Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP

BASES INTEGRADAS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-015-14-AdP

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

1

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP

TABLA DE CONTENIDO CAPÍTULO I: GENERALIDADES Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14.

BASE LEGAL ENTIDAD CONVOCANTE PROPÓSITO DEL CONCURSO ACERCA DEL COMITÉ DEL CONCURSO CONVOCATORIA REGISTRO DE PARTICIPANTES FORMULACIÓN DE CONSULTAS ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS CONTENIDO FINAL DE LAS BASES PRÓRROGAS Y POSTERGACIONES PRESENTACIÓN DE SOBRES Y CALIFICACIÓN DE POSTORES APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ANULACIÓN DE LA LICITACIÓN DE LAS ACCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS POSTORES

CAPÍTULO II: PROCESO DE SELECCIÓN 2.1. 2.2.

2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

2.8.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ALCANCE DEL REQUERIMIENTO 2.2.1. Garantía de Suministro 2.2.2. Requerimientos técnicos mínimos 2.2.3. Cumplimiento de Requisitos Técnicos Mínimos MONTO MÁXIMO REFERENCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO SISTEMA DE CONTRATACIÓN 2.5.1. Validez de la Oferta y vigencia de la contratación PLAZO DE EJECUCIÓN GARANTÍAS Y PENALIDADES 2.7.1. Garantía por seriedad de oferta 2.7.2. De la Garantía de Fiel Cumplimiento 2.7.3. De la Garantía por Adelanto Directo 2.7.4. De la Garantía por Adelanto de Materiales 2.7.5. De las Penalidades SEGUROS. 2.8.1. Seguro de Todo Riesgo en Construcción (CAR) 2.8.2. Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros (RC) 2.8.3. Seguro Complementario de trabajo de riesgo (SCTR) 2.8.4. Condiciones aplicables a todas las coberturas de seguro indicadas en el numeral anterior

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

2

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP

2.9. IMPUESTOS Y GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 2.10. FORMA DE PAGO 2.10.1. Valorizaciones 2.10.2. Discrepancias respecto de las valorizaciones o metrados 2.11. PRESENTACIÓN DE SOBRES Y CALIFICACIÓN DE POSTORES 2.12. APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 2.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 2.13.1. Acto Público de Otorgamiento de la Buena Pro 2.13.2. Notificación del Otorgamiento de la Buena Pro 2.13.3. Requisitos y plazo para la formalización del contrato CAPÍTULO III: DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

INGENIERO RESIDENTE OBRAS SIMILARES ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA (A&G) SUPERVISOR DÍAS DÍAS CALENDARIO AMPLIACIONES DE PLAZO EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL RECEPCIÓN Y PLAZOS LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

CAPÍTULO IV:

DISPOSICIONES FINALES

APENDICE I:

CONTRATO

APENDICE II:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APENDICE III:

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ADP

APENDICE IV:

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

APENDICE V:

REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN ÁREAS OPERACIONALES

APENDICE VI:

MANUAL DE IDENTIFICACIONES

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

3

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP

FORMATOS FORMATO Nº 01

Carta de Acreditación del Representante

FORMATO Nº 02

Carta de Presentación del Postor

FORMATO Nº 03

Declaración Jurada de Datos del Postor

FORMATO Nº 04

Carta de compromiso de Plazo de Ejecución

FORMATO Nº 05

Promesa Formal de Consorcio

FORMATO Nº 06

Cumplimiento de Requerimientos Técnicos Mínimos

FORMATO Nº 07

Relación de Equipo Ofertado

FORMATO Nº 08

Experiencia del Postor en General

FORMATO Nº 09

Experiencia del Postor en trabajos Similares

FORMATO Nº 10

Cartas Compromiso del Ingeniero Residente y Asistentes

FORMATO N° 11

Experiencia del personal profesional propuesto

FORMATO N° 12

Carta de Propuesta Económica

FORMATO Nº 13

Presupuesto Detallado

FORMATO N° 14

Declaración Jurada de conocimiento de procedimientos de gestión operativa aeroportuaria.

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

4

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP CAPÍTULO I GENERALIDADES Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 1.1.

BASE LEGAL El presente proceso de selección se rige exclusivamente por las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión suscrito entre Aeropuertos del Perú S.A y el Estado Peruano con fecha 11 de diciembre de 2006 y sus modificaciones, las presentes Bases que incluyen el contrato, y supletoriamente el Código Civil, para el cumplimiento al Segundo Programa de Mantenimiento Periódico, aprobado según Oficio N° 3001-2014-GSFOSITRAN.

1.2.

ENTIDAD CONVOCANTE Nombre: Aeropuertos del Perú S.A (AdP) RUC N°: 20514513172 Domicilio Legal: Jr. Doménico Morelli, 110 Of 301, San Borja, Lima Teléfono: (51) 1 5133800

1.3.

PROPÓSITO DEL CONCURSO El propósito del presente concurso es seleccionar al postor que presente la mejor oferta técnico-económica para el MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO a través de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL L.P.N. N° 015-14-AdP de acuerdo a las labores identificadas en el Segundo Programa de Mantenimiento Periódico aprobado para los aeropuertos regionales operados por AdP y a los requisitos técnicos mínimos.

1.4.

ACERCA DEL COMITÉ DEL CONCURSO El Comité del Concurso, será el responsable de elaboración y aprobación de bases, la conducción de la licitación, la calificación de los postores, la evaluación de las ofertas que se presenten y la adjudicación de la Buena Pro. Para efectos de la evaluación de las ofertas, el Comité del Concurso podrá convocar la participación de especialistas en la materia. Los actos públicos de la licitación, deberán ser presididos y llevados a cabo por cualquiera de los miembros del Comité del Concurso. Para el caso de Licitaciones Públicas, el Comité del Concurso deberá estar integrado por mínimo 3 (tres) personas, incluyendo necesariamente un representante del Concesionario (AdP) y un representante del Concedente (MTC) Aeropuertos del Perú (AdP), a través del Comité de Concurso, se reserva el derecho de suspender el concurso temporalmente, extender los plazos establecidos en el calendario, así como cancelarlo.

1.5.

CONVOCATORIA El aviso de convocatoria será publicado al menos 2 veces en el Diario Oficial El Peruano, en un medio de circulación nacional y en la página web de Aeropuertos del Perú: www.adp.com.pe, donde también se encontrarán publicadas las bases del concurso.

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

5

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP

1.6.

