemas sensibles o terrenos en uso actual o que sean propiedad de terceros, de preferencia terrenos eriazos que no comprometan la cobertura superficial de manera permanente. Mediante levantamiento topográfico deberá establecerse su capacidad total, de modo tal que permita la disposición final del material excedente producido durante a ejecución de la obra. Fuentes de Agua De igual manera se deberá determinar la ubicación de las fuentes de agua y su calidad para ser usada en la obra, y hacer el análisis químico correspondiente. Asimismo, deberá ubicar los depósitos de material excedente, para las mezclas de concreto Pórtland. 9.4

ESTRUCTURAS El diseño estructural del puente deberá realizarse acorde con las disposiciones del Manual de Diseño de Puentes de la DGCF del MTC y complementariamente con la 4ta edidción de las especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (2007) Todos los cálculos necesarios para la determinación de las solicitaciones, desplazamientos y verificación de los estados límite en cada uno de los componentes del puente, así como de las obras de retención, deberán ser presentados bajo una secuencia ordenada y con un desarrollo tal que fácilmente puedan ser entendidos, interpretados y verificados. En lo posible, deben ser iniciados con un esquema del sistema estructural adoptado, indicando dimensiones, condiciones de apoyo y cargas consideradas.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

71

Las hipótesis de cálculo de los métodos de verificación utilizados deben ser indicadas con claridad, los símbolos utilizados deben ser bien definidos, las fórmulas aplicadas deben figurar antes de la introducción de los valores numéricos y las referencias bibliográficas deben ser precisas y completas. Los resultados, con notaciones, unidades y símbolos, deben ser acompañados con diagramas de solicitaciones y desplazamientos. En la memoria de cálculo se debe proporcionar: - Descripción de la estructura - Hipótesis de cálculo - Norma de Referencia - Dimensionamiento - Cálculo de las solicitaciones - Croquis de detalles - Bibliografía Si los cálculos de la estructura son efectuados con software especializado, estos deben ser presentados indicando los siguientes detalles:

9.5

•

El programa de cómputo utilizado, indicando nombre, origen, método de cálculo, hipótesis básicas, fórmulas, simplificaciones, referencias bibliográficas, manual de uso indicando los procedimientos de ingreso de datos e interpretación de los resultados.

•

.Los datos de entrada, modelo estructural, descripción detallada de la estructura acompañada de esquema con dimensiones, propiedades de las secciones, condiciones de apoyo, características de los materiales, cargas y sus combinaciones.

•

Los resultados del cálculo por computador, parte integrante de la memoria de cálculo, deben ser ordenados, completos y contener toda la información necesaria para su clara interpretación. Además de esto, deben permitir una verificación global, independiente y de ser posible, contener resultados parciales del análisis realizado.

SEÑALIZACIÓN Se propondrá la señalización mínima de información acorde con el “Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras” vigente, y de protección ambiental correspondiente, a fin de contribuir con informar los nombres de los centros poblados y la protección del entorno ambiental de la carretera.

9.6

METRADOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

9.6.1 Los metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, tanto en procedimientos constructivos, métodos de medición como en base de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta. 9.6.2 Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los diseños propuestos indicados en la planta, perfil longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales, diseño y detalles constructivos específicos, los cuales deberán estar sustentados con sus respectivas planillas y/o croquis correspondientes. LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

72

9.6.3 Se presentarán análisis de precios unitarios para cada partida del presupuesto, considerando la composición de mano de obra, equipo, materiales y rendimiento correspondientes. Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos generales fijos y variables). El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos e indirectos. 9.6.4 Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto y tendrán como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista, así como las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras del MTC y de mitigación del medio ambiente. 10.0

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Los estudios de Impacto Ambiental serán realizados por empresas que se encuentren debidamente calificadas e inscritas en el registro de entidades autorizadas para la elaboración de estudios de impacto ambiental en el Subsector Transportes (Resolución Directoral N° 063-2007-MTC/16 publicada en el diario El Peruano el 19.07.2007).

10.1. Objetivo General El objetivo general de la evaluación y manejo socioambiental del proyecto es identificar y caracterizar los impactos ambientales y sociales que potencialmente pueda generar el proyecto en los medios físico, biológico, socioeconómico y cultural; y, especificar medidas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos. 10.2. Objetivos específicos ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

¾ ¾ ¾

Caracterizar y describir el medio ambiente físico, biótico socio económico, cultural y social en el que se va desarrollar el proyecto. Identificar y evaluar los impactos, directos e indirectos, positivos o negativos producidos por las obras del proyecto sobre su entorno. Definir especificaciones ambientales para la ejecución de las diferentes obras del proyecto. Definir las necesidades de expropiaciones de viviendas, áreas agrícolas afectadas permanentemente por el proyecto Presentar un Plan de Manejo Ambiental en el que queden precisadas y ubicadas las medidas ambientales para la prevención, corrección, mitigación y compensación de los impactos ambientales negativos. Asimismo, las que permitan la compensación de las propiedades afectadas. Presentar el respectivo programa de implantación de acuerdo con el cronograma de obras. Incluir en el Plan de Manejo Ambiental, un Programa de Seguimiento o Monitoreo Ambiental, que permita evaluar la oportunidad y eficacia de las medidas señaladas anteriormente. Asimismo, incluir un Programa de Contingencias, para dar repuesta a la ocurrencia de accidentes o riesgos previsibles o de los ajenos al desarrollo y operación normal del proyecto. Presentar un Programa de Inversiones, que contenga el costo de llevar a cabo las medidas propuestas para la mitigación de los impactos negativos, directos e indirectos y la compensación de la población afectada.

10.3 COMPONENTES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL A continuación se establecen los aspectos e información indispensable que la Entidad Consultora deberá desarrollar para cada tema que conforma la Tabla de Contenidos Mínimos Obligatorios del Informe Final del Anexo 1. 10.3.1 Resumen Ejecutivo

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

73

Este acápite desarrollará una síntesis de los aspectos más importantes del estudio incluyendo la descripción de la obra, el análisis de impactos y el plan de manejo ambiental, de tal manera que facilite la compresión de la información proporcionada, por lo que se debe cuidar la redacción y presentación. El Resumen Ejecutivo si bien se ubica al comienzo del Informe Final del EIA, es conveniente realizarlo después de haber analizado todos los aspectos del mismo. Su extensión no debe exceder el 10% del total de páginas del Estudio de Impacto Ambiental. 10.3.2 Objetivos del EIA Se transcriben el objetivo general y objetivos específicos señalados en los acápites 11.1 y 11.2. de los presentes Términos de Referencia. 10.3.3 Marco Legal Se debe considerar el marco legal general que rige para la protección del medio ambiente en las obras de infraestructura vial en todas sus etapas, así como el específico en que se sustenta la conservación de las áreas naturales protegidas, áreas complementarias al SINANPE y otras categorías, así como los convenios internacionales ratificados por el Perú, de conformidad con la legislación sobre la materia. De ser el caso, debe considerarse el marco legal específico referido a las afectaciones a la propiedad privada. Asimismo, deben incluirse los dispositivos regionales y/o municipales vinculados a los aspectos ambientales del proyecto y su área de influencia. 10.3.3.1. Análisis Legal A manera de referencia y no excluyente, se incluirán las siguientes normas: ƒ

Constitución Política del Perú.

ƒ

Ley General del Ambiente: Ley Nº 28611, publicada el 13 de octubre de 2005.

ƒ

Ley de Áreas Naturales Protegidas: Ley N° 26834, publicada el 30 de junio de 1997, y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 038-2001-AG

ƒ

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales: Ley Nº 26821, publicada el 25de junio de 1997.

ƒ

Ley Forestal y de Fauna Silvestre: Ley Nº 27308, publicada el 15 de julio del 2000.

ƒ

Ley General de Residuos Sólidos: Ley Nº 27314, publicada el 20 julio del 2000.

ƒ

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA): Ley Nº 28245, publicada el 04 de junio de 2004, y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM del 28 de enero de 2005.

ƒ

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental: Ley Nº 27446, publicada el 23 de abril del 2001.

ƒ

Ley General de Expropiaciones: Ley Nº 27117.

ƒ

Ley que facilita la ejecución de obras viales Ley Nº 27628.

ƒ

Dictan disposiciones sobre inmuebles afectados por trazos en vías públicas Decreto Ley Nº 20081

ƒ

Ley de Bases de la Descentralización: Ley Nº 27783

ƒ

Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales: Ley Nº 27867 y su mofificatoria Ley Nº 27902.

ƒ

Ley Orgánica de Municipalidades: Ley Nº 23853.

ƒ

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Ley N° 27791.

ƒ

Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública : Ley Nº 27293

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

74

ƒ Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación: Ley Nº 28296, publicada el 22 de julio de 2004. ƒ

Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos: Ley Nº 28256, publicada el 18de junio de 2004;

ƒ

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC

ƒ

Texto Único de Procedimientos Administrativos: D.S. Nº 016-2005-MTC, publicado el 29 de junio de 2005

ƒ

Reglamento de Investigaciones Arqueológicas: R.S. Nº 004-2000-ED, publicado el 25 de enero de 2000.

ƒ

Reglamento de la Resolución Ministerial Nº 116-2003-MTC/02 a través de la Resolución Directoral Nº 063-2007-MTC/16, emitida por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales.

ƒ

Reglamento de la Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública: D.S. Nº 221-2006-EF, Directiva Nº 002-2007-EF/68.01 y Anexos del SNIP.

ƒ

R.D. N° 006-2004-MTC/16. Plan de Consultas y Participación Ciudadana

ƒ

R.D. N° 030-2006-MTC/16. Guía Metodológica de los Procesos de Consulta y Participación Ciudadana en la Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes.

ƒ

R.D. Nº 007–2004–MTC/16 Aprueban directrices para la elaboración y aplicación de Planes de Compensación y /o Reasentamiento Involuntario para proyectos de infraestructura vial.

ƒ

R.D. N° 029-2006-MTC/16. Identificación y Desarrollo de Indicadores Socio Ambientales para la Infraestructura vial en la Identificación, Clasificación y Medición de los Impactos Socio ambientales. 10.3.3.2. Autorizaciones y Permisos Se presentará el listado de autorizaciones y permisos requeridos para la ejecución del proyecto de infraestructura. Como referencia consultar el Anexo 2

10.3.4 Descripción y Análisis del Proyecto de infraestructura La Entidad Consultora presentará la descripción del proyecto basada en la información existente brindada por el proponente del proyecto y de estudios anteriores realizados. En este acápite, se deberá señalar las siguientes características: 10.3.4.1 Antecedentes Se señalará los antecedentes, estudios ambientales anteriores, proyectos y otras referencias que correspondan al proyecto de infraestructura. 10.3.4.2

Localización y ubicación

Se deberá señalar la localización del proyecto indicando el distrito, provincia y departamento en que se encuentra. Asimismo, se determinará la ubicación mediante coordenadas en el sistema Universal Transversal Mercator (UTM). 10.3.4.3

Características Actuales

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

75

Se deberá describir las características y condiciones actuales del área donde se construirá en puente Etén y sus accesos; si es que existe algún vado para el tránsito vehicular o de cualquier otro tipo de infraestructura que se haya instalado para suplir la ausencia del indicado puente. 10.3.4.4

Características Técnicas del Proyecto a implementar

Se deberán describir las principales características del proyecto a ejecutar con especial énfasis en aquellos aspectos que puedan generar impactos ambientales, como las siguientes: ¾ Ubicación y características geométricas (Planta y perfil), superficie de rodadura, sección transversal, longitud, etc. Presentar planos ¾ Tipo de estructura ¾ Tipo de cimentación para estribos, volúmenes y tipo de materiales de excavación ¾ Derecho de Vía. ¾ Necesidad de desvíos y o canalización de cauces (provisionales o definitivos) ¾ Construcción de los accesos (Volúmenes y tipo de Cortes, rellenos, muros de contención) 10.3.4.5

Descripción de las Actividades

Se deberá especificar lo siguiente: Explanaciones (ubicación, superficie y características ambientales) Desbroce (ubicación, superficie y características ambientales) Extracción de material para la ejecución del proyecto (Volumen total) Disposición de material excedente (Volumen total) Uso de fuentes de agua (Ver formato 3.1 del anexo Nº 3) Balance de Materiales (Ver formato 3.2 del anexo Nº 3) Construcción y funcionamiento de campamentos, plantas de asfalto, concreto, trituración de materiales, etc. ¾ Transporte de materiales, ¾ Obras de arte y drenaje ¾ Explanaciones. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