REGISTRO DE PARTICIPANTES El registro de participantes se efectuará según se indica en el cronograma del proceso de selección. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, basta que se haya registrado uno de los integrantes del consorcio. Para tal efecto los interesados deberán llenar y remitir, hasta un día antes de culminar el plazo para la formulación de las consultas, el “Formato de Inscripción de Proveedores” que se encuentra disponible en la página web de AdP: www.adp.com.pe, sección “Información de Interés /Concursos / Tarapoto/ Obras /LPN-015-AdP-14” y enviarlo a la siguiente dirección electrónica: [email protected] indicando su intención de participar en el presente proceso de selección. La evaluación de las propuestas estará sujeta a la verificación de la inscripción del postor en el Registro de Proveedores. Los postores que ya se encuentran inscritos en el registro de proveedores de AdP sólo deberán enviar un correo a [email protected] indicando su intención de participar en el presente proceso de selección. El correo dirigido a AdP, deberá indicarse en el asunto, el número y nombre del proceso en el que tienen intención de participar. Además en el texto del correo deberán indicar su razón social, número de RUC y persona de contacto (domicilio legal, teléfono y correo electrónico). AdP revisará y evaluará la información recibida del postor. De estar conforme, se enviará un correo electrónico a la dirección proporcionada confirmando el registro del postor en el presente proceso de selección. Están impedidos de ser postores, las personas jurídicas nacionales y extranjeras: a) Que se encuentren incluidas en el Registro de Proveedores inhabilitados del Organismo Superior de Contrataciones con el Estado (OSCE). b) Que tengan como accionistas, directores, representantes o funcionarios a funcionarios, representantes, directores o accionistas de AdP, OSITRAN o del MTC. c) Que estén declaradas en quiebra o sujetas a un procedimiento concursal ante INDECOPI. d) Que tenga una calificación distinta a la calificación de “Normal” en alguna central de riesgo. e) Que tengan incumplimientos o controversias con AdP y/o con el Estado Peruano. En cuanto a la participación de postores en consorcio, se rige por los siguientes criterios: f) Podrán participar distintos contratistas asociados en consorcio (no más de tres), sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio de acuerdo al FORMATO N° 5, la que de ser necesario será perfeccionada luego del otorgamiento de la buena pro.

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

6

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP g) Las partes del consorcio responderán solidariamente ante AdP por todas las consecuencias derivadas de su participación individual en el consorcio durante el proceso de selección, o de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de éste, con independencia del porcentaje de participación que establezcan en el contrato de consorcio. h) Deberán designar a una persona natural como representante o apoderado común con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo, incluyendo de modo expreso la facultad de suscribir el correspondiente Contrato. i) Queda claramente entendido que la terminación de la ejecución de los trabajos no extingue la responsabilidad civil individual y colectiva solidaria de todos los integrantes. j) Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. Es responsabilidad de cada postor realizar la visita al sitio donde se ejecutarán los trabajos a fin de verificar las condiciones en las que se encuentran las zonas a intervenir, dado que esto no será causal para la solicitud de ampliaciones de plazo y/o adicionales de obra. No se entregarán certificados de visita. 1.7.

FORMULACIÓN DE CONSULTAS Las consultas a las bases deberán ser formuladas únicamente a través del correo electrónico indicado en el numeral 1.6 [email protected] y en el periodo que se indica en el cronograma del proceso de selección. No se absolverán consultas a las bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se hayan inscrito correctamente como participantes. Ningún participante podrá solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean evaluados por alguna otra entidad diferente al Comité del Concurso del presente proceso.

1.8.

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Las respuestas a las consultas serán puestas en conocimiento de todos los postores en la fecha indicada en el cronograma del proceso mediante comunicación que será cursada a los correos electrónicos que hayan proporcionado al momento de su inscripción. También estarán publicadas en la página web de AdP. Las respuestas a las consultas y las decisiones que se adopten respecto de las consultas se considerarán como parte integrante de las presentes bases y del contrato. El Comité del Concurso tiene la facultad de disponer o solicitar cualquier aclaración de información o subsanación de deficiencias que considere apropiadas a efecto de poder dar respuesta a las consultas formuladas. Contra la decisión que adopte el Comité del Concurso, no se puede interponer recurso alguno de ninguna naturaleza en razón de que el citado Comité es autónomo en sus decisiones y está facultado para efectuar, en su calidad de conductor del proceso y único autorizado a interpretar las Bases, sus aclaraciones, correcciones y modificaciones que resulten pertinentes.

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

7

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP 1.9.

CONTENIDO FINAL DE LAS BASES El texto de las bases iniciales y las decisiones asumidas por el Comité de Concurso comunicadas a los postores, constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que las bases integradas deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones y a las cuales se sujetan, sin excepción todos los participantes.

1.10. PRÓRROGAS Y POSTERGACIONES El Comité del Concurso podrá prorrogar las etapas del proceso de selección, siempre y cuando medien causas debidamente justificadas. En este caso, deberá registrar en la página web de AdP la modificación del cronograma del proceso de selección y dar aviso a los participantes mediante correo electrónico. 1.11. PRESENTACIÓN DE SOBRES DE POSTORES Los postores deberán presentar su propuesta técnica (sobre 1) y propuesta económica (sobre 2) al mismo tiempo, pero en dos sobres cerrados separados, en el lugar, fecha y hora establecidos por el Comité del Concurso. 1.12. APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS El acto público se realizará con presencia notarial. En un primer acto, sólo se abrirán los sobres con la documentación de calificación y se comprobará:  Si la información contenida en los mismos está completa.  Si contiene la garantía de seriedad requerida.  Si cumple con los criterios de calificación establecidos en las bases. En un segundo acto público (que puede realizarse inmediatamente después de culminado el primero), sólo se abrirán las propuestas económicas (sobre 2) de aquellos postores que cumplieron con los criterios de calificación de la propuesta técnica. Se verificará el contenido conforme de los documentos requeridos para el sobre 2 y luego la evaluación de las ofertas se efectuará de forma cuantitativa. Se adjudicará la Buena Pro a la oferta que presente el precio más bajo. 1.13. ANULACIÓN DE LA LICITACIÓN En cualquier estado del proceso de licitación, hasta antes de la entrega de la Carta de Adjudicación de la Buena Pro, el Comité del Concurso podrá anularlo por:  Razones de fuerza mayor o de caso fortuito.  No se presentara ninguna oferta que cumpliera lo establecido en las bases.  Las ofertas evaluadas sobrepasen el monto máximo referencial. 1.14. DE LAS ACCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS POSTORES Los postores revisarán detenidamente estas bases con todos sus apéndices, ya que la presentación de su propuesta implica el sometimiento del postor a todas las disposiciones y normas establecidas en las presentes bases de selección y demás documentos de la Licitación Pública Nacional convocada por AdP, sin necesidad de declaración expresa. Toda la información suministrada por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada.

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

8

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP

CAPÍTULO II PROCESO DE SELECCIÓN 2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Ítem

Descripción

Fecha estimada

1

Publicación en diarios y página web de AdP

16 y 17/06/2014

2

Inscripción según formato de página web AdP

Hasta el 04/07/2014

Formulación de consultas

[email protected]

3

4

Hasta el 05/07/2014 a las 18.00 hrs SOLAMENTE vía correo electrónico dirigidas a:

Absolución de consultas y aclaración de las bases de selección Presentación de sobres 1 y 2

Por correo electrónico el 18/07/20114 31/07/2014 a las 14 hrs.

5

6

Apertura y evaluación de propuesta técnica (sobre 1)

31/07/2014 a las 14:15 hrs.

7

Apertura y Evaluación de Ofertas (Sobre 2)

31/07/2014 a las 15:00 hrs.

8

Otorgamiento de la buena pro (En mesa)

31/07/2014 Culminada la evaluación técnica y económica.

2.2 ALCANCE DEL REQUERIMIENTO Ejecución de los trabajos de acuerdo al Apéndice II de las presentes bases. 2.2.1 Garantía de Suministro

El contratista deberá otorgar una garantía de suministro por un plazo no menor a cinco (05) años posteriores a la recepción sin observaciones técnicas de los trabajos. Si los trabajos ejecutados se destruyen total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos, éste será responsable. En este caso, AdP podrá iniciar las acciones judiciales a que hubiere lugar. EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que AdP aceptó o recibió los trabajos o que devolvió las garantías.