10.3.4.6

Instalaciones Auxiliares del Proyecto

La Entidad Consultora deberá consignar la información y los requerimientos establecidos en las fichas de caracterización presentadas en los Anexos. En caso que no aplique algunas de las especificaciones deberá ser sustentada adecuadamente. Asimismo, se deberá presentar el plano clave en las escalas de 1: 20, 000 o 1: 5, 000 de las siguientes instalaciones auxiliares: a) Canteras Se deberá consignar la siguiente información: ¾ Cuadro resumen según formato 3.3 del anexo Nº 3. ¾ Caracterización de cada cantera según Ficha 4.1 del anexo Nº 4. ¾ Plano de levantamiento topográfico (delimitación de cantera y acceso) y plano de secciones transversales para cada cantera. b) Depósitos de Materiales Excedentes (DME) Es el espacio destinado a la disposición final del material excedente de cortes, material de escombros y desmontes. Se deberá consignar la siguiente información: LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

76

¾ Cuadro resumen según formato 3.4. del anexo Nº 3. ¾ Caracterización de cada DME según Ficha 4.2 del anexo Nº 4. ¾ Plano de levantamiento topográfico (delimitación de DME y acceso), plano de secciones transversales, longitudinales y de conformación final para cada DME. No debe incluir residuos tóxicos o peligrosos ni orgánicos. Para estos se deberá construir depósitos impermeabilizados o conservarlos en recipientes no degradables. c) Campamentos Si corresponde, se considera dentro del área del campamento la infraestructura de viviendas, cocinas, comedores, almacenes, oficinas y la infraestructura sanitaria (abastecimiento y tratamiento de agua potable, servicios higiénicos, desagüe, tratamiento de efluentes domésticos, áreas de almacenamiento y disposición de residuos sólidos domésticos ) y áreas de recreación. ¾ Cuadro resumen según formato 3.5 del anexo Nº 3. ¾ Caracterización del campamento según Ficha 4.3 del anexo Nº 4. ¾ Plano de ubicación y distribución de vista en planta. d) Patio de Máquinas Se considera dentro del área del patio de máquina los talleres de mantenimiento y reparación de equipos, el área del parqueo de máquina, el almacén de combustible y surtidor, el almacén de insumos y materiales industriales, el área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos e industriales. Se deberá consignar la siguiente información: ¾ Ficha de caracterización de cada patio de máquinas según el formato 3.5 del anexo Nº 3. ¾ Caracterización del patio de máquinas según Ficha 4.4 del anexo Nº 4. ¾ Plano de ubicación y distribución de vista en planta. e) Planta Chancadora Si corresponde, para su instalación se deberá tener en cuenta la orientación del viento en la zona, cercanía a centros poblados, áreas de cultivo y otras áreas sensibles. Se deberá señalar la siguiente información: ¾ Caracterización de cada planta chancadora. ¾ Plano de ubicación y distribución de vista en planta. f) Planta de Concreto Si corresponde, para su instalación se deberá tener en cuenta la orientación del viento en la zona, cercanía a centros poblados, áreas de cultivo y otras áreas sensibles. Se deberá señalar la siguiente información: ¾ Caracterización de la planta de concreto. Ficha 4.5 del Anexo 4. ¾ Plano de ubicación y distribución de vista en planta. g) Polvorines Si corresponde, se deberá señalar la siguiente información: ¾ Ficha de caracterización de cada polvorín según el ficha 4.6 del anexo Nº 4. ¾ Plano de ubicación y distribución de vista en planta. LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

77

¾ Diseño, ubicación, almacenaje y manejo según lo estipulado en las normas de DISCAMEC del Ministerio del Interior. 10.3.4.7

Requerimientos de Mano de Obra

La empresa consultora deberá señalar el número estimado de puestos de trabajo calificado y no calificado según actividad y cronograma de obra. 10.3.4.8.

Cronograma de Ejecución

Se deberá adjuntar el cronograma de ejecución de obra. 10.3.5 Determinación del área de influencia del Proyecto El área de influencia es la porción de territorio compuesta por elementos bióticos, abióticos y por la población humana en diferentes formas de organización y asentamiento, que podrían ser afectados positiva o negativamente por la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto de infraestructura. Dada la envergadura del presente proyecto es necesario definir el Área de Influencia Directa (AID) desarrollando los siguientes criterios. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Los centros poblados (comunidades, caseríos y otros) en cuya jurisdicción se ubicará la obra y sus áreas auxiliares, o que se encuentran adyacentes al puente. Las áreas naturales protegidas y su zona de amortiguamiento donde se ubicará la obra y sus áreas auxiliares. Se deberá considerar a las áreas de conservación regional y municipal e incluso las privadas, si las hubiese, así como otros sitios de interés como las áreas RAMSAR. Las áreas de patrimonio cultural colindante o próxima a la obra o a las áreas auxiliares Los predios (viviendas, tierras y otros) que pueden ser afectados o beneficiados por las obras relacionadas al proyecto de infraestructura. Las comunidades campesinas en cuya jurisdicción se ubica la obra o sus áreas auxiliares La microcuenca o cuenca donde se implementará el proyecto. Los ecosistemas críticos donde se ubica el proyecto o sus áreas auxiliares. El Área de Influencia Indirecta estará definida por la extensión geográfica sobre la cual el puente brindará servicio. La Entidad Consultora deberá adjuntar un mapa del Área de Influencia en escala referencial de 1:10, 000 a 1: 50, 000 donde señale claramente la ubicación de la obra, áreas auxiliares, las localidades y los centros poblados. 10.3.6. Línea Base Ambiental 10.3.6.1. Línea Base Física (LBF) Comprende la descripción y análisis de los siguientes componentes ambientales: a) Climatología.- Definición de los tipos climáticos existentes, en base al análisis de los elementos meteorológicos como temperatura, precipitación, vientos, humedad, horas de sol. etc. Se establecerán periodos de ocurrencia, valores máximos, promedios máximos y mínimos de temperatura y precipitación, principalmente. b) Geología y Geomorfología.- Estudio y análisis de las características geológicas y geotécnicas, así como los de litología, geomorfología, estructuras geológicas y tectónicas y sus efectos sobre el área del proyecto. La geotecnia enfocada a los procesos erosivos, a los movimientos en masa en relación con los impactos indirectos del proyecto.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

78

c) Fisiografía.- Se establecerán los rasgos fisiográficos del área de influencia indirecta, señalando los diferentes niveles de clasificación: Gran paisaje, Paisajes, sub paisajes y unidades de paisajes. Se señalarán lugares de interés paisajístico. d) Hidrografía e Hidrología.- Descripción del sistema hidrográfico, considerando micro cuencas, sub cuencas y de ser el caso de cuencas hidrográficas. En el análisis de la hidrología superficial se tendrá en cuenta el tipo de drenaje y la escorrentía superficial, el comportamiento hidráulico e hidrológico de los cuerpos de agua y sus cauces respectivos, principalmente de aquellos que serán afectados por el puente y sus obras conexas. e) Suelos.- Estudiados desde el punto de vista del recurso natural, su uso actual y potencial de acuerdo con la Capacidad de Uso Mayor de los mismos, para determinar los posibles conflictos de uso que puedan ser incrementados por la acciones indirectas del proyecto. 10.3.6.2. Línea Base Biológica (LBB) Comprende la descripción y análisis de los siguientes componentes ambientales: a) Zonas de vida Natural.- Descripción de las Zonas de Vida Natural existentes en el área del proyecto, de acuerdo con el sistema de clasificación de Leslie R. Holdridge. Parámetros de precipitación, temperaturas, suelos, vegetación propios del área de influencia del proyecto. b) Flora Silvestre.- Caracterización e identificación y descripción de los diferentes tipos de cobertura vegetal introducida o natural que están presentes en el área de influencia indirecta del proyecto. De ser el caso, identificación de las especies endémicas y con valor ecológico, cultural y comercial. c) Fauna Silvestre.- Caracterización e identificación de especies introducidas o domesticas y el estado y ubicación de la fauna silvestre (mamíferos, aves, anfibios y reptiles) existentes en el área de influencia indirecta. Además, de ser el caso, se identificarán las especies terrestres y acuáticas raras o con riesgo de extinción, con valor ecológico, cultural y comercial. d) Ecosistema Acuático.- Para su caracterización se seleccionarán puntos de muestreo teniendo en cuenta las características y la ubicación estratégica de los cuerpos de agua, el uso por la población y la posible afectación por las actividades del proyecto de infraestructura. Debe incluir necesariamente el análisis de las aguas del río o curso de agua sobre el que se construirá el puente. 10.3.6.3. Línea Base Socio Económica (LBS) Para la elaboración de Línea de Base Socio-Económica se hará el uso de fuentes de información primaria y secundaria. En el caso de la información primaria será necesario justificar claramente los criterios utilizados para la selección de la muestra y los informantes, respectivamente. Se espera la aplicación de por lo menos un taller de diagnóstico y entrevistas a profundidad para el recojo de información primaria. Dicha metodología deberá ser previamente definida y aprobada como parte del Plan de Trabajo. El trabajo de campo deberá adecuarse a las características de las poblaciones, de tal manera que se utilice el tiempo necesario para recoger una data representativa de las localidades estudiadas. La información secundaria deberá ser recabada de todas las fuentes disponibles: bibliotecas, municipalidades, dependencias del Estado (Salud, Educación, Policía, INEI, etc.) ONGs, universidades, Internet, entre otros. Esta información deberá ser adecuadamente citada dentro de la LBS. La descripción y el análisis del medio socio económico deben circunscribirse a los centros poblados (urbanos o rurales) o localidades que conforman el AID salvo que se indique lo contrario, y con mayor énfasis sobre los aspectos relacionados al proyecto de infraestructura.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

79

Para la elaboración de la LBS se deberán presentar los siguientes temas comparando la data de cada centro poblado y realizando el análisis respectivo. En caso de no existir centros poblados se deberá realizar la identificación de los temas aplicables a los pobladores residentes en el AID. a) Demografía Se deberá analizar los siguientes aspectos: Características Generales: Se deberá completar la información del cuadro 3.6 del anexo Nº 3, para cada centro poblado y localidad del AID. Población Distrital y sus Cambios en el Tiempo: Para cada distrito del AID se analizará la variación en el tiempo de la población total, por sexo, por grupos de edad y por categoría rural y urbana. Para ello se deberá basar en los últimos tres censos e incluir las pirámides poblacionales de cada distrito. b) Comunidades Campesinas Se entenderá por comunidad campesina a la forma de organización de la población que cuenta con una junta directiva, realiza asambleas periódicamente y está vinculada a un territorio común. De existir alguna comunidad campesina en el AID se deberá analizar los siguientes aspectos: Características Generales: Se deberá completar la información del cuadro 3.7 del anexo Nº 3, para cada comunidad campesina o nativa ubicada en el ámbito del AID. Características Culturales: Uso de dialecto, tipo de asentamiento (nuclear o disperso), estacionalidad del asentamiento, patrones culturales (vestimenta, comida, religión, salud y medicina tradicional, entre otros temas relevantes). c) Educación Características Generales: Se deberá completar la información según formato 3.8 del anexo Nº 3, para cada establecimiento educativo ubicado en el ámbito del AID Ubicación de las Instituciones Educativas del AID: Se deberá anexar el mapa donde se señale la ubicación y el cuadro donde se indique la distancia de las instituciones educativas con referencia a la obra y las áreas auxiliares, según formato 3.9 del anexo Nº 3. Desplazamiento del Alumnado: Se deberán identificar las vías de acceso, caminos y rutas en referencia con la obra. Asimismo precisar el horario de ingreso y salida del alumnado. d) Salud Características Generales: Se deberá completar la información según formato 3.10 del anexo Nº 3, para cada establecimiento de salud ubicado en el ámbito del AID Ubicación de los Establecimientos de Salud del AID: Se deberá anexar el mapa donde se señale la ubicación de los establecimientos de salud y el cuadro donde se indique la distancia de dichos establecimientos con referencia a la obra y las áreas auxiliares, según formato 3.11 del anexo Nº 3. Al respecto se presentará un análisis de la accesibilidad de los establecimientos de salud del AID. e) Economía Actividades Económicas del AID: Se analizarán las fortalezas y debilidades de los sectores económicos, tales como; agricultura, ganadería, minería, extracción maderera, industria, construcción, comercio,

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

80

turismo y servicios. Asimismo, los procesos productivos, la oferta, demanda y precios de los principales productos y servicios. Jornales y Salarios: Se consignará información de jornales y salarios de las diferentes actividades económicas, principalmente de las obras viales realizadas anteriormente y del sector construcción en general. f) Transporte Características Generales: Se deberán completar los principales datos del transporte terrestre a través de los cuadros 3.12, 3.13 y 3.14 del anexo Nº 3. Dichos cuadros deberán consignar la información de las rutas que atravesarían el puente objeto del proyecto. Diagnóstico del Transporte en el AID: Se deberá realizar un diagnóstico y análisis de la situación del transporte en los centros poblados y localidades del AID, los cuales deberán desarrollar los siguientes aspectos: ¾ ¾ ¾

Modalidades de Transporte: Se deberán describir todas las modalidades de transporte existentes, incluyendo el transporte terrestre (automóviles, mototaxis, bicicleta y otros), transporte fluvial, transporte ferroviario, el traslado a pie y uso de animales. Ventajas, desventajas y riesgos de los principales medios de transporte. Esto debe incluir necesariamente el análisis sobre la incidencia de los accidentes de tránsito en los dos últimos años, especialmente los relacionados al puente. Incluir las estadísticas. Ubicación de los Caminos Peatonales: Se deberá anexar el mapa donde se señale la ubicación de los caminos peatonales que cruzarán o conectarán el puente.

g) Comunicaciones Descripción de cada uno de los medios de comunicación existentes en el AID, como radio, televisión, medios escritos, teléfono, radiofonía, Internet y otros. De cada uno de ellos se deberá detallar empresas proveedoras, frecuencias o canales (en caso de radio y TV), cobertura, tipos de usuarios y tarifas. h) Institucionalidad Local y Grupos de Interés Institucionalidad Local: Se deberán señalar y analizar por separado las instituciones y organizaciones más importantes del AID, consignando la siguientes información según formato 3.15 del anexo Nº 3. La entidad consultora deberá considerar como mínimo las siguientes instituciones: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Municipalidades Distritales Gobernaciones o Tenencia Gobernación Jueces de Paz Organismos Estatales (Agricultura, MIMDES, Salud, Educación, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, etc.) Organizaciones de Base (Comunidad Campesina, Comunidad Nativa, Asociaciones Productivas, Vasos de Leche, Club de Madres, Organizaciones Religiosas, Juntas Vecinales, APAFAS, Comités de Regantes y otros) Agrupaciones Políticas (Movimientos Políticos, Partidos Políticos y Alianzas) ONG y Organismos de Cooperación Empresas Privadas Sindicatos Organizaciones y asociaciones vinculadas al transporte Grupos de Interés: Se entenderá como grupo de interés al conjunto de actores sociales (organizaciones, instituciones) que según su capacidad de presión pueden influir políticamente en la ejecución del proyecto, asimismo pueden ser personas u organizaciones locales que son afectadas, positiva o negativamente, por dicho proyecto.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

81

¾ Características Generales: Se deberá completar la información según formato 3.16 del anexo Nº 3, para cada grupo de interés del AID y del AII. ¾ Diagnóstico de Grupo de Interés: Para cada grupo de interés se deberá señalar y analizar los criterios que justifican su caracterización como grupo de interés o su relación con la infraestructura vial, estructura organizativa, competencias, junta directiva (sistema de elección, percepción de sus miembros, funciones y actividades, fortalezas y debilidades), características de las asambleas (frecuencia, asistencia, dinámica), número de miembros activos y no activos, principales logros, limitaciones y expectativas, relación con otros grupos de interés. Se deberá precisar los nombres de sus representantes. 10.3.7. Diagnóstico Arqueológico Se deberá incluir los resultados obtenidos por la evaluación arqueológica en aplicación de la normatividad vigente. Sitios arqueológicos e históricos identificados en el área del proyecto de infraestructura y sus áreas auxiliares. En los anexos se incluirá los documentos del inicio del trámite para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 10.3.8. Identificación y Evaluación de Impactos Socio Ambientales Consistirá en establecer y definir todas las actividades que involucren al proyecto y establecer los indicadores de cambio en cada uno de los componentes ambientales físico, biológico y sociales analizados en los estudios de la línea base. 10.3.8.1. Identificación de Impactos A) Durante la Etapa de Construcción Comprende las actividades efectuadas desde el inicio de las operaciones del contratista incluyendo la contratación de personal y servicios, hasta el abandono de las obras, incluyendo revegetación y desmantelamiento de instalaciones. En el medio ambiental, la empresa consultora desarrollará métodos y matrices que complementen la identificación y evaluación de impactos, teniendo como referencia para casos de proyectos lineales la matriz de factores de convergencia consignada en el anexo 5, donde se identificarán los impactos ambientales según las actividades del proyecto de las cuales derivan, éstas deberán tener relación con la línea de base y el plan de manejo ambiental. Para el caso de proyectos puntuales, el Consultor utilizará el método más adecuado a las características del mismo. La empresa consultora identificará impactos adicionales a los mencionados sobre la base del trabajo de campo e información secundaria analizada. ¾ Contaminación del suelo y el agua; y, degradación del paisaje por desechos y efluentes (basura, aguas servidas, aceite, grasa, combustible, pintura, etc.) generados en las áreas de trabajo. ¾ Riesgo de deslizamientos y derrumbes en áreas inestables debido a movimientos de tierra. ¾ Degradación del paisaje y contaminación de cuerpos de agua por disposición inadecuada de material de desecho y escombros provenientes de las construcciones. ¾ Posible expropiación afectación de predios total o parcial de terrenos e inmuebles requeridos para las obras y posible reubicación parcial de residentes, comercios, industrias y/u oficinas públicas En el medio social, la empresa consultora deberá considerar como mínimo los siguientes impactos: ¾ Efectos en la salud, educación, viviendas y seguridad de la población local, entre otros. ¾ Generación de empleo temporal en la población local LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

82

¾ Dinamización de la economía local por compra de productos o contratación de servicios ¾ Efectos sobre el tránsito vehicular y peatonal ¾ Efectos sobre otras obras de infraestructura en la zona ¾ Conflictos entre pobladores locales y trabajadores de la empresa B) Durante la Etapa de Operación Comprende los impactos generados por el uso y funcionamiento de la vía, una vez culminada la construcción. En el medio ambiental, la empresa consultora deberá considerar los principales impactos directos e indirectos en los componentes ambientales definidos según la metodología usada En el medio social, la empresa consultora deberá considerar como mínimo los impactos positivos y negativos en las actividades productivas, flujos migratorios, incremento del tráfico, entre otros. 10.3.8.2. Evaluación de Impactos La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los cuales deberán estar claramente definidos en el documento. Dichos métodos habrán de ser aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el desarrollo de la línea base. Para la evaluación de cada uno de los impactos se considerarán como mínimo los siguientes criterios: ƒ Impacto: Descripción del impacto, el cual deberá guardar coherencia con lo señalado en el acápite 11.3.8.1. ƒ Naturaleza : Se señala si el impacto es positivo o negativo. ƒ Intensidad : Se señala el grado de incidencia que tiene el impacto sobre determinado factor biológico, social y económico. Puede ser Alta, Media o Baja. ƒ Reversibilidad : Es la posibilidad de reconstitución del factor social y ambiental afectado. Puede ser reversible, medianamente reversible, o irreversible. ƒ Ubicación : Se indicará la ubicación del impacto por progresiva, localidad o zona, según aplique. Sobre la base de la evaluación realizada, la empresa consultora tendrá que realizar un análisis de cada uno de los impactos. Como parte de dicho análisis se justificará las categorías asignadas. 10.3.9. Plan de Manejo Ambiental El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es el resultado final del Estudio de Impacto Ambiental y está conformado por el conjunto de estrategias, programas, proyectos y diseños necesarios para prevenir , controlar, mitigar compensar y corregir los impactos generados en cada una de las etapas por las diversas actividades del proyecto, detectados durante la evaluación de impactos. El Plan de Manejo Ambiental del Proyecto debe incluir como mínimo: a) Programas de medidas preventivas, correctivas y compensatorias.- Descripción detallada de cada medida de mitigación propuesta, el impacto al cual está relacionada, las condiciones bajo la cual será requerida (en el diseño, antes o durante la construcción, en forma permanente, para contingencias, etc.) y sus requerimiento de diseño y equipos, así como los procedimientos para su ejecución, cronograma de implantación, responsables por su implementación y el costo requerido. •

Medidas ambientales específicas para el diseño y la construcción de obras: manejo y ubicación de campamentos y otras instalaciones físicas (talleres, áreas de depósito, etc.), así como de plantas de asfalto, concreto y trituración; técnicas constructivas en sitios inestables.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

83

• • • • • •

• •

• Medidas para restaurar las zonas afectadas por la instalación y operación de plantas de asfalto, plantas de trituración, canteras, etc. Control de erosión y estabilización de taludes. Medidas ambientales para la protección de los cursos de agua, tanto superficiales como subterráneos, y preservación de su calidad. Control de emisiones atmosféricas (polvos y gases) y generación de ruidos. Medidas para el manejo de desechos sólidos, domésticos e industriales, y para controlar el vertimiento de aguas residuales. Procedimientos adecuados de aprovechamiento de canteras, que eviten el excesivo deterioro de las áreas explotadas y permitan el establecimiento final de las áreas utilizadas, a través de nivelaciones, rellenos, revegetalización u otras medidas necesarias. Procedimientos adecuados en relación a los depósitos de material excedente: localización, características ambientales del terreno o terrenos seleccionados, topografía detallada, capacidad, método de disposición de materiales, obras de drenaje y subdrenaje, obras de contención adicionales (en caso de ser necesarias), diseños morfológico y paisajístico finales del terreno. La anterior información se debe apoyar en planos a escala adecuada que permitan un buen nivel de detalle en planta y perfiles. Medidas de higiene y seguridad industrial en los sitios de trabajo. Recomendaciones específicas de señalización informativa ambiental y seguridad vial. b) Programa de seguimiento y monitoreo ambiental.- Orientado a verificar la aplicación oportuna de las medidas de mitigación y la eficacia de las mismas, cumplimiento de las normas de prevención ambiental, monitoreo de la calidad del agua, principalmente. También, para detectar otros impactos no identificados que se puedan producir en la etapa de construcción del puente. Definición del cronograma, responsables y costos para la implementación de las acciones de seguimiento y control c) Programa de Contingencias.- Debe responder a la determinación de los riesgos endógenos y exógenos propios del proyecto de construcción del puente y sus accesos, durante la fase construcción y operación del mismo, tales como derrames, derrumbes accidentes, explosiones y atentados diversos. Los riesgos exógenos deberán incluir los fenómenos naturales. Se designarán las personas y entidades directamente involucradas, sus funciones, el equipo y vehículos disponibles para las acciones correspondientes. El plan operativo debe establecer los procedimientos de emergencia, que permitan la rápida movilización de los recursos humanos y técnicos para poner en marcha las acciones de repuesta a una contingencia determinada y una guía de procedimientos para lograr una efectiva comunicación con el personal que conforma las brigadas y las entidades de apoyo externo. d) Programa de Asuntos Sociales.- El Programa de Asuntos Sociales está dirigido tanto a facilitar la relación entre la empresa contratista y los centros poblados o localidades, como a potenciar los beneficios a los pobladores a través de la generación de puestos de trabajo, etc. Se aplicarán como mínimo las siguientes medidas.

¾ Elaboración de un código de conducta para los trabajadores y subcontratistas y mecanismos para su implementación. ¾ Diseño de mecanismos eficaces para la coordinación entre las diferentes gerencias y el área encargada de la aplicación de este subprograma. ¾ Diseño de estrategias de comunicación e información entre la empresa consultora y los pobladores. ¾ Conocer las necesidades de mano de obra de la empresa. ¾ Identificación de la presencia de organizaciones representativas que faciliten la contratación de mano de obra. ¾ Diseño de mecanismos de convocatoria de acuerdo a las características socio culturales de la población local y utilizando los medios de comunicación apropiados a la zona. e) Programa de abandono de obra.- Conteniendo las acciones a realizar para el levantamiento de campamentos, patios de máquinas, plantas de trituración, canteras de preparación de concreto, planta de LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

84

asfalto si fuera el caso, etc y de los accesos a dichas instalaciones. Las áreas utilizadas deben quedar libres de todas las construcciones hechas para facilitar el desarrollo de sus actividades. Se verificará la ejecución de las acciones de restauración y/o revegetalización de las diversas áreas afectadas, la limpieza de escombros y de todo tipo de restos de la construcción. f) Programa de Reasentamiento y Compensaciones.- Si fuera necesario. Con la respectiva identificación y delimitación de predios (incluyendo utilidad efectiva o potencial de la tierra), el listado de afectaciones familiares de acuerdo a titulares de las posesiones o propiedades. Tasación de predios de acuerdo a bases estandarizadas y a oferta de tierras locales. Identificación de posibles espacios para el reasentamiento que compartan las características de las potencialmente expropiables. Se deberá presentar la Metodología de aplicación, en la cual se describirá las acciones generales para el desarrollo y aplicación del Programa de Compensación y Reasentamiento Involuntario. Con respecto a las acciones de la RD. N° 007 – 2004 – MTC /16 se deberá presentar: ¾ La identificación de la población directamente afectada, caracterización en los aspectos socio – económicos, calidad de vida y sus aspiraciones, mediante la aplicación de una ficha de evaluación socio - económica. ¾ Cuadros resumen de predios por tramo o ubicación específica (progresiva, sector, provincia, etc), donde se observe: la progresiva de ubicación (si es el caso), nombre y apellidos del titular, tipo de documentación registral, distrito, sector, lado con respecto a la vía (puente y accesos), área total, área afectada, uso actual, material predominante, situación del Acta a firmar entre el titular y la entidad a cargo. ¾ Cada predio debe contar con un Expediente que contenga: reporte individual del predio con información básica importante, encuestas sobre la afectación, autorización y acta de compromiso, plano de arquitectura y distribución (plantas, elevación principal, elevación lateral), plano del detalle del área afectada, foto de identificación del predio, planos estructurales, estudios del suelo. ¾ Detallar cuales serán las acciones del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario, presentarlo en un Cronograma de Acciones, indicando tiempos estimados de ejecución. Asimismo indicar el costo para cada una de éstas acciones. ¾ Dentro de éste Cronograma deberá visualizarse los Programas que fueron identificados y que serán implementados. En los Programas establecidos de acuerdo a los resultados de la Ficha de Evaluación Socio Económica, se plantearán los siguientes subprogramas, si corresponde: • • • • •