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

9

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP

2.2.2 Cumplimiento de Requisitos técnicos mínimos Cumplimiento de Requisitos Técnicos Mínimos Sobre 1 – Propuesta técnica Cumple/No cumple

A. Carta de presentación del Postor (Formato N° 02)

Cumple/No cumple B. Declaración jurada de datos del postor (Formato N° 03) Presentar adjunto copia de poderes simple del representante legal, en el caso de consorcio deberá presentar los poderes de ambas empresas Cumple/No cumple C. Carta de compromiso de Plazo de ejecución (Formato N° 04) Plazo máximo de ejecución será de 60 días calendarios. Sin perjuicio de ello, y en caso de empate en la oferta económica, los postores podrán ofertar un plazo menor para la entrega de los trabajos, debiendo en este caso, fundamentar técnicamente el señalado menor plazo. D. Promesa Formal de Consorcio

(Formato N° 05)

E. Declaración jurada de cumplimiento de equipo ofertado personal profesional y técnico (Formato N° 06)

Cumple/No cumple y

F. Relación de equipo ofertado (Formato N° 07)

Cumple/No cumple

Cumple/No cumple

Cumple/No cumple G. Experiencia del postor en General (Formato Nº 08) Se tomarán en cuenta los trabajos en General ejecutadas en los últimos ocho (8) años. El Postor deberá haber ejecutado un monto acumulado mayor o igual a 2 veces el monto máximo referencial. Cumple/No cumple H. Experiencia del Postor en Obras Similares (Formato Nº 09) El Postor deberá haber ejecutado al menos (2) Obras Similares en los últimos cinco (5) años (Construcción y/o Mantenimiento y/o Rehabilitación de pavimentos de pistas y/o plataformas de aeropuertos) por un monto acumulado mayor o igual al monto máximo referencial. Cumple/No cumple I.

Cartas de compromiso de Ingeniero Residente y Asistentes (FORMATO 10)

J.

Experiencia del personal profesional propuesto

Cumple/No cumple

Para el Ingeniero Residente (Formato Nº 11)  Título de Ingeniero Civil con no menos de 5 años de colegiado. V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

10

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP  No menos de (3) años de experiencia en obras en general.  Experiencia de dos (2) años como residente de obras Construcción y/o Mantenimiento y/o Rehabilitación de pavimentos, por un monto acumulado mayor o igual a (2) veces el monto máximo referencial en las cuales deberá  Como parte de su experiencia en obras como residente deberá Cumple/No cumple demostrar al menos dos (2) obra similares en pavimentos de aeropuertos pista de aterrizaje, calles de rodaje y/o plataformas de aeronaves Para los Ingenieros Especialistas en obra (Formato Nº 11) Cumple/No cumple Especialista en Suelos y Pavimentos:  Ingeniero Civil con no menos de 3 años de colegiatura  No menos de 1 año de experiencia en obras de pavimentaciones. Se aceptará acreditar a profesionales extranjeros, cuando además de Cumple/No cumple haber acreditado la condición profesional exigida anteriormente, estén debidamente inscritos en el Colegio de Ingenieros del Perú, adjuntar documento de inscripción. K. Declaración Jurada de conocimientos de procedimientos de gestión operativa aeroportuaria FORMATO N°14. Cumple/No cumple L. Garantía de seriedad de oferta equivalente a la suma de S/. Cumple/No cumple 62,400.00 (Sesenta y dos mil cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles) M. Cronograma GANTT de ejecución de obra. N. Reporte de central de riesgo emitido por empresas de Cumple/No cumple reconocimiento global como Equifax o Experian, emitido como máximo con 30 días de anticipación a la fecha de presentación de Cumple/No cumple los sobres. Cumple/No cumple O. Plan de Trabajo para la ejecución de la obra. P. Cronograma de utilización de equipos Q. Plan de Seguridad Operacional durante la ejecución de la obra que Cumple/No cumple garantice una ejecución continua y coordinada de los trabajos con las operaciones aéreas, incluyendo un cuadro en el cual se identifique la programación de NOTAM´s Cumple/No cumple R. Plan de seguridad, calidad y medio ambiente implementación durante la ejecución de los trabajos. Sobre 2 – Propuesta económica A. Carta de propuesta económica FORMATO N° 12

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

para

su Cumple/No cumple

11

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP B.

Presupuesto detallado FORMATO N° 13

Cumple/No cumple

C.

Cronograma valorizado de avance de obra

Cumple/No cumple

D.

Programación PERT-CPM

E.

Desagregado de gastos generales

F.

Contratos de ejecución de obra

Cumple/No cumple

Cumple/No cumple Cumple/No cumple Cumple/No cumple

G. USB con toda la información presentada Los requerimientos mínimos para el personal propuesto se acreditarán mediante declaración jurada en la que se declare el número y tiempo de colegiatura y se detalle las obras en las que ha adquirido la experiencia que se solicita, consignando una referencia específica que permita, de ser el caso, verificar esa información. Sólo se validará la experiencia obtenida después de la fecha de colegiatura. Una vez otorgada la buena pro, los profesionales propuestos por el contratista que se encuentren comprometidos en otros trabajos, estarán en la obligación de resolver o renunciar a dichos compromisos. Los profesionales no pueden participar con más de un postor, siendo motivo de descalificación para el postor y el profesional. Para efectos de evaluación no se considerarán experiencias ejecutadas en forma paralela o que se traslapen (El tiempo de traslape no se considerará en uno de los servicios presentados). Para la experiencia en obras generales y trabajos similares solo se aceptarán trabajos que estén culminados, sin sanción o penalidad. Se aceptará una declaración jurada de obras terminadas en proceso de liquidación donde no se prevea una penalidad. Toda información proporcionada al Comité del Concurso por los Postores tendrá carácter de declaración jurada. Cualquier información falsa, inexacta o que induzca a error en beneficio del Postor acerca de cualquier información proporcionada al Comité del Concurso, dará lugar a la eliminación del Postor en cualquier etapa del Concurso y, de ser el caso, facultará a AdP a resolver de pleno derecho el Contrato de ejecución de obra de acuerdo con lo previsto en el artículo 1430° del Código Civil. De detectarse alguna modificación, condición, restricción y/o exclusión en el contenido de la Propuesta Técnica y/o Propuesta Económica, éstas serán rechazadas y, en consecuencia, el Postor quedará eliminado. En caso la modificación, condición, restricción y/o exclusión fuera detectada luego de la adjudicación de la buena pro, ésta quedará sin efecto y se procederá a ejecutar la Garantía de Seriedad de la Oferta y a otorgar la buena pro al Postor que obtuvo el segundo lugar en el Concurso. De detectarse la modificación, condición, restricción y/o exclusión luego de la suscripción del Contrato de Consultoría por parte de AdP esta última estará facultada a resolver dicho contrato de manera automática conforme a lo establecido en el artículo 1430 del Código Civil y, además, a ejecutar la garantía vigente a esa fecha.