•

Sub Programa de regularización de la tenencia de la tierra, se deberá identificar cual es la situación legal de cada uno de los predios afectados, anexando la copia de la documentación registral que posee para sustentar la tenencia. Sub Programa de adquisición de áreas por trato directo, se indicará el número de predios y la descripción de cada uno de ellos. Sub Programa de adquisición de áreas por aplicación de Ley de Expropiaciones, se indicará el número de predios y la descripción de cada uno de ellos. Sub Programa de Indemnización Asistida, dependiendo del nivel cultural de la población afectada se aplicaría este Programa, donde se indicaría que gestiones o cursos se desarrollarían para la aplicación de éste. Sub Programa de Rehabilitación de Remanentes rurales y urbanos, deberá indicarse cuales predios afectados parcialmente, se podrán reubicar en el remanente, siempre y cuando dicha área permita la continuidad de las actividades productivas. Sub Programa de Habilitación del terreno y construcción de módulos, A fin de llevar a cabo la habilitación del terreno que servirá para la reubicación de los afectados y sobre el cual se construirán los Módulos,

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

85

•

será necesario llevar a cabo coordinaciones y convenios con entidades como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Superintendencia de Bienes Nacionales, COFOPRI, Banco de Materiales, el Gobierno Regional, el Gobierno Local, las empresas de Luz, proveedoras de agua, etc. Sub Programa de Reasentamiento Involuntario, en el que se elaborará el calendario de traslado, estrategias y asistencia; medidas de transición a corto plazo en cuanto al mantenimiento, organización de la comunidad, atención de salud, asistencia de autoconstrucción, etc. Todos los costos del presente programa deberán ser parte del Programa de Inversiones del Plan de Manejo Ambiental y del Proyecto propiamente dicho. g) Programa de Inversiones.- Cronograma y presupuesto estimado de todas las inversiones y costos en la implementación del Plan de manejo Ambiental 10.3.10. Cronograma de Actividades El cual deberá estar sincronizado con las actividades de construcción de los principales componentes del proyecto. 10.3.11. Complemento 10.3.11.1. Panel Fotográfico Además de las fotos correspondientes a cada ficha de caracterización de áreas auxiliares, la empresa consultora presentará en este anexo fotos a color y nítidas de otros aspectos claves del EIA. Cada foto deberá estar debidamente numerada y contar con una breve explicación de su contenido. 10.3.11.2. Mapas Temáticos En esta sección se adjuntarán todos los mapas citados a lo largo del estudio, debidamente numerados y en las escalas establecidas. 10.3.11.3. Planos La empresa consultora presentará los planos que requiera el estudio, tomando en cuenta los siguientes rangos en las escalas: Puentes Carreteras Instalaciones Auxiliaras Mapa de ubicación Área de Influencia Directa Área de Influencia Indirecta

: 1: 10, 000 a 1: 25, 000 : 1: 250, 000 a1: 100, 000 : 1: 20, 000 a 1: 5, 000 : 1: 1 000, 000 a 1: 3 000 000 : 1:10, 000 a 1: 25, 000 : 1: 500, 000 a 1: 100, 000

10.3.11.4. Documentos de Trámite del CIRA La Entidad Consultora deberá presentar los documentos que certifiquen que se han iniciado los trámites ante el INC para la obtención del CIRA, acompañada por una carta de compromiso del proponente (PROVIAS Descentralizado) al respecto. 10.3.11.5. Resultados de Taller de Diagnóstico y Consulta Pública La Entidad Consultora presentará una síntesis de los resultados obtenidos en el Taller de Diagnóstico y Consulta Pública. Para la consulta pública también se incluirán las preguntas y sugerencias efectuadas por los participantes y las respuestas brindadas por los organizadores. LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

86

11.0 INFORME DE VERIFICACIÓN DEL PIP Dentro del esquema del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la fase de inversión comprende la elaboración del estudio definitivo de ingeniería para la construcción del puente Eten y accesos a nivel de expediente técnico detallado para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública (PIP). Durante esta fase (elaboración del estudio definitivo) la ejecución debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad (conforme lo establece la Directiva 002-2007-EF/68.01). Los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad están establecidos en los Estudios de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto “Construcción del puente Eten”. Por lo expuesto, el Contratista durante la elaboración del estudio, deberá informar a la Entidad cualquier modificación del PIP en ejecución que pudiera afectar su viabilidad, en el momento que ésta suceda (conforme lo establece el Numeral 23.1 de la Directiva 002-2007-EF/68.01). Al final se deberá presentar un Informe en el cual verifique que la elaboración del estudio definitivo se ha ceñido a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad. 12.0 DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONTRATISTA En adición a los estudios detallados arriba, el contratista deberá presentar el Estudio de Ingeniería en concordancia con la Resolución de Contraloría 072-98-CG (publicada en el diario El Peruano del jueves 2 de julio 1998), que definido como tal, básicamente comprende: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s)

Memoria descriptiva del proyecto Memoria de cálculo Especificaciones técnicas Planilla de metrados y sustento de metrados Memoria de costos Presupuesto Análisis de costos unitarios Desagregado de gastos generales Cronograma de desembolsos Fórmulas polinómicas Programación Gantt y PERT-CPM de la obra Calendario de adquisición de materiales Calendario de utilización de equipo mecánico Relación del equipo mínimo Estudios básicos Estudios de canteras y depósitos de material excedente Estudios de fuentes de agua Estudios de impacto ambiental Planos de ejecución de obra

El contratista, deberá entregar los archivos, correspondientes al estudio, en versión digital, en forma ordenada y con memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el mismo. Dicha información deberá ser editable. Para los planos de diseño, presupuesto de obra y programación de obra, se recomienda utilizar software de mayor difusión en el medio que facilite su revisión en forma eficaz y eficiente. 13.0.- PLAZO Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

87

El plazo para la elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería para la “Construcción del puente Eten y accesos” es de ciento cinco (105) días calendario. En este plazo, no se incluyen los períodos de revisión. El cómputo del inicio del servicio de Contratista será a partir de la notificación escrita de Provías Descentralizado. El contratista que obtenga la buena pro presentará, previo a la suscripción del contrato, lo siguiente: - Un diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir con los recursos ofrecidos en su Propuesta técnica. - La programación PERT-CPM mostrando los tiempos de ejecución de las tareas a realizar y las metas a cumplir. - La programación se efectuará en días calendario e indicará claramente el tiempo de ejecución de cada tarea dentro del plazo establecido. 14.0.- PRESENTACIÓN DE INFORMES Cronograma de presentación de los Informes: El cronograma se dará en días calendario. El contratista presentará los informes correspondientes de acuerdo al calendario detallado en los numerales 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 y 14.5 de los presentes Términos de Referencia. Su contenido deberá estar de acuerdo con lo detallado en los numerales antes mencionados. La entidad realizará una evaluación preliminar del cumplimiento de la presentación de las especialidades establecidas para cada informe, notificando al contratista el resultado de la misma dentro de los tres días útiles siguientes a la presentación. En caso que el informe presentado sea declarado incompleto, el contratista deberá subsanar la omisión, considerándose para el cómputo de la penalidad, la fecha de entrega de los capítulos (especialidades) faltantes. Dentro de los 05 días posteriores a la suscripción del Contrato, el Contratista deberá presentar el detalle valorizado de los recursos que utilizará para la elaboración de cada informe, discriminándolo por especialidades de acuerdo al formato adjunto. Dicho análisis deberá guardar concordancia con el PERT presentado, y estará sujeto a evaluación por la Subgerencia de Estudios. En caso de no presentarse dicho detalle valorizado, este será elaborado de acuerdo al criterio del ingeniero supervisor del estudio. Los informes específicos se presentarán en original y dos copias, para su revisión y aprobación, de acuerdo a lo siguiente: 14.1.- INFORME DE AVANCE Nº 1 Se presentará a los Veinte (20) días calendario de iniciados los servicios y después que el Contratista representado por los profesionales responsables del estudio evalúen la zona en estudio. •

Movilización y programación de los trabajos. Este Informe incluirá un análisis y evaluación de la información recopilada, la descripción de cómo desarrollará el estudio, el número y tipo de ensayos que va a efectuar explicando la finalidad de cada ensayo y la programación de los trabajos de campo y laboratorio. De preferencia presentará la programación en versión electrónica MS Project.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

88

• •

•

• Presentación del anteproyecto, en el que se definirán las características básicas o esenciales del puente a nivel de dimensiones preliminares que permita su evaluación técnica y económica antes de su desarrollo definitivo. El anteproyecto deberá definir como mínimo lo siguiente: longitud total y tipo de estructura, dimensiones de las secciones transversales típicas, altura de la rasante y gálibo, tipo de estribos y cimentación, anotando las dimensiones básicas, longitud de accesos, procedimientos constructivos, metodologías principales de cálculo, metrados, plano topográfico de ubicación del puente con indicación de los puntos de referencia y niveles, planos en planta, elevación, cortes principales; criterios de Hidrología, Hidráulica. Geología y geotécnia que justifique la solución adoptada. Conclusiones y recomendaciones. Revisión y propuesta de complementación de los estudios de hidrología e hidráulica (100%) Propuesta de desarrollo de los estudios de geología y geotecnia (incluyendo las 04 perforaciones, el plan de prospección geofísica y el plan de muestreo y ensayos) (100%); (La propuesta debe incluir como mínimo: especificidad sobre los trabajos a efectuar; la secuencia operativa programada, incluyendo calendario de ejecución; la información que se espera procesar, el(los) soporte(s) informático(s) a emplear, las variables relevantes a investigar, así como los indicadores clave en los que se apoyará el estudio), además de la propuesta del equipo de trabajo encargado de desarrollar los trabajos de prospección geotécnica (perforaciones y refracción sísmica) Diseño estructural del puente (40%). Del Estudio de impacto ambiental: La empresa consultora presentará el Plan de Trabajo Desarrollado que deberá incluir como mínimo los siguientes aspectos: ™ Definición Preliminar del AID ™ Propuesta de componentes, variables e indicadores para la elaboración de los estudios de línea base física, biológica y social. ™ Metodología para la línea de base física y biológica ™ Metodología para la línea de base socio económica. Debe incluir plan de taller de diagnóstico y de entrevistas a profundidad. ™ Metodología para la identificación y evaluación de impactos. ™ Cronograma de trabajo ™ Equipo técnico (CVs) Recopilación de inventarios y estudios básicos relacionados a la zona donde se desarrollará el proyecto, la información sobre el ambiente debe prevenir de fuentes especializadas como INRENA, SENAMI, INEI, etc. Asimismo deberá delimitar y definir las áreas en planos a escala adecuada, con la documentación necesaria y suficiente (obteniendo cartas de compromiso de los propietarios para garantizar el libre uso de los terrenos que requiera el proyecto) de las propiedades que requieran saneamiento físico y legal, con el objeto de que la gestión que se realice con participación de Provías Descentralizado orientada a efectuar la compensación económica por el uso de los terrenos, luego de los trámites establecidos por la normativa vigente, no afecte el cronograma previsto para la ejecución de la obra. 14.2.- INFORME DE AVANCE Nº 2 Será presentado a los sesenta (60) días de iniciado el estudio y comprenderá los siguientes aspectos: • • • •

Estudios topográficos completos. Revisión y complementación de los estudios de hidrología e hidráulica (100%) Resultados interpretados de las 04 perforaciones y prospección geofísica (100%) El 90% de avance en el estudio Geológico – Geotécnico que será mensurado en función a:

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

89

¾ 100% de los aspectos generales e introductorios del estudio (incluye descripciones fisiográficas y geomorfológicas). ¾ 100% de los aspectos geológicos contextuales del proyecto (enfoque regional). ¾ 100% de los aspectos tectónicos – estructurales contextuales del proyecto (enfoque regional). ¾100 % de la evaluación de los fenómenos de geodinámica externa (identificación de fenómenos de impacto negativo potencial sobre el proyecto); identificación de situaciones potencialmente restrictivas para el diseño del puente y, perfilado de las propuestas de solución a desarrollar como parte del estudio geotécnico del proyecto. Las propuestas de solución ante eventuales fenómenos problema deben estar claramente identificadas, localizadas y dimensionadas. ¾ 100% de la evaluación de la fenomenología de geodinámica interna (en esta etapa se determinará el sismo y las aceleraciones máximas de diseño) ¾ 100% del estudio de las condiciones geológicas locales (en forma gráfica y descriptiva se incluirá la columna estratigráfica local corroborada por los sondajes de perforación), los planos finales podrán ser procesados a nivel borrador; así como las respectivas columnas estratigráficas para cada punto de fundación investigado; se efectuará la correspondiente correlación entre los datos obtenidos mediante la cartografía de superficie y mediante los sondajes (geofísicos y geotécnicos); los resultados deben ser interpretados y concluidos. ¾80% del estudio de las condiciones estructurales locales (se identificarán los sistemas aplicativos y disyuntivos relevantes para el proyecto; se localizarán y dibujarán en un plano pertinente las principales estructuras tipo falla, recurriendo para ello de manera imprescindible a la ayuda de aerofotografías, una copia de las cuales deberá adjuntarse. ¾70% del estudio de los aspectos geotécnicos (estará estructurado en base a información descriptiva de las condiciones geotécnicas preliminares determinadas en el sector de fundación del puente, las cuales se sustentarán en los reporters de las perforaciones, de los sondajes geofísicos, de los ensayos SPT o de cualquier otra índole); incluirá información fotográfica del proceso de investigación geotécnica, así como de la toma de muestras y de los resultados primeros remitidos por los correspondientes laboratorios). ¾100% del plano de ubicación. ¾100% del plano geológico regional ¾100% del plano geodinámico ¾80% del plano geotécnico ¾80% del plano geológico – estructural local. ¾Todos los planos se presentarán en original, a escala y de acuerdo con los convencionalismos cartográficos en uso. • • • •

Revisión y complementación de los estudios de suelos y pavimentos (100%) Revisión y complementación de la condición superficial y estructural de la carretera, así como identificación de canteras y fuentes de agua; además de depósitos de material excedente (100%) Diseño de accesos y obras de arte (60%), incluyendo memoria de cálculo. Diseño estructural del puente (30%), incluyendo memoria de cálculo.

•

Estudio de Impacto Ambiental Solo se aprobará el Informe 02 una vez aprobado el Informe 01. Deberá incluir desde el acápite 2 (Objetivos del EIA) hasta el acápite 7 (Diagnóstico Arqueológico) de la Tabla de Contenidos Mínimos del Informe Final (Anexo 1), el Plan de Consulta Pública, Mapas Temáticos, Planos y los avances en el trámite del CIRA.

14.3.- INFORME DE AVANCE Nº 3:

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

90

Será presentado a los Ochenta (80) días de iniciado el estudio y adicionalmente a los avances presentados en el Informe N° 02 comprenderá los siguientes aspectos: •

Informe final de los Estudios básicos e investigaciones de campo y laboratorio (numeral 8 de los presentes términos de referencia) 100% del estudio de las condiciones geológico - estructurales locales (incluirá planos y secciones interpretadas) 100% del estudio geotécnico (incluirá informes de sondajes y de laboratorio), análisis completo y de acuerdo a norma de los parámetros geomecánicos de los suelos de fundación; propuestas de cotas de fundación y estará complementado con información gráfica. 100% del plano geológico – estructural local. 100% del plano geodinámico 100% del plano geotécnico. Incluirá todos los anexos pertinentes y los planos se presentarán en original, a escala y de acuerdo a los convecionalismos cartográficos en uso. Presentación del proyecto definitivo a nivel de diseño estructural, obras de defensa, etc: 9 Diseño de accesos y obras de arte (100%). 9 Diseño estructural del puente. (100%). 9 Diseño de obras de defensa (100%). 9 Planos completos del estudio. 9 Memoria de cálculo. 9 Justificación de metrados. 9 Memoria Descriptiva. 9 Especificaciones técnicas. Borrador de costos y presupuestos. Estudio de impacto Ambiental Solo se aprobará el Informe 03 una vez aprobado el Informe 02. Deberá incluir todo el contenido del Informe 02 y el contenido desde los acápites 8 (Identificación y Evaluación de Impactos Socio Ambientales) al 10 (Cronograma de Actividades) de la Tabla de Contenidos Mínimos del Informe Final (Anexo 1) y Resultados de Talleres y Consultas Públicas. Teniendo ya los costos estimados de obra, se presentará el informe preliminar de verificación del PIP, en el cual se verifique que la elaboración de los estudios se está ciñendo a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad.

• • • • • • •

• •

•

14.4.- INFORME DE AVANCE Nº 4: Borrador del Informe final Será presentado a los noventa y cinco (95) días de iniciado el estudio y comprenderá los siguientes aspectos: •

El Informe deberá contener todos los datos e información necesaria que se pueda revisar y reconstituir los resultados obtenidos, teniendo como contenido el indicado en el item 18 para el informe final. •

Estudio de Impacto Ambiental (Borrador de Informe Final) Solo se aceptará el Informe 04 una vez aprobado el Informe 03. Deberá incluir todo el contenido de la Tabla de Contenidos Mínimos del Informe Final (Anexo 1)

14.5.- INFORME DE AVANCE Nº 5: Informe final Se presentará a los diez (10) días calendario de recibir la conformidad al Informe Nº 4. Asimismo, teniendo ya el Presupuesto de obra, se presentará el Informe de Verificación del PIP teniendo como contenido el indicado en el item 11. Estudio de Impacto Ambiental (Informe Final) LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

91

Incluye todo el contenido del Informe 04, el cual será presentado a la DGASA (Dirección General de Asuntos Socio Ambientales) del MTC. 15. FORMA Y NÚMERO DE EJEMPLARES A PRESENTAR Todos los informes requeridos en los presentes Términos de Referencia se presentarán en original (a colores) y dos (2) copias, excepto el Informe Nº 5 – Informe Final que se presentará en original, dos (2) copias y en un CD. Todo Informe, Absolución de Observaciones, etc., que se presente, deberá tener un índice y numeración de páginas, asimismo mostrarán el sello y firma del Contratista (representado por el Jefe del Estudio) en todas sus páginas y cada Especialista firmará los temas correspondientes a su especialidad, en señal de conformidad y responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad física. Los referidos informes deberán ser presentados adjuntando presupuesto detallado y valorizado por ítems con el objeto de que el contratista efectúe la solicitud de pago, y que estos puedan ser valorizados de acuerdo al avance realizado a la fecha de presentación sin perjudicar la cancelación por los ítems realmente ejecutados, con la conformidad de Provías Descentralizado. 16. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN Las labores de Coordinación y Supervisión de los servicios del Contratista, para la realización y concretización de los objetivos del presente estudio, estarán a cargo del Supervisor que designe Provías Descentralizado, quien podrá efectuar visitas a las oficinas del contratista y a la zona materia del estudio (durante el desarrollo de los trabajos de campo) sin aviso previo, con el objeto de verificar el cumplimiento de la utilización de los recursos ofertados. 17. REVISIÓN DE INFORMES El levantamiento de observaciones o aclaraciones a los informes que Provías Descentralizado formule por deficiencias en el informe, incumplimiento de los cronogramas u otros no dan derecho a prórrogas de plazo. 17.1 Provías Descentralizado a través del supervisor del contrato revisará los informes presentados dentro de los dieciocho (18) días útiles siguientes a la recepción de los mismos y comunicará, de ser el caso, al contratista sus observaciones por primera vez. El contratista, tendrá un plazo de diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de las observaciones formuladas, para remitir a la entidad vía el supervisor la subsanación o aclaración de las observaciones debidamente sustentadas. La entidad lo revisará en 10 días útiles, transcurridos los cuales podrá aprobarlo y tramitar su pago. En el caso que el levantamiento de observaciones presentado no sea aprobado por el supervisor y la entidad, se aplicará el mecanismo de valorización descrito en el numeral 21.2 de los presentes TdR. De no cumplirse con los plazos, se aplicará una multa por día de atraso la cual se calculará de acuerdo a lo estipulado en el articulo 222 del RECAE. 17.2 El Contratista presentará los informes con los contenidos mínimos señalados en los Términos de Referencia, y suscritos por su Representante Legal, el Jefe de Estudios, y por los especialistas responsables de las disciplinas que forman parte de cada informe, sin cuyos requisitos se calificarán como incompletos, procediéndose a su devolución y a la aplicación de la penalidad correspondiente por atraso en su presentación. 17.3 Provías Descentralizado, mediante la evaluación de sus especialistas, emitirá opinión sobre los informes parciales. Sin embargo, la evaluación del capítulo del estudio de impacto ambiental correspondiente al Informe N° 5, la llevará a cabo la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del MTC (DGASA). Las observaciones que plantee la referida entidad, deberán ser absueltas por el contratista en los plazos y condiciones mencionados en el numerales 17.1 del

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

92

presente documento. Cabe precisar que es requisito para la aprobación del Informe Final, contar con la opinión de la DGASA. 17.4 Durante la ejecución del estudio, cuando Provías Descentralizado lo requiera y las circunstancias así lo determinen, el contratista presentará Informes Especiales dentro del plazo máximo de ocho (8) días hábiles de recibida la consulta por escrito. 17.5 El Supervisor del estudio citará al contratista con (3) días de anticipación para que exponga el sustento de los 3 primeros informes, previo a la revisión de los mismos. 17.6 La presentación del Informe Nº 4 incluirá toda la información exigida en los alcances del estudio y sus sustentos correspondientes. 17.7 Al término del proceso de levantamiento de observaciones al Informe Nº 4 el proyectista presentará una nueva versión completa corregida en original y copia. 17.8 Antes de la aprobación del Informe Nº 4, el Proyectista hará una exposición sobre el desarrollo de su labor ante PROVIAS DESCENTRALIZADO, incluyendo en ella a todos los especialistas responsables de la elaboración de los estudios. La exposición estará orientada a describir el cumplimiento de los alcances del servicio, demostrar su calidad, y a precisar el rango de seguridad que el estudio otorga para la ejecución de la obra. 17.9 Se dará por aprobado el Informe Final, una vez que Provías Descentralizado lo revise y emita su pronunciamiento de aprobación mediante resolución directoral. 17.10Al presentar el informe final del estudio, el contratista devolverá al PROVIAS DESCENTRALIZADO, toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 18.0

PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE INGENIERÍA El levantamiento de observaciones o correcciones que se efectúen a los Informes se presentarán integradas en un solo documento conformando el Informe Nº 5 – Informe Final. El Informe Final estará constituido por los volúmenes siguientes, sin que ello signifique limitación alguna: Estudio definitivo de ingeniería: Se define el objeto, costo, plazo y demás condiciones de la obra por ejecutar, por lo que su elaboración debe contar con el respaldo técnico necesario, verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones especiales de la obra. El estudio definitivo de ingeniería debe constar de : I.II.III.IV.-

Volumen Volumen Volumen Volumen

01 – Memoria Descriptiva de las Obras 02 – Especificaciones Técnicas 03 – Metrados 04 – Planos

Otros documentos que presentará el Contratista como parte del Informe Final: V.-

Volumen 05 – Resumen Ejecutivo del Proyecto (Incluirá el Informe de Verificación del PIP) VI.Volumen 06 – Estudios de Ingeniería Básica VII.- Volumen 07 – Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios VIII.- Volumen 08 – Estudio de Impacto Ambiental IX.Volumen 09 – CD editable

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

93

I.- Volumen 01 – Memoria Descriptiva de las Obras: La Memoria Descriptiva será un documento que ayude a los postores a preparar sus propuestas con los mejores y mayores conocimientos de las condiciones en las zonas de los trabajos y los proyectos a ejecutar. Este documento incluirá, entre otros, lo siguiente: Memoria Descriptiva Plano General del Proyecto Relación de metrados por partidas Los Cronogramas de Ejecución de Obra, de utilización de Equipo y Materiales Relación de Equipo Mínimo, tanto de ejecución de obra como de laboratorio Ubicación de canteras, fuentes de agua, depósitos de material excedente, etc. Conclusiones y Recomendaciones II.- Volumen 02 – Especificaciones Técnicas: Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas del contrato de obra; esto es, descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago, requeridos en la ejecución de la obra. Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las prestaciones, señaladas en el párrafo anterior. III.- Volumen 03 – Metrados: Constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se ha programado ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo del presupuesto base, por cuanto representa el volumen de trabajo de cada partida. Una adecuada sustentación de las cantidades, reduce los errores y omisiones que pudiera incurrirse en la presentación de las partidas integrantes del presupuesto base, por cuantos éstos son utilizados por el postor para establecer el monto de su oferta. El Contratista debe realizar una adecuada sustentación de las cantidades por cada partida, con la planilla respectiva y con los gráficos o croquis explicativos que el caso requiera. IV.- Volumen 04 – Planos: Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados debidamente protegidos en porta planos que los mantenga unidos pero que permitan su fácil desglosamiento. Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, longitud del puente, sobrecarga de diseño, nombre del Contratista, sello y firma del Jefe del Estudio y de los Especialistas según su competencia. V.- Volumen 05 – Resumen Ejecutivo del Proyecto (Incluirá el Informe de Verificación del PIP) VI.- Volumen 06 – Estudios de Ingeniería Básica: Se incluirá en este documento los Estudios Básicos de Ingeniería realizados durante el Estudio Definitivo tales como: Topografía, Geología, Geotecnia, Hidrología, Hidráulica Fluvial, Drenaje y aquellos otros que el Contratista hubiere considerado necesarios, así como, los diferentes diseños de obras de protección y del sistema de drenaje. Asimismo, en este volumen se incluirá la Memoria de Cálculo. VII.- Volumen 07 – Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios: El Contratista deberá entregar a Provías Descentralizado, el Presupuesto de Obra y los Análisis de Precios Unitarios PROCESADOS ELECTRÓNICAMENTE, para que Provías Descentralizado pueda actualizar los presupuestos en forma inmediata.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