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

12

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP La presentación de los certificados de habilidad de los profesionales propuestos por el postor que resulte ganador, se realizará dentro de los cinco (5) días siguientes de entregada la carta de adjudicación de la buena pro y para la formalización del contrato. 2.3

MONTO MÁXIMO REFERENCIAL El monto máximo para la presente contratación, asciende a la suma de S/.2,081,075.55 (Dos millones ochenta mil setenta y cinco y 55/100 Nuevos Soles) incluido el I.G.V. En el caso de las empresas que están incluidas en la Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía-Ley N° 27037, su monto máximo asciende a la suma de S/.1,763,623.35 (Un millón setecientos sesenta y tres mil seiscientos veintitrés y 35/100 Nuevos Soles) sin incluir I.G.V. Ambos montos comprenden el costo de la ejecución de los trabajos, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución materia de las presentes bases. Además los precios unitarios no podrán ser mayores a los indicados en el presupuesto referencial del Apéndice II (Especificaciones Técnicas), de las presentes bases.

2.4

FUENTE DE FINANCIAMIENTO El financiamiento será con recursos administrados por AdP, a ser rembolsados por mecanismo aplicados en el contrato de concesión.

2.5

SISTEMA DE CONTRATACIÓN El sistema de contratación será a Precios Unitarios, siendo que la oferta del postor no puede superar el monto máximo referencial indicado en el numeral 2.3.

2.6

PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo total de ejecución de la obra es de 60 (Sesenta) días calendarios. El cómputo del plazo de ejecución de los trabajos se iniciará una vez que se haya formalizado el contrato y además se reúnan los siguientes requisitos: i) se tenga designado la A&G que supervisará los trabajos del contratista, ii) AdP haya entregado el terreno o lugar donde se ejecutarán los trabajos y se cuente con la aprobación de la A&G. No se aceptará plazo mayor al establecido para la entrega final de los trabajos. La entrega de terreno se producirá como máximo hasta diez (10) días posteriores a la recepción por parte del contratista de la Carta de Adjudicación de la obra.

2.7

GARANTÍAS Y PENALIDADES 2.7.1 Garantía por seriedad de oferta De acuerdo al numeral 2.11 de estas bases, todos los postores deberán presentar en el Sobre 1 una Garantía por Seriedad de oferta mediante Cheque de Gerencia o Carta Fianza que cumpla los requisitos establecidos en el numeral 2.7.2 de estas Bases. El importe de esta garantía será equivalente a la suma de S/. 62,400.00 (Sesenta y dos mil cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles), y deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) días posteriores a la fecha de presentación de propuestas. Esta garantía será ejecutada, en caso el contratista no cumpla con presentar la garantía de fiel

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

13

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP cumplimiento. 2.7.2 De la Garantía de Fiel Cumplimiento La garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá ser entregada por el contratista dentro de los cinco (5) días siguientes de la entrega de la Carta de Adjudicación de la Buena Pro. Esta garantía debe ser equivalente al 20% del monto contratado incluido el I.G.V, y extendida a favor AEROPUERTOS DEL PERU S.A. Y/O BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A., a través de una carta fianza, la misma que debe haber sido emitida –a satisfacción de AdP- por una empresa del sistema bancario autorizada para emitir cartas fianzas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs de calificación A o 1ª categoría. . En caso de que las cartas sean emitidas por el Banco de Crédito del Perú, el beneficiario será: AEROPUERTOS DEL PERU S.A., se debe indicar claramente el tipo de carta fianza que es (Fiel Cumplimiento) . La carta fianza deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática. La ejecución de la garantía de fiel cumplimiento será al sólo requerimiento escrito de AdP, y la vigencia deberá ser equivalente al plazo de ejecución los trabajos más treinta (30) días calendario posteriores, no obstante ello, deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la Liquidación final del contrato en caso esta no se de en el plazo antes señalado. 2.7.3 De la Garantía por Adelanto Directo Dentro de los siete (7) días siguientes a la adjudicación de la buen pro, el contratista podrá solicitar –a través de A & G- un adelanto directo de hasta el 30% del monto del contrato., el que deberá ser garantizado mediante carta fianza bancaria con los requisitos indicados en el numeral 2.7.2 de estas bases. Para estos efectos, el contratista deberá presentar una carta simple y la factura correspondiente. La no presentación oportuna de la solicitud de adelanto no es causal de ampliación de plazo. La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuarse el pago siguiente que le corresponda al contratista o en la liquidación. La garantía por adelanto directo podrá ser reducida en forma proporcional a la amortización del adelanto entregado al contratista, siempre que previamente se cuente con la aprobación del banco que financia la entrega de los adelantos. Dada esta aprobación, la renovación de la garantía se hará por montos proporcionales a los saldos del adelanto directo pendientes de amortización. La renovación de la garantía deberá ser por el monto pendiente del saldo del Adelanto Directo por amortizar, incluido el I.G.V. Se liberará la garantía por concepto de adelanto directo, una vez que se haya amortizado el 100% del mismo, salvo que exista una controversia pendiente de resolver que pueda afectar la liquidación, en cuyo caso la garantía se mantendrá vigente hasta que la controversia quede resuelta. 2.7.4 De la Garantía por Adelanto para Materiales No aplica. No se otorgará ningún adelanto para materiales por tratarse de una V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

14

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP ejecución de corto plazo. 2.7.5 De las Penalidades Cualquier modificación unilateral por parte del contratista de las partidas o especificaciones técnicas de los productos que se suministren conllevará penalizaciones. Asimismo el contratista se compromete a cumplir los plazos de entrega establecidos en el cronograma de ejecución presentado durante el concurso. AdP podrá aplicar una penalidad ascendente al 0.5% del monto total contratado por cada día de atraso en:  Los plazos de acuerdo al Cronograma valorizado de avance de obra.  El incumplimiento del cronograma de utilización de equipos.  El incumplimiento del plazo acordado para el levantamiento de observaciones.  El incumplimiento de contar con el personal especificado en su Propuesta Técnica.  La subsanación de las observaciones por incumplimiento de los estándares de calidad ambiental y seguridad ocupacional señalados por AdP para la ejecución de los trabajos. Quedará a criterio de AdP aplicar esta penalidad por ocurrencia en lugar de por día. La penalidad máxima acumulada admitida será del 10% del monto total adjudicado. Luego de alcanzado el monto máximo para la aplicación de la penalidad, AdP podrá resolver el contrato, cobrar las penalidades y, de ser necesario, ejecutar las garantías. Acto seguido, AdP convocará a concurso para asignar a un nuevo contratista la culminación de los trabajos. En caso EL CONTRATISTA incumpla con entregar el dossier de ejecución de obra dentro del plazo fijado en el numeral 3.10, podrá ser sancionado por AdP con una penalidad diaria equivalente al 1% del monto total contratado, incluido IGV. En caso el incumplimiento de EL CONTRATISTA persista por un plazo de diez (10) días calendario, AdP estará facultado para ejecutar el íntegro de la garantía de fiel cumplimiento. 2.8

SEGUROS El proveedor deberá incluir dentro de su oferta la toma de los siguientes seguros e incluir a ADP como tercero, asegurado adicional y deberá renunciar al derecho de subrogación frente a ADP: 2.8.1 Seguro de Todo Riesgo en Construcción (CAR) La póliza CAR a ser adquirida por EL CONTRATISTA deberá contemplar las siguientes coberturas:  Cobertura "A" Básica  Cobertura "B" Terremoto, Temblor, Maremoto  Cobertura "C" Ciclón, Avenida e Inundación  Cobertura "E" y "F"  Responsabilidad Civil Cruzada  Cobertura "G" Remoción de Escombros  Riesgos Sociales y Políticos  Cobertura OPA  Movimiento de Tierras y Sub-suelo