94

El Contratista efectuará un análisis de los costos unitarios por partidas, teniendo en cuenta las características particulares de la obra; los requerimientos de la mano de obra; la distancia a las canteras de materiales de construcción; su costo de explotación; el costo de otros materiales y su transporte; maquinarias y equipos a ser instalados. Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en metrados y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. Asimismo, deberá presentar: Memoria de Costos Fórmulas Polinómicas Cronograma de ejecución de Obra Cronograma de utilización de equipo mecánico Cronograma de materiales Cronograma de desembolsos Relación de Equipo Mínimo Otros relacionados VIII.- Volumen 08 – Estudio de Impacto Ambiental: El Estudio de Impacto Ambiental deberá tener la estructura (presentación) consignada en el Anexo 1. IX.- Volumen 09 – CD: el Contratista deberá entregar el CD con los archivos correspondientes al Estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final. Los archivos electrónicos se presentarán en MS Word, Excel, Project, Autocad u otros software estándares. Al presentar el Informe Final del estudio, el contratista devolverá a Provías Descentralizado, toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La documentación que se genere durante la ejecución del estudio constituirá propiedad de Provías Descentralizado y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del estudio, sin consentimiento escrito de Provías Descentralizado. 19 DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN El Servicio a contratarse es a Suma Alzada. Los costos son íntegramente a suma alzada y su costo será propuesto por el Contratista, de acuerdo a las características requeridas en los presentes Términos de Referencia y deben incluir el IGV. 20 GARANTÍAS El Contratista está obligado a presentar las siguientes garantías: - Garantía de fiel cumplimiento - Garantía por adelanto directo, en caso de solicitarlo. 21. CALENDARIO DE PAGOS 21.1 Anticipo Provías Descentralizado podrá abonar a solicitud del contratista un adelanto directo equivalente al 20% del monto del estudio como máximo, para los gastos iniciales de los estudios. El anticipo se dará previa presentación de una Carta Fianza o póliza de caución por igual monto, la misma que debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, y de realización automática al solo requerimiento de la LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

95

entidad, y debe ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. Dicha garantía debe ser extendida a la orden de Provías Descentralizado. El referido adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones (facturas) que presente el Contratista. 21.2.- PAGOS Los pagos correspondientes a los informes presentados se efectuarán de acuerdo a las metas alcanzadas satisfactoriamente en cada uno de ellos. A la aprobación de los informes presentados se podrá efectuar COMO MÁXIMO los siguientes porcentajes de pago: A la aprobación del A la aprobación del A la aprobación del A la aprobación del A la aprobación del

Informe Informe Informe Informe Informe

01: 02: 03: 04: 05:

20% del monto del estudio a Suma Alzada 20% del monto del estudio a Suma Alzada 20% del monto del estudio a Suma Alzada 20% del monto del estudio a Suma Alzada 20% del monto del estudio a Suma Alzada

En el caso de que no se apruebe el total de las especialidades integrantes de cada informe, mediante el mecanismo descrito en el numeral 17.1 del presente documento, se valorizará sólo las actividades (especialidades) encontradas satisfactorias, de acuerdo al detalle valorizado de recursos por informe presentado por el contratista. El saldo pendiente de pago por incumplimiento en la presentación de cada informe podrá ser cancelado conjuntamente con el siguiente informe, en caso sea incluido el levantamiento de las observaciones formuladas que se encontraban pendientes y sean declaradas conformes. Lo antes dispuesto no será de aplicación a partir de la presentación del cuarto informe (borrador final del estudio), por lo que se aplicará la multa respectiva por día de atraso en el levantamiento de observaciones. 22. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 22.1 El contratista prestará sus servicios de conformidad con lo dispuesto en el contrato, las Bases, Términos de Referencia, su Propuesta Técnica y Económica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes. 22.2 El contratista asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del Estudio Definitivo. 22.3 La revisión de los documentos y planos de parte de Provías Descentralizado, durante la elaboración del Estudio, no exime al contratista de la responsabilidad final y total del mismo. 22.4 En atención a que el Contratista es responsable absoluto del estudio que realiza, deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, durante los siguientes tres (3) años, desde la fecha de aprobación del Informe Final de parte del Provías Descentralizado; por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. 22.5 Dentro del plazo arriba mencionado, se podrá requerir la participación del Contratista para que absuelva las consultas u observaciones sobre los documentos que conforman el Expediente Técnico que se presente durante el proceso de la Licitación de la Obra. Asimismo, durante la ejecución de la obra, se solicitará su intervención para aclarar y opinar sobre las modificaciones sustanciales y la subsanación de errores y omisiones en el Expediente Técnico. 23. PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Se considera penalidades los siguientes casos: LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

96

•

• Retraso en la entrega de los informes indicados en los numerales 14 Retraso en el plazo de levantamiento de observaciones o aclaraciones indicadas en el numeral 17.0.

Por cada día de atraso se aplicará la penalidad que estipula el Artículo 222° del Reglamento de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. De presentarse informes insatisfactorios o deficientes, se aplicará una penalidad equivalente a la mitad de la penalidad diaria por atraso en la entrega de los productos o servicios solicitados por cada día de atraso en las correcciones recomendadas por el contratante. Esta penalidad se contará a partir de la fecha de vencimiento de la presentación de las absoluciones hasta la presentación satisfactoria de las mismas. Asimismo se indica que la multa por sustitución de cualquier personal técnico será de 20% del monto que corresponda al experto correspondiente. La Entidad podrá resolver el contrato de acuerdo a lo estipulado en el subcapítulo IV del Reglamento de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Artículos 222° al 224°).

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

97

REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS PROFESIONALES ITEM

DESCRIPCIÓN Personal Profesional

REQUISITOS MÍNIMOS -

1

Jefe de Proyecto

-

2

Residente de obra

-

4

5

6

Estructuras

Suelos y Pavimentos

Hidrología y Drenaje

-

8

Geología y Geotécnia

Ingeniero civil. con 05 años de experiencia profesional Participación en estudios de proyectos viales como especialista de suelos y pavimentos por 09 meses

-

Ingeniero Civil ó Ingeniero Agrícola , con 05 años de experiencia profesional Participación como especialista en Hidrología y drenaje en estudios de puentes con cimentación profunda, por 09 meses.

-

-

Especialista en Impacto Ambiental

10

Flora y Fauna

11

Aspectos Socio Culturales y Económicos

12

Arqueología

13

Costos y Presupuesto

Geofísico, Ing. Geólogo o Ing. Civil con 05 años en el ejercicio de la profesión y participación en exploraciones geofísicas como especialista en geofísica en estudio de puentes por 06 meses

-

Ingeniero Civil, Forestal, Agrónomo, Biólogo, Geógrafo, Ambiental ó Agrícola con 03 años en el ejercicio de la profesión Participación como especialista en evaluación de impacto ambiental en proyectos viales (estudio, obra o supervisión) Por 09 meses

-

-

Profesional con 03 años en el ejercicio de la profesión y participación en proyectos viales (estudio, obra o supervisión), por 09 meses

-

Profesional con 03 años en el ejercicio de la profesión y participación en estudios viales como especialista en aspectos socio culturales y económicos por 09 meses

-

Arqueóloga, con 02 años de experiencia profesional Participación en proyectos viales en general (estudios, obras y supervisión) como especialista en arqueología, por 09 meses

-

Ingeniero civil o Arquitecto , con 05 años de experiencia profesional Participación en estudios de puentes como especialista en costos y presupuestos por 09 meses

-

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

Ingeniero Civil, Geólogo o Geotécnista con 05 años de experiencia profesional participación como especialista en geología y geotécnica en estudios de puentes. Por 09 meses

Geofísico

9

Ingeniero Civil con 10 años de experiencia profesional. Participación como especialista en el diseño de estructuras de puentes con cimentación profunda por 09 meses

-

7

Ingeniero Civil. con experiencia profesional de 15 años a partir de su colegiatura. Participación como jefe de proyecto como mínimo en los estudios definitivos de puentes con cimentación profunda por 09 meses. Ingeniero civil. Civil con 10 años de experiencia profesional Participación como residente de obra de puentes con cimentación profunda por 18 meses.

98

DEFINICIONES: Puentes con cimentación profunda: puentes vehiculares pasos a desnivel y/o intercambios viales y/o viaductos elevados y/o otros de naturaleza análoga incluidos en contratos de estudios de carreteras u obras viales, que tengan cimentación en base a cajones y/o pilotes Puentes en general: puentes vehiculares, pasos a desnivel y/o intercambios viales y/o viaductos elevados y/o otros de naturaleza análoga incluidos en contratos de estudios de carreteras u obras viales con cimentaciones superficiales (zapatas). Proyectos viales en general: pueden ser estudios, obras o supervisión La experiencia se considera a partir de su colegiatura, y del título profesional de no existir colegio en la profesión

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

99

Anexo 1 Tabla de Contenidos Mínimos Obligatorios del Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo para la construcción del Puente Etén y Accesos. 1

Resumen Ejecutivo

2

Objetivos del EIA

3 Marco Legal 3.1. Análisis Legal 3.2. Autorizaciones y Permisos 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Descripción y Análisis del Proyecto de infraestructura Antecedentes Ubicación Política y Geográfica Características Actuales Características Técnicas del Proyecto a Implementar Descripción de las Actividades Instalaciones Auxiliares del Proyecto a) Canteras b) Depósitos de Materiales Excedentes (DME) c) Campamentos d) Patio de Máquinas e) Planta Chancadora f) Planta de Concreto g) Polvorines

4.7 Requerimientos de Mano de Obra 4.8 Cronograma de Ejecución 5

Determinación del Área de Influencia del Proyecto

6

Línea de Base Ambiental

6.1. Línea de Base Física (LBF) a) Climatología b) Geología y Geomorfología c) Fisiografía d) Hidrología e Hidrografía e) Suelos 6.2. Línea de Base Biológica (LBB) a) Zonas de Vida Natural b) Flora Silvestre c) Fauna Silvestre d) Ecosistemas Acuáticos 6.3. Línea Base Socio Económica (LBS) a) Demografía b) Comunidades Campesinas c) Educación LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

100

d) e) f) g) h)

Salud Economía Transporte Comunicaciones Institucionalidad Local y Grupos de Interés

7. Diagnóstico Arqueológico 8. Identificación y Evaluación de Impactos Socio Ambientales 8.1. Identificación de Impactos 8.1.1 Durante la Etapa de Construcción 8.1.2 Durante la Etapa de Operación 8.2. Evaluación de Impactos 9. Plan de Manejo Ambiental (PMA) a) b) c) d) e) f) g)

Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y Compensatorias Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental Programa de Contingencias Programa de Asuntos Sociales Programa de Abandono de Obra Programa de Reasentamiento y Compensaciones Programa de Inversiones

10. Cronograma de Actividades 10. Anexos del EIA 11.1. Panel Fotográfico 11.2. Mapas Temáticos 11.3. Planos 11.4. Documentos de Trámite de CIRA 11.4. Plan de Trabajo 11.5. Resultados de Taller de Diagnóstico y Consulta Pública 11.6. Términos de Referencia del EIA

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

101

Anexo 2 Autorizaciones y Permisos requeridos en el Estudio de Impacto Ambiental (Responsabilidad de la Entidad Consultora del Estudio) 1. Documento que certifique que el titular del proyecto ha iniciado el trámite ante el INC para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. 2. Permisos y/o autorizaciones para colecta o investigaciones biológicas para INRENA (De ser necesario) 3. Opinión Técnica Favorable de INRENA (De ser necesario). Autorizaciones y Permisos previos a la Ejecución de la Obra (Responsabilidad del PROVIAS Descentralizado y Contratista) 1. Autorización del uso de los predios para las instalaciones auxiliares. 2. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, otorgado por el Instituto Nacional de Cultura (INC). 3. Registro actualizado de DIGESA para la Empresa Prestadora de Servicios – Residuos Sólidos, EPS – RS y/o Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos E.C – R.S 4. Autorizaciones para los polvorines por la DISCAMEC.

5. Autorizaciones para uso de fuentes de agua – ATDR.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

102

Anexo 3 Formatos de uso obligatorio para la Presentación de Información del EIA

3.1. Uso de Fuentes de Agua Nombre

3.2.

Este (m)

Norte (m)

Caudal de fuente de Caudal de la Distrito agua (m3 / seg.) cisterna (%)

Anexo/ Caserío

Uso Actual

Balance de Materiales (Obtenido del Estudio de Ingeniería)

Progresivas (km.)

3.3.

Coordenadas UTM WGS84

Progresiva

Material de Corte Roca Fija (m3)

Material de Corte Roca Suelta (m3)

Material Suelto (m3)

Material de Excavaciones (m3)

Total de Material de Corte (m3)

Material para Relleno (m3)

Total de Material a Eliminar (m3)

Las Canteras

Cantera

Ubicación

Lado

Acceso

Tipo de Material a Extraer

Uso de Material

Volumen Requerido por el Proyecto

Volumen Potencial

Volumen a Extraer

Superficie a ser Afectada

3.4. Los Depósitos de Materiales Excedentes (DME) DME

Ubicación

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

Lado

Volumen Requerido por el Proyecto

Volumen Potencial

Volumen a Disponer

Procedencia (Obras de arte, corte, roca suelta o fija)

103

3.5. Campamentos

Campamentos

Ubicación

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

Área (m2 o ha)

Distancia a la infraestructura/vía

Infraestructura (habitaciones, oficinas, áreas sanitarias)

Abastecimiento (agua y energía)

Cantidad de personal

104

3.6. Demografía Descripción Población por Sexo Centro Poblados

Hombres

Mujeres

Porcentaje referente al Distrito

Población Total

Porcentaje referente a la Provincia

Índice Crecimiento Poblacional Intercensal 1981-1993

1993- 2005

3.7 Comunidades Campesinas Nombre

Lengua predominan te

Distrito

Provinci a

Anexos / Caserío s

Ubicación Geográfica (Progresiva o UTM)

Condición Legal de la Comunida d

Tenencia del Territorio Comunal

Número de Comuneros Activos

No Activos

3.8. Características Generales de Instituciones Educativas

Nombre de la Institución Educativa

Tipo de Gestión (Estatal o Privada)

Nivel Ubicación Educativo Geográfic (Inicial, a Primaria, (Progresiv Secundaria a o UTM) y Superior)

Número de Alumnos Matricula dos (Ultimo Año)

Ausentis mo Escolar (Ultimo Año) (%)

Deserción Escolar (Ultimo Año) (%)

Calidad de Infraestructura Material de Construcc ión

Agua

Luz

3.9. Distancia al proyecto vial Institución Educativa Distancia al Proyecto Vial

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

105

3.10

Centro Poblado

Características Generales de Establecimientos de Salud Nivel (postas, Tipo de centros de Nombre del Gestión salud, Establecimiento Equipamient (Público o hospitales, o Privado) etc.)

Capacidad Resolutiva Personal Médico

Servicios de Salud que brinda

3.11. Distancia a la infraestructura al proyecto vial

Establecimiento de Salud

Distancia al Proyecto Vial

3.12. Información General sobre Transporte

Empresas de Transporte

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

Tipo de Transporte (Pasajeros/Carga)

Rutas

Nro. de Unidades

Tipo de Unidades (Couster, combi, mototaxis y otros)

Nro. de Pasajeros por Unidad

106

3.13. Tarifas de Transporte de Pasajeros Empresas de Transporte

Rutas

Turno/ Horario/Frecuenci a

Tarifas

3.14. Tarifas de Transporte de Carga Empresas de Transporte

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

Rutas

Turno/ Horario/Frecuenci a

Tarifas (Por peso o tipo de carga)

107

3.15. Institucionalidad Local Nombre Oficial de la Institución

Nombre del Representante

Principales Actividades Realizadas*

Grupo de Interés** SI NO

Nombre Del Entrevistado

* Se deberá consignar las actividades que efectivamente lleva a cabo la institución y no sólo las formalmente establecidas en sus estatutos o reglamento ** Señalar si constituye un grupo de interés o no 3.16

Matriz de Grupos de Interés Grupos de Interés

Opinión sobre los Impactos Ambientales y Sociales Positivos

Consignar el nombre Realizar un análisis específico del grupo precisando los de interés motivos para la opinión a favor del proyecto.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

Opinión sobre los Impactos Ambientales y Sociales Negativos Realizar un análisis precisando los motivos para la opinión en contra del proyecto.

Tipo de Información que Requieren

Actividades

Información que Actividades que realizan en requieren relación al proyecto de conocer respecto infraestructura. al proyecto

108

Anexo 4 Fichas de Caracterización de Áreas Auxiliares 4.1. FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS CANTERAS NOMBRE Y PROGRESIVA

LADO Y ACCESO

ÁREA Y PERIMETRO

TIPO DE CANTERA (ROCA, SUELO Y RÍO)

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) VERTICE

NORTE

UBICACIÓN GENERAL: DISTRITO: ANEXO:

DATUM:

ESTE

CASERÍO: COMUNIDAD:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: ALTITUD (msnm) CUENCA RIO MARGEN DESCRIPCIÓN: 1. Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros) 2. Relieve y pendiente 3. Suelos 4. Capacidad de Uso Mayor 5. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 6. Uso Actual 7. Presencia de Cuerpos de Agua 8. Fauna 9. Distancia a Centros Poblados 10. Distancia a Áreas de Cultivo 11. Afectación a Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento 12. Afectación a Sitios Arqueológicos PLAN DE EXPLOTACIÓN (Se incluirá los diseños y planos respectivos) LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

109

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tipo de material Uso de material Volumen potencial Volumen a extraer Tiempo estimado de explotación Profundidad de corte Altura de los bancos Angulo de los taludes Sistema de drenaje y control de erosión

FOTOGRAFÍAS

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

110

4.2. FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE - DME NOMBRE Y PROGRESIVA

LADO Y ACCESO

AREA Y PERIMETRO

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) VERTICE

NORTE

UBICACIÓN GENERAL: DISTRITO: ANEXO:

DATUM:

ESTE

CASERÍO: COMUNIDAD:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: ALTITUD (msnm) CUENCA RIO MARGEN DESCRIPCIÓN: 1. Tipo de Propiedad del Terreno(Privado, Municipal, Comunal y otros) 2. Relieve y pendiente 3. Suelos 4. Capacidad de Uso Mayor 5. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 6. Uso Actual 7. Presencia de Cuerpos de Agua 8. Fauna 9. Distancia a Centros Poblados 10. Distancia a Áreas de Cultivo 11. Afectación a Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento 12. Afectación a Sitios Arqueológicos PLAN DE USO (Se incluirá los diseños y planos respectivos)

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

111

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Procedencia de material Volumen potencial Volumen a disponer Altura de los bancos Angulo de los taludes de reposo Sistema de contención y estabilización Sistema de drenaje y control de erosión Compactación

FOTOGRAFÍAS

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

112

4.3. FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL CAMPAMENTO NOMBRE Y PROGRESIVA

LADO Y ACCESO

AREA Y PERIMETRO

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) VERTICE

NORTE

UBICACIÓN GENERAL: DISTRITO: ANEXO:

DATUM:

ESTE

CASERÍO: COMUNIDAD:

DESCRIPCIÓN: Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros) Capacidad de Uso Mayor Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal Uso Actual Presencia de Cuerpos de Agua Fauna Distancia a Centros Poblados Distancia a Áreas de Cultivo Afectación a Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento Afectación a Sitios Arqueológicos DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 1. Cantidad de personal 2. Tipo de material de la infraestructura 3. Tiempo estimado de uso del área 4. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible) 5. Sistema de tratamiento de efluentes domésticos 6. Sistema de disposición de residuos sólidos domésticos 7. Equipamiento

FOTOGRAFÍAS LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

113

4.4. FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PATIO DE MÁQUINAS NOMBRE Y PROGRESIVA

LADO Y ACCESO

AREA Y PERIMETRO

DENTRO DEL ÁREA DEL CAMPAMENTO

SI…….

COORDENADAS UTM (POLIGONAL)

DATUM:

VERTICE

NORTE

UBICACIÓN GENERAL: DISTRITO: ANEXO:

NO…..

ESTE

CASERÍO: COMUNIDAD:

DESCRIPCIÓN: 1. Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros) 2. Capacidad de Uso Mayor 3. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 4. Uso Actual 5. Presencia de Cuerpos de Agua 6. Fauna 7. Distancia a Centros Poblados 8. Distancia a Áreas de Cultivo 9. Afectación a Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento 10. Afectación a Sitios Arqueológicos DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 1. Tiempo estimado de uso del área 2. Cantidad de maquinaria 3. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, trampas de grasa y disposición final) 4. Almacén de combustible y surtidor (ubicación, área y volumen) 5. Sistema de contención de combustible 6. Sistema de disposición de residuos sólidos industriales 7. Sistema de almacenamiento temporal y disposición final de residuos peligrosos 8. Almacén de insumos y materiales industriales 9. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible) FOTOGRAFÍAS LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

114

4.5.FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DE CONCRETO NOMBRE Y PROGRESIVA

LADO Y ACCESO

AREA Y PERIMETRO

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) VERTICE

NORTE

UBICACIÓN GENERAL: DISTRITO: ANEXO:

DATUM:

ESTE

CASERÍO: COMUNIDAD:

DESCRIPCIÓN: 1. Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros) 2. Capacidad de Uso Mayor 3. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 4. Uso Actual 5. Presencia de Cuerpos de Agua 6. Fauna 7. Distancia a Centros Poblados 8. Distancia a Áreas de Cultivo 9. Afectación a Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento 10. Afectación a Sitios Arqueológicos

DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Se incluirá los diseños y planos respectivos) 1. Tiempo estimado de uso del área 2. Recorrido de efluentes (canales de drenaje, poza de sedimentación y cuerpo receptor) 3. Área de almacenamiento de insumos 4. Abastecimiento de agua (fuente y volumen) y energía (fuente y tipo de combustible) 5. Sistema de disposición final de residuos sólidos 6. Sistema de almacenamiento temporal de residuos peligrosos FOTOGRAFÍAS

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

115

4.6. FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LOS POLVORINES NOMBRE Y PROGRESIVA

LADO Y ACCESO

AREA Y PERIMETRO

COORDENADAS UTM (POLIGONAL) VERTICE

NORTE

UBICACIÓN GENERAL: DISTRITO: ANEXO:

DATUM:

ESTE

CASERÍO: COMUNIDAD:

DESCRIPCIÓN: 1. Tipo de Propiedad del Terreno (Privado, Municipal, Comunal y otros) 2. Capacidad de Uso Mayor 3. Tipo de Vegetación y Cobertura Vegetal 4. Uso Actual 5. Presencia de Cuerpos de Agua 6. Fauna 7. Distancia a Centros Poblados 8. Distancia a Áreas de Cultivo 9. Afectación a Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento 10. Afectación a Sitios Arqueológicos FOTOGRAFÍAS

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 116 -

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL (ESTUDIOS + OBRA) PUENTE ETEN Y ACCESOS Puente de Tres Tramos de 153 m de longitud

fecha valor referencial: enero 2008

Tramo : Monsefú - Etén PARTIDAS GENERICAS

PRESUPUESTO REFERENCIAL

PUENTES

155,852.61 94,811.40 561,439.07 696,165.50 1,637,828.30 3,132,197.37 172,800.94 22,677.27

OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRA FALSA CONCRETOS ARMADURAS PILOTES VARIOS SEÑALIZACION ACCESOS

728,874.35 214,482.30 492.60 53,099.38 67,857.00 7,538,578.09

MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTOS VARIOS ALCANTARILLA IMPACTO AMBIENTAL COSTO DIRECTO 14.00%

SUB TOTAL

1,055,400.93 603,086.25 9,197,065.27

IGV 19%

1,747,442.40

G.G. (14%) UTILIDAD (8%)

TOTAL (COSTO DE LA OBRA) ESTUDIOS

10,944,507.67 455,492.33

TOTAL PROYECTO

11,400,000.00

VALOR REFERENCIAL

11,400,000.00

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

117

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

Tramo : Monsefú - Etén Dpto.