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

15

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP 

Riesgo de Diseño

2.8.2 Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros (RC) Con un límite contratado combinado (daños materiales y corporales) hasta por la suma de USD 150, 000 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 Dólares Americanos) que incluya gastos y costes judiciales e indemnización incluyendo, pero no limitado a las siguientes coberturas:  Responsabilidad Civil General Extra-contractual.  Responsabilidad Contractual.  Responsabilidad Civil Patronal.  Responsabilidad Civil por Vehículos Ajenos incluidos Vehículos Alquilados - No se deberá requerir que los vehículos por asegurar sean previamente declarados ni cuenten con la cobertura de Responsabilidad Civil Vehicular a favor de AdP.  Responsabilidad Civil por Prestadores Independientes y/o Subcontratistas. Esta cobertura específica es requerida en el evento que el proveedor emplee subprestadores o prestadores independientes en el desarrollo de sus actividades. Los subprestadores y sus trabajadores ha de ser considerados como terceros, en todo aquello que se refiera a una reclamación de origen extracontractual.  Responsabilidad Civil por Trabajos Terminados (12 meses) 2.8.3 Seguro Complementario de trabajo de riesgo (SCTR) Accidentes de trabajo, Vida Grupo y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.- el contratista a su total y única responsabilidad deberá contratar y mantener cobertura de seguro para cualquier trabajador sea peruano y/o extranjero, sin limitación de ubicación de su centro laboral, como sea requerido bajo las regulaciones y leyes del Perú; en especial lo concerniente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y Vida Grupo. 2.8.4

Condiciones aplicables a todas las coberturas de seguro indicadas en el numeral anterior: i) Las pólizas de seguro deberán señalar que son coberturas primarias para lo que respecta a cualquier otro seguro suscrito por ADP, sus accionistas, compañías afiliadas, agentes, funcionarios y trabajadores que ampare los mismos objetos de seguros contra los mismos riesgos allí establecidos. ii) La compañía aseguradora deberá renunciar a su derecho de repetición contra AdP, sus accionistas, compañías afiliadas, agentes, funcionarios y trabajadores. iii) Todas las pólizas certificados deberán consignar a AdP, sus accionistas, compañías afiliadas y trabajadores como asegurados adicionales. El contratista será responsable por pago de las primas, así como el total del deducible en caso de pérdidas o daños causados por éste o sus subcontratistas y/o por cualquier persona por el cual el contratista sea responsable. Además de ello, el contratista es responsable por todas las pérdidas o daños no cubiertos bajo la póliza CAR, si tales pérdidas o daños fueron causados por el contratista, sus subcontratistas y/o cualquier persona bajo responsabilidad del contratista.

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

16

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP 2.9

IMPUESTOS Y GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, leyes sociales, inscripción y otros gastos relacionados con sus operaciones y estricto cumplimiento de las leyes del Perú, así como por el pago de cualquier otro nuevo tributo y/o carga que, conforme a ley, le corresponda en su calidad de contratista y/o prestador de un servicio. El contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas. En relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de importación que efectúe EL CONTRATISTA, serán de aplicación las leyes vigentes sobre la materia. Adicionalmente, el contratista deberá asumir los gastos originados en este proceso de selección y, como consecuencia de esto, AdP se los facturará y/o descontará de la primera liquidación o por algún otro mecanismo a definir por AdP. Esta factura deberá ser pagada, como máximo, dentro de los próximos 15 días de recibida. Dichos gastos ascienden aproximadamente a la suma de S/. 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 nuevos soles), los que incluyen los costos por la publicación de los avisos de convocatoria más los gastos notariales.

2.10 FORMA DE PAGO El proveedor deberá presentar sus facturas en Nuevos Soles e incluir todas las tasas, impuestos y costos asociados a la ejecución de los trabajos. 2.10.1 Valorizaciones Las valorizaciones se efectuarán mensualmente por el total de los metrados realmente ejecutados en el mes declarado y aplicando los precios unitarios adjudicados, desagregando los montos proporcionales a los gastos generales y a la utilidad, a los que se les deberá agregar el IGV. Los metrados ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y A&G, y presentados a AdP para su aprobación y pago. AdP podrá realizar el pago hasta el último día hábil del mes siguiente de haberse presentado la factura con la correspondiente valorización aprobada por la A&G y AdP al Centro de Recepción de Facturas de AdP (CRF). El pago de la última valorización estará además sujeta a la revisión de la liquidación y del dosier que presente el contratista. Una vez pagadas, las valorizaciones tendrán el carácter de pagos a cuenta a favor del contratista. 2.10.2 Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre el Contratista y la A&G y/o AdP, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 2.11 PRESENTACIÓN DE SOBRES Y CALIFICACIÓN DE POSTORES El sobre 1 (Propuesta Técnica. ORIGINAL/ COPIA), deberá estar rotulado de la siguiente

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

17

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP manera: Señores Aeropuertos del Perú S.A. Att: Comité de Concurso LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 015-14-AdP MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO Sobre 1: Propuesta Técnica Nombre / Razón Social del Postor ORIGINAL / COPIA

El sobre 1 (Propuesta Técnica. ORIGINAL/ COPIA), deberá además, contener la siguiente información: Será presentado conteniendo un índice numerado, propuesta debidamente foliada y con separadores de colores por cada requerimiento, en el orden que se indica (de no cumplir, será motivo de descalificación del postor)               

Carta de presentación del postor, conforme al Formato Nº 02 Declaración jurada de datos del postor conforme al Formato Nº 03 Carta de compromiso de plazo de ejecución Formato N° 04 Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, conforme al Formato Nº 05. Declaración jurada de cumplimiento de equipo ofertado y personal profesional y técnico según el Formato N° 06. Relación de equipo ofertado Formato N° 07. Experiencia del postor en general, conforme al Formato Nº 08. Experiencia del postor en trabajos similares, conforme al Formato N° 09. Carta de compromiso del Ingeniero residente y asistentes conforme al Formato N° 10: Experiencia del personal profesional propuesto conforme al Formato N° 11. Declaración jurada de conocimiento de procedimientos de gestión operativa aeroportuaria, según Formato N°14. Garantía de seriedad de oferta. Cronograma GANTT de ejecución de obra. Reporte de central de riesgo emitido por empresas de reconocimiento global como Equifax o Experian, emitido como máximo con 30 días de anticipación a la fecha de presentación de los sobres. Plan de Trabajo para la ejecución de la obra.

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

18

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP  Calendario de utilización de equipos ofertados.  Plan de Seguridad Operacional en la ejecución de la obra.  Planes de seguridad, calidad y medio ambiente para su implementación durante la ejecución de los trabajos. 2.12 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS Sólo se abrirán las ofertas de aquellos postores que cumplieron con los criterios de calificación. El sobre 2 (Propuesta Económica. ORIGINAL/ COPIA), deberá estar rotulado de la siguiente manera: Señores Aeropuertos del Perú S.A. Att: Comité de Concurso LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 015-14-AdP MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO Sobre 2: Propuesta Económica Nombre / Razón Social del Postor ORIGINAL / COPIA El sobre 2 (Propuesta Económica. ORIGINAL/ COPIA), deberá además, contener los siguientes documentos: Será presentado conteniendo un índice numerado, propuesta debidamente foliada y con separadores de colores por cada requerimiento, en el orden que se indica (de no cumplir, será motivo de descalificación del postor):  Carta de propuesta económica, conforme al Formato N° 12 del presente documento. El monto total de la propuesta económica deberá incluir todos los impuestos, IGV, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas o cualquier otro concepto actualizados al mes de presentación de la propuesta económica. Este documento no podrá presentar borradura, enmendadura o corrección alguna, caso contrario se considerará como no presentado. El valor de la propuesta económica estará consignado en nuevos soles y no se verá afectada por ningún tipo de reajuste por tratarse de una ejecución de trabajos a corto plazo.  Presupuesto detallado conforme al Formato N° 13. El presupuesto deberá ser presentado con costos unitarios actualizados a la fecha de la presentación de la propuesta.  Cronograma valorizado de avance de obra y diagrama GANTT.  Dos (02) originales del Contrato según el APENDICE I, impreso en hojas no membretadas tamaño A4, debidamente foliado (con su propio orden correlativo) y V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

19

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP visados. Con los datos completados, firmado y sellado por el representante legal del postor.  Un (01) USB conteniendo el escaneado (Formato PDF), de todo el documento original presentado. Las ofertas que no fueron rechazadas serán evaluadas por el comité de concurso. La evaluación se ejecutará de forma cuantitativa. Se adjudicará la Buena Pro a la oferta que presente el precio más bajo. 2.13 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 2.13.1 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO El Comité de Concurso elaborará para el otorgamiento de la buena pro en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, un cuadro comparativo donde finalmente se consigne como resultado, el orden de prelación de los postores. Se levantará un acta, la cual será suscrita por los miembros del Comité de Concurso y los representantes de los postores que deseen hacerlo, dando fe el Notario Público presente. 2.13.2 NOTIFICACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Los resultados serán notificados al postor ganador mediante la Carta de Adjudicación de la buena pro emitida por el Comité de Concurso. La buena pro quedará consentida el mismo día de su notificación al postor, toda vez que no es factible impugnar la decisión del Comité de Concurso respecto a la calificación de las propuestas. 2.13.3 REQUISITOS Y PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Para proceder con la formalización del contrato, el postor ganador deberá presentar los anexos y los certificados de habilidad de los profesionales propuestos en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de la notificación del otorgamiento de la Buena Pro según numeral 2.13.2

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

20

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP CAPÍTULO III DEFINICIONES COMPLEMENTARIA 3.1

INGENIERO RESIDENTE Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero civil colegiado que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión. El ingeniero residente, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios del proyecto, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. La sustitución del residente solo procederá previa autorización escrita de AdP y el remplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

3.2

OBRA SIMILAR Es la obra de construcción y/o Mantenimiento y/o Rehabilitación de pavimentos de pistas y/o plataformas de aeropuertos. Ejecutadas a nivel de mezcla asfáltica en caliente, mezcla asfáltica en frío, concreto portland y/o slurry seal, y cuyo monto contratado (cada una) deberá ser como mínimo equivalente al 15% de monto máximo referencial.

3.3

ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA (A&G) AdP designará una A&G, persona natural o jurídica encargada por AdP de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución y para el control del desarrollo de los trabajos y el cumplimiento del contrato. Además habrá una supervisión de parte de OSITRAN. El contratista deberá brindar a la A&G todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta. La A&G absolverá las consultas que formule el contratista, estando facultado para rechazar y ordenar el retiro de equipos por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas propuestas. La A&G exigirá el cumplimiento oportuno de todos los controles que sean necesarios para lograr la seguridad y calidad del servicio. La A&G, no podrá aprobar adicionales de trabajos sin la previa autorización por escrito de la Gerencia de Mantenimiento e Inversiones de AdP.

3.4

SUPERVISOR Persona natural o jurídica encargada por OSITRAN para verificar que los trabajos se ejecuten observando reconocidos criterios técnicos y respetando las especificaciones técnicas y del diseño, y el Contrato de Concesión. El contratista deberá darle facilidades permanentes para el mejor desarrollo de su función, incluyendo un espacio de al menos 12 m2 como oficina (sin mobiliario).

3.5

DÍAS O DÍAS HÁBILES Son días hábiles, es decir, que no sean sábados, domingos o feriado no laborable en la ciudad Lima. También se entiende como feriados los días en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentran obligados a atender al público por disposición de la Autoridad Gubernamental.

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

21

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP

3.6

DÍAS CALENDARIO Son los días hábiles, no hábiles y feriados declarados no laborables.

3.7

AMPLIACIONES DE PLAZO El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el cronograma valorizado de avance de obra vigente, y que el plazo que solicite le resulte indispensable para la culminación de los trabajos:  Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.  Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. Para que proceda una ampliación de plazo, el Residente anotará tal hecho en el Libro de Ocurrencias y solicitará la ampliación. Luego deberá efectuarse la solicitud dentro del plazo vigente de ejecución de los trabajos y ser presentada al inspector para su pronunciamiento y luego debe ser enviado a AdP, previa anotación de ella en el Libro de Ocurrencias. AdP dispone de diez (10) días calendario para pronunciarse en relación a lo solicitado y/o para derivar la solicitud de ampliación a OSITRAN para su aprobación correspondiente, de ser necesario. La ausencia de pronunciamiento dentro del plazo antes mencionado conlleva a que el Contratista considere que su solicitud ha sido denegada. Toda ampliación del plazo requerirá del consentimiento expreso y por escrito de la Gerencia de Mantenimiento e Inversiones de AdP. De otorgarse la ampliación de plazo, el contratista deberá inmediatamente presentar un nuevo cronograma valorizado de avance de obra. La ejecución de trabajos adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la modificación de la ruta crítica del Cronograma valorizado de avance de obra.

3.8

EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL Las ampliaciones de plazo en los contratos que se originen por adicionales de trabajos NO darán lugar al pago de mayores gastos generales, en los demás casos se otorgarán los gastos generales diarios que sean fehacientemente demostrados, teniendo como límite máximo el monto que resulte de dividir los gastos generales variables entre el plazo de ejecución de los trabajos.

3.9

RECEPCIÓN DE TRABAJOS Y PLAZOS En la fecha de la culminación de los trabajos el Residente anotará tal hecho en el Libro de Ocurrencias y solicitará a AdP la recepción de la misma. La A&G, en un plazo no mayor de cinco (05) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la AdP, ratificando o no lo indicado por el residente. Aprobada la recepción de los trabajos, se levantará el acta de recepción respectiva, la cual deberá ser suscrita por el contratista y su Residente, la A&G y el representante del aeropuerto. De existir observaciones por parte de AdP o de la A&G, éstas se consignarán en el acta respectiva y no se recibirán los trabajos. A partir del día siguiente, el contratista dispondrá de un sexto (1/6) del plazo de ejecución los trabajos para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del día siguiente de suscrita el acta. Los trabajos que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