LAMBAYEQUE

PRESUPUESTO DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS (OBRA) 30/01/2008

Costo al Item

Descripción

Unidad

Metrado

Precio

Parcial

Subtotal

01.00.00 PUENTE 01.01.00 OBRAS PRELIMINARES 01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

glb

1.00

73,384.08

73,384.08

01.01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION

m2

7,810.30

2.69

21,009.71

01.01.03 CARTEL DE OBRA DE 5.4 m x 3.60 m

und

2.00

2,366.20

4,732.40

01.01.04 DESVIO PROVISIONAL DEL CURSO DE AGUA

glb

1.00

20,000.00

20,000.00

01.01.05 DESROCE Y LIMPIEZA

m2

3,870.00

7.55

29,218.50

01.01.06 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

glb

1.00

2,507.92

2,507.92

01.01.07 ACCESO PROVISIONAL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA KM 0+112.

glb

1.00

5,000.00

5,000.00

155,852.61

01.02.00 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 01.02.01 EXCAVACION O. S. EN SECO (FV =1.5) MATERIAL SUELTO

m3

684.00

6.17

4,220.28

01.02.02 EXCAVACION O. S. BAJO AGUA (FV = 1.5) MATERIAL SUELTO

m3

1,368.00

34.04

46,566.72

01.02.03 RELLENO NO COMPACTADO ESTRUCTURA EN SECO

m3

296.00

3.70

1,095.20

01.02.04 RELLENO DE EXCAVACION EN SECO

m3

436.00

7.16

3,121.76

01.02.05 RELLENO COMPACTADO DE ESTRUCTURAS EN AGUA

m3

742.00

36.82

27,320.44

01.02.06 RELLENO DE EXCAVACION EN AGUA

m3

820.00

7.55

6,191.00

01.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE *

m3

400.00

15.74

6,296.00

01.03.01 ENCOFRADO BAJO AGUA

m2

396.00

60.34

23,894.64

01.03.02 ENCOFRADO EN SECO

m2

85.00

49.31

4,191.35

01.03.03 ENCOFRADO DE LOSAS Y VIGAS

m2

5,259.00

65.62

345,095.58

01.03.04 FALSO PUENTE

m

150.00

1,255.05

188,257.50

01.04.01 CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2, BAJO AGUA

m3

750.00

298.14

223,605.00

01.04.02 CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2 EN SECO

m3

436.00

291.71

127,185.56

01.04.03 CONCRETO f'c= 350 Kg/cm2, LOSA SUPERESTRUCTURA

m3

861.00

370.64

319,121.04

01.04.04 CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2 VEREDAS

m3

90.00

291.71

26,253.90

01.05.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kG/CM2, EN AGUA

Kg

31,138.00

4.60

143,234.80

01.05.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kG/CM2, EN SECO

Kg

19,580.00

3.98

77,928.40

01.05.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kG/CM2, SUPERESTRUCTURA

Kg

52,065.00

3.98

207,218.70

Tnm

476,160.00

01.06.01 MOVILIZACION, INSTALACION Y MONTAJE DE EQUIPO

glb

1.00

01.06.02 ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA PARA PILOTES

m3

1,245.00

01.06.03 EXCAVACION DE PILOTES

m

840.00

01.06.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kG/CM2,PARA PILOTES

Kg

101,742.00

3.98

404,933.16

01.06.05 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2, PARA PILOTES

m3

760.00

304.73

231,594.80

01.06.06 DESCABEZADO DE PILOTES

und

42.00

275.68

11,578.56

01.06.07 FUNDAMETALICA PERDIDA

m

65.00

2,295.67

149,218.55

und

1.00

10,000.00

10,000.00

94,811.40

01.03.00 OBRA FALSA

561,439.07

01.04.00 CONCRETO

696,165.50

01.05.00 ARMADURA

01.05.05 ACERO PRETENSADO

2.54 1,209,446.40

1,637,828.30

01.06.00 PILOTES

01.06.08 PRUEBA DE INTEGRIDAD Y DE CARGA

400,000.00

400,000.00

9.26

11,528.70

2,277.79 1,913,343.60

01.07.00 VARIOS 01.07.01 JUNTA DE DILATACION METALICA

m

36.00

365.40

13,154.40

01.07.02 DISPOSITIVO DE APOYOS

und

24.00

906.23

21,749.52

01.07.03 TUBO DE DEDRENAJE D=3" x 12"

und

54.00

25.97

1,402.38

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

118

3,132,197.37

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO 01.07.04 ACABADO DE VEREDAS m

307.00

15.90

4,881.30

01.07.05 BARANDAS METÁLICAS

m

307.00

396.31

121,667.17

01.07.07 PINTADO DE BARANDA METALICA

m

307.36

32.36

9,946.17

172,800.94

01.08.00 SEÑALIZACION 01.08.01 SEÑAL REGLAMENTARIA

und

4.00

478.42

1,913.68

01.08.02 SEÑAL INFORMATIVA

m2

5.80

695.74

4,035.29

01.08.03 DEMARCACION DE PAVIMENTO

m2

134.82

9.98

1,345.50

01.08.04 GUARDAVIAS (INCLUYE TERMINAL)

m

120.00

128.19

15,382.80

22,677.27

02.00.00 ACCESOS 02.01.00 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 02.01.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO (MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE)

m3

734.40

4.91

3,605.90

02.01.02 TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3

8,237.70

27.28

224,724.46

02.01.03 TERRAPLENES CON MATERIAL DE PROPIO

m3

38,261.70

12.78

488,984.53

02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE *

m3

734.40

15.74

11,559.46

728,874.35

02.02.00 PAVIMENTOS 02.02.01 PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL SE SUB-RASANTE

m2

6,498.22

0.99

6,433.24

02.02.02 BASE GRANULAR

m3

1,361.00

37.46

50,983.06

02.02.03 IMPRIMACION ASFALTICA (CON MC-30)

m2

4,528.80

5.74

25,995.31

02.02.04 RIEGO DE LIGA

m2

1,383.12

2.43

3,360.98

02.02.06 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"

m2

5,778.72

22.10

127,709.71

214,482.30

und

3.00

164.20

492.60

492.60

02.03.00 VARIOS 02.03.01 REUBICACION DE POSTES DE LUZ 03.00.00 ALCANTARILLAS TMC DE 72" e = 3.3mm 03.01.00 ALCANTARILLA TMC 0=72"

m

21.87

1,008.44

22,054.58

03.02.00 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

m3

267.19

31.73

8,477.94

03.03.00 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS

m3

178.90

34.82

6,229.30

03.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

85.30

54.39

4,639.47

03.05.00 CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2

m3

34.70

291.71

10,122.34

03.06.00 EMBOQUILLADO DE PIEDRA e=0.15 m

m2

17.15

31.36

537.82

03.07.00 REMOCION DE ALCANTARILLA EXISTENTE

m3

12.86

80.71

1,037.93

53,099.38

04.00.00 IMPACTO AMBIENTAL 04.01.00 RESTAURACION DEL AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO

m2

2,500.00

2.10

5,250.00

04.02.00 ACONDICIONAMIENTO DE CANTERA

m2

20,000.00

2.10

42,000.00

04.03.00 RESTAURACION DEL AREA AFECTADA POR PLANTA DE ASFALTO

m2

2,000.00

2.73

5,460.00

04.04.00 RESTAURACION DEL AREA AFECTADA POR PATIO DE MAQUINAS

m2

2,500.00

2.73

6,825.00

04.05.00 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL

glb

1.00

1,622.00

1,622.00

04.06.00 SENALIZACION AMBIENTAL

und

2.00

450.00

900.00

04.07.00 REVEGETACION

m2

5,000.00

1.16

5,800.00

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (14%) UTILIDADES (8.00%)

67,857.00 7,538,578.09 1,055,400.93 603,086.25 --------------------

9,197,065.27 1747442.4

SUB - TOTAL I.G.V. (19.00%)

--------------------

10,944,507.67

TOTAL PRESUPUESTO SON : DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTICUATRO MIL QUINIENTOS SIETE Y 67/100 NUEVOS SOLES

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

119

PRESUPUESTO GENERAL "ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS" ENERO 2008

GASTOS GENERALES Item

1 2 3 (**) (*)

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

Descripción

Costo Directo Gastos Generales Utilidad Sub Total I.G.V. Total General

- 120 -

%

Cant. Descripción

11.4508% 10.00%

1.00 1.00

19.00%

1.00

Precio Estimado S/.

Valor Total S/.

315,161.93 36,088.53 31,516.19 382,766.65 72,725.67 455,492.33

GASTOS GENERALES Análisis de Costos Indirectos (Enero 2008)

m

I

V

I

Descripción

Und.

Cant. Cant. Descri Unidad pción

Precio Unitario S/.

Valor Total S/.

Liquidación de Estudio Copias Varias y anillados

Glb

1.00

1.00

500.00

500.00

Comunicaciones

Glb

1.00

1.00

400.00

400.00

Servicios para Oficina

Glb

1.00

1.00

400.00

400.00

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)

Glb

1.00

1.00

1,878.91

1,878.91

Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)

Glb

1.00

1.00

3,757.81

3,757.81

Glb

1.00

1.00

1,317.72

1,317.72

Glb.

1.00

0.08%

455,492. 33

364.39

Teléfono/Fax

Mes

3.50

3.00

500.00

5,250.00

Sevicios de Oficina

Mes

3.50

1.00

200.00

700.00

Glb

1.00

455,49 2.33

18,219.6 9

18,219.69

Gastos de Concurso Público

Glb.

1.00

2,100.00

2,100.00

Gastos Legales

Glb.

1.00

1,200.00

1,200.00

Gastos Financieros

Seguros Accidentes Personales Impuestos Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. (Desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005) Servicios Básicos

Oficina Central Aporte a la Oficina Central/Lima 4% CD (Pago de haberes de personal de Planta)

I Gastos Diversos 100.00 % 100.00 %

Total de Gastos Generales Fijos S/.

36,088.53

% Gastos Generales= 36,088.53 315,161.93

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

- 121 -

11.4508%

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

PRESUPUESTO Análisis de Costo Directo (Enero 2008) Und.

Cant. Descripción

Cant. Unidad

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3.50 3.00 2.00 2.50 2.50 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00

100.00% 100.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00%

9,000.00 7,500.00 5,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

31,500.00 22,500.00 5,500.00 8,125.00 8,125.00 6,500.00 8,800.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

Mes Mes

1.00 1.00

2.50 1.00

100.00% 100.00%

1,800.00 2,500.00

4,500.00 2,500.00

Mes Mes

1.00 4.00

1.00 1.00

70.00% 60.00%

2,000.00 1,200.00

1,400.00 2,880.00

Mes

4.00

1.00

50.00%

1,200.00

2,400.00

Pago de Beneficios Pago de Beneficios Sociales a Personal Profesional y Técnico

Glb

1.00

126,730.00

100.00%

48%

60,830.40

II 1

Movilización de Personal Personal Profesional y Técnico

Glb

1.00

1.00

100.00%

5,520.00

5,520.00

III

Alimentación Personal Profesional y Técnico

Glb

1.00

1.00

100.00%

8,600.00

8,600.00

Vehículos Camioneta 4x4/Fletes y Transporte de campo

Mes

1.00

2.00

100.00%

7,500.00

15,000.00

Equipos y Servicios de Ingeniería Alquiler de equipo de Topografía y otros Alq. de eq.de Perforación, y equipo se

Mes Mes

1.00 1.00

0.70 1.00

100.00% 100.00%

3,000.00 62,000.00

2,100.00 62,000.00

Item I

Descripción

A

Personal Profesional - Técnico Personal Profesional

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jefe de Proyecto Estructuras Suelos y Pavimentos Hidrología y Drenaje Geología y Geotécnia Geofísico Evaluación de Impacto Ambiental Flora y Fauna Aspectos Socio Culturales y Económicos Arqueología Costos y Presupuesto

B 1 2

Personal Técnico Dibujante de autocad, digitador Topógrafo Técnico Laboratorista de suelos y pavimentos Ayudante de Topografía Ayudante de Mecánica de Suelos, Geología

3 4 5 E

1

IV 1

V 1 2

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

% Precio Participación Unitario S/.

Valor Total S/.

122

126,730.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO

3 4 5

VI 1 2

sondaje geofísico Alquiler de equipos de Computo e impresiones Aforo, seccionamiento y otros ensayos Servicios de laboratorio

Mes mes Mes

2.00 1.00 1.00

3.00 1.00 1.00

100.00% 100.00% 100.00%

500.00 10,500.00 9,931.53

3,000.00 10,500.00 9,931.53

Fletes Movilización y Desmovilización Transporte de Muestras

Glb Glb

1.00 1.00

1.00 1.00

100.00% 100.00%

5,000.00 2,000.00

5,000.00 2,000.00

Glb

2.00

1.00

100.00%

500.00

1,000.00

Glb Glb Glb

1.00 2.00 3.00

1.00 1.00 1.00

100.00% 100.00% 100.00%

500.00 1,000.00 150.00

500.00 2,000.00 450.00

VII Materiales y útiles de oficina Utiles de Oficina y Dibujo 1 Materiales Fungibles de Topografía y Suelos 2 Copias y Reproducciones e impresiones 3 Materiales Fotográficos, etc. 4

Total de Gastos Generales Variables S/.

LPN Nº 007-2008-MTC/21 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS

123

315,161.93

87,531.