22

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna. Todo retraso en la subsanación de las observaciones, se considerará como demora para efecto de la aplicación de penalidades y podrá dar lugar a que la AdP resuelva el contrato por incumplimiento. En caso que el Contratista o su Residente no estuvieran conformes con las observaciones formuladas, anotará su discrepancia en el acta. La A&G de AdP elevará al Gerente de Mantenimiento e Inversiones de AdP, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo máximo de cinco (5) días. AdP deberá pronunciarse sobre dichas observaciones. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la AdP. Caso contrario, se entenderá que no existe controversia pendiente de solución entre las partes. Interpuesta la solicitud de conciliación o arbitraje y mientras la discrepancia se resuelve, AdP podrá tomar control de los trabajos, así como subsanar las observaciones formuladas. En caso de resultar la conciliación o el lado arbitral favorable a AdP, el Contratista deberá devolver a AdP los costos incurridos en la subsanación de las observaciones. Subsanadas las observaciones, el contratista y/o AdP solicitará nuevamente la recepción de los trabajos en el Libro de Ocurrencias, lo cual será verificado por la A&G e informado a AdP, según corresponda, en el plazo de tres (03) días siguientes de la anotación. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción y se procederá a liquidar los trabajos conforme a lo señalado en el numeral siguiente. Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación y no existiendo controversias pendientes de solución, AdP comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de los trabajos, y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago que por cualquier concepto se adeuden al Contratista o en la liquidación de los trabajos. Mientras AdP se encuentre subsanando las observaciones antes señaladas quedará suspendido el proceso de liquidación de los trabajos. Sólo una vez subsanadas las observaciones encontradas y determinados los costos incurridos por AdP, se reanudará la liquidación correspondiente. Los montos incurridos por AdP en la subsanación de las observaciones antes mencionadas serán deducidos de los saldos pendientes de pago a favor del Contratista. El resultado de esta liquidación final será notificado al Contratista, el cual podrá ser observar la liquidación final dentro de los plazos señalados en el numeral 3.10 siguiente. 3.10 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Suscrita el acta de recepción de los trabajos, el Contratista presentará el dossier para la liquidación a la A&G, debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de quince (15) días calendario, contados desde el día siguiente de la recepción de los trabajos. AdP deberá pronunciarse, ya sea observando el dossier presentado por el Contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otro, y notificará al Contratista para que éste se pronuncie dentro de los siete (07) días calendario siguientes. Cualquier

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

23

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP discrepancia entre el monto final determinado por AdP y aquél determinado por el Contratista podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los 30 días calendario siguiente. Si el Contratista no presenta su liquidación en el plazo previsto, la elaboración de la liquidación será responsabilidad exclusiva de AdP a través de la A&G en idéntico plazo, siendo los gastos que se deriven de dicho procedimiento de cargo al Contratista. AdP notificará la liquidación al Contratista para que éste se pronuncie dentro de los siete (07) días calendario siguiente. De existir discrepancias con la liquidación formulada por AdP, el Contratista podrá llevar la controversia a conciliación o arbitraje dentro de los siguientes 30 días calendario. Documentos mínimos que conforman la liquidación de los trabajos son:  Copia de la propuesta económica (Presupuesto).  Copia de la carta de adjudicación entregada por AdP.  Copia de la Orden de Compra entregada por AdP.  Copia del Contrato con todos los anexos que este incluye.  Copia de valorizaciones  Copia de todas las facturas, con las que se presentó los adelantos y valorizaciones. Estas facturas deberán completar el monto contractual.  Acta de Conformidad o Recepción firmada. En caso de haberse aprobado adicionales de trabajos se adicionarán los siguientes documentos:  Formato de Autorización de Cambio firmado por el personal designado por AdP.  Presupuesto que haya sido aprobado por el Gerente General o Representante legal del Postor Ganador.  Orden de Compra entregada por AdP.  Copia de la Factura que haya sido aprobada por AdP. Toda la documentación que corresponde a la liquidación será entregada en dos (02) ejemplares, en el orden y con los separadores, en un pioner universal tamaño A4. Adicionalmente se entregará un (01) USB con la información firmada y sellada, escaneada en un solo archivo en formato PDF. DOSSIER Documentos que conforman la liquidación de los trabajos son: Actas  01 original del Acta de Entrega de Terreno, firmado por el ingeniero residente encargado de los trabajos o un representante de la empresa contratista y el representante de AdP.  01 original del Acta de Recepción de los trabajos, firmado por el Ingeniero residente y el representante de AdP.  01 Original del Listado de Observaciones realizadas a los trabajos, firmado por el Ingeniero residente y representante de AdP.  01 original del Acta de Levantamiento de Observaciones, firmado por el Ingeniero residente y el representante de AdP. Memoria Descriptiva  Memoria descriptiva final visada por el Ingeniero residente y el Gerente General o V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

24

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP Representante legal de la empresa, incluido la situación previa. Registro de pruebas de control de calidad. Planos Post Construcción  Planos conforme a los trabajos ejecutados o replanteo de las especialidades que correspondan, a una escala adecuada firmados por el Ingeniero residente. AdP, comunicará al contratista la codificación de los planos.  Planos de Ubicación y localización. firmados por el Ingeniero residente. AdP, comunicará al contratista la codificación de los planos. En caso de haberse aprobado adicionales y/o deductivos de trabajos se complementarán los siguientes documentos, firmados por el Ing. Residente y Gerente General o Representante Legal del Postor Ganador.  Formato de Autorización de Cambio firmado por el personal designado por AdP.  Presupuesto aprobado.  Memoria descriptiva.  Especificaciones Técnicas.  Planilla de Metrados.  Análisis de Precios Unitarios del adicional y/o deductivo de partidas nuevas. Planos impresos conforme a los trabajos ejecutados como materia del adicional y/o deductivo a una escala adecuada (a coordinar con la A&G) más una copia digital. Toda la documentación que corresponde al Dossier será entregada 01 original y 02 copias, en el orden y con los separadores, anillado de color negro, con mica transparente sobre la carátula y cartón plastificado negro en la tapa posterior. Adicionalmente se entregará 01 cd con la información escaneada en un solo archivo en formato PDF. Adicionalmente, se entregarán los archivos editables de la memoria descriptiva (Word) y de los planos en (Autocad). 

DOCUMENTOS ANEXOS DEL DOSSIER Se entregarán los siguientes documentos en una presentación aparte del dosier en 01 copia firmado por el Ingeniero Residente o Representante legal del contratista:  Cuadro de Metrados Realmente Ejecutados  Certificados de No Adeudos  Copia del pago de las liquidaciones del personal obrero.  Carta de Garantía de los trabajos ejecutados firmada por el Gerente General o Representante Legal  Hoja de liquidación. Firmada por el Ingeniero Residente, el Gerente General o el representante legal. Toda discrepancia respecto a la Liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias, sin prejuicio del cobro de la parte no controvertida. No se procederá a la Liquidación de los trabajos mientras existan controversias pendientes de resolver, lo cual implica que la carta fianza de fiel cumplimiento deberá mantenerse vigente. Si el postor no cumple AdP procederá a la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato a fin de cubrir los gastos que irrogue la elaboración de la liquidación de los trabajos, penalidades y otros conceptos originados por el incumplimiento en la presentación de la liquidación de los trabajos, devolviendo al Contratista el saldo luego de las deducciones de los gastos indicados.

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

25

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP

3.11 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774 del código civil.

CAPITULO IV DISPOSICIONES FINALES 4.1 4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Se deberá dar preferencia absoluta a la contratación de personal local para la mano de obra no calificada y velar así por una armoniosa relación con la población local. El área de trabajo será totalmente independizada del área operativa durante el horario de trabajo gestionado y aprobado por Operaciones de AdP, mediante el cercado provisional de la misma y a entera satisfacción de AdP. Se deberá tener toda la señalética informativa y de seguridad necesaria. El contratista solicitará y distribuirá los espacios asignados para el campamento, maquinarias y otras instalaciones menores que se requiera para la buena ejecución de los trabajos. AdP proporcionará, en la medida de sus posibilidades, los espacios libres para tales fines. No hay espacios para la colocación de plantas industriales De existir algún volumen de eliminación de desmontes, este será fuera del aeropuerto en un relleno sanitario autorizado por la municipalidad de la localidad. Existen algunas áreas al interior del aeropuerto, para disponer previa autorización de la Gerencia del Aeropuerto, de materiales “limpios”, los que deberán ser luego extendidos y conformados apropiadamente. El contratista deberá poner a disposición los medios necesarios para mantener la seguridad y vigilancia de todas las zonas de trabajo, tanto exterior e interior. Para situaciones extremas, deberá efectuar las coordinaciones necesarias con la PNP u otras autoridades para implementar acciones de intervención rápida. Es indispensable la presentación individual de todos los requisitos y de fichas de trabajadores para la obtención del fotocheck de ingreso al aeropuerto.  Fotocopia simple del número de Registro Único del Contribuyente (RUC).  Registro de Firmas de Funcionarios Autorizados.  Licencia Municipal.  Fotocopia simple del Número de Registro Único del Contribuyente (RUC).  Deberán tener contrato vigente con AEROPUERTOS DEL PERU S.A  Deberán incluir en los requisitos de la solicitud de las fichas de datos del personal (Anexo 7), copia del DNI, o Pasaporte con visa de trabajo o carnet de extranjería (vigente), antecedentes penales y/o policiales actualizados (en caso de extranjeros deberán presentar documento equivalente al certificado de antecedentes policiales de su país)  Documento que acredite no haber sido sancionado por la Junta de Infracciones de Aviación Civil de la DGAC Para mayores alcances ver APENDICE VI. El suministro de corriente eléctrica así como el abastecimiento de agua y demás

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

26

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

servicios que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, incluyendo la seguridad de la zona de trabajo, serán de cuenta y costo del contratista. AdP brindará las facilidades del caso en caso de tenerlas disponibles, debiendo el postor ganador pagar la alícuota por los servicios utilizados. De no tenerlas disponibles, el suministro deberá ser solicitado directamente por el Contratista a la empresa local proveedora del servicio o proveerlo directamente. El costo de todas las pruebas, de cualquier naturaleza, que sean necesarias efectuar para verificar la calidad y el buen cumplimiento del servicio correrán por cuenta y costo del contratista. De ser necesario el contratista deberá mantener - durante el periodo de ejecución de los trabajos - el tránsito público y comercial de usuarios a través de desvíos provisionales que para tales efectos habilite debidamente, previa autorización de AdP, de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad para el acceso, utilización y ocupación de las vías. De ser necesario el contratista deberá comunicar oportunamente y por medios adecuados a los vecinos y público en general sobre la ejecución de los trabajos materia de la presente licitación. El horario de trabajo será de libre disponibilidad entre las 16:00 horas y las 08:00 horas del día siguiente. Para trabajos fuera de este horario, el contratista deberá presentar oportunamente su solicitud de NOTAM el que deberá ser coordinado como mínimo con 30 días calendario de anticipación y en función al cronograma de ejecución de trabajos aprobado. La señalización diurna y nocturna deberá ser coordinada por el Contratista con la Gerencia del Aeropuerto y aprobada por la A&G de AdP, por lo que el contratista deberá presentar anticipadamente su plan de trabajo completo el que deberá incluir TODAS las actividades necesarias para la total, correcta, oportuna y eficiente ejecución de los trabajos contratados dentro del plazo pactado. Se deberán tomar todas las medidas preventivas con el fin de que una vez que culmine el horario de trabajo, los pavimentos intervenidos deben quedar completamente operativos para el tránsito de vehículos y aeronaves sin poner en riesgo la seguridad operacional del aeropuerto. Asimismo, se deberán contar con vehículos y/o equipos que permitan la evacuación de la zona de trabajos que se requiera utilizar de presentarse una emergencia aeronáutica, el tiempo de evacuación no deberá exceder a 15 minutos. En caso de atraso en la finalización de los trabajos por causas imputables al contratista con respecto a la fecha consignada en el cronograma valorizado de avance de obra vigente – considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de la A&G y consecuentemente un mayor costo – éste asumirá el pago del servicio de inspección por los días adicionales que tal atraso genere. Dicho pago será deducido del monto total contratado efectivo en la liquidación de los trabajos ejecutados. AdP, por intermedio de la A&G y la jefatura de seguridad de cada aeropuerto, velara estrictamente por el cumplimiento de las normas de seguridad, salubridad (RNE G 050) y de cuidado del medio ambiente aplicables así como también por el uso de los correspondientes equipos de protección personal. En todo lo no previsto en las bases de selección, y para efectos del desarrollo del proceso y hasta el otorgamiento de la buena pro, será de aplicación lo que defina el Comité de Concurso.

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

27

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP FORMATO N° 01 CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE Lima,…………………………………. Señores, COMITÉ DE CONCURSO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 015-14-AdP MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO

Presente.……………………………. (Nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ……………………………… tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 015-14-AdP MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO a fin de acreditar a nuestro representante: ……………………………(Nombre del representante) identificado con DNI. Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

………………………….……………………………….. Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor Razón Social de la empresa DNI / CE Nº……………………

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

28

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP FORMATO N° 02 CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTOR Lima,…………………………………. Señores, COMITÉ DE CONCURSO

LICITACIÓN PÚBICA NACIONAL N° 015-14-AdP MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO Presente.Con la finalidad de participar en el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 015-14-AdP MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO quien suscribe, ……………………………………………… identificado con DNI / CE Nº ………………………. representante Legal de …………………………….., cuyo inicio de actividades tiene fecha …………………………. Según partida registral N°……………………. con RUC Nº ……………………….conforme al poder inscrito en ……………………………………………………..…… y con domicilio legal en ……………………...………………...... presenta el Sobre Nº 01 “Propuesta Técnica” y el Sobre Nº 02 “Propuesta Económica” para el proceso de selección del PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO

Atentamente,

………………………….……………………………….. Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor Razón Social de la empresa DNI / CE Nº……………………

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

29

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP FORMATO N° 03 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR Señores, COMITÉ DE CONCURSO MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO Presente.Estimados Señores: El que se suscribe, Representante Legal de .................., identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad: Nombre o Razón Social Domicilio Legal RUC Participa en Consorcio SI NO

Teléfono

Fax

Nombre de las Empresas que participan en Consorcio Empresa Nº 1 Empresa Nº 2 Empresa Nº 3

Lima,………………………………………..

………………………….……………………………….. Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor Razón Social de la empresa DNI/CE Nº... (*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

30

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP FORMATO N° 04 CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN Señores, COMITÉ DE CONCURSO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 015-14-AdP MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO Presente.El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº............................, declara que mi representada se compromete a ejecutar el: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO, materia de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 015-14-AdP, de acuerdo a las respectivas bases de selección, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO:

…... DIAS CALENDARIO

Lima,…………………………………..

………………………….……………………………….. Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor Razón Social de la empresa DNI/CE Nº...

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

31

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP FORMATO N° 05 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Señores, COMITÉ DE CONCURSO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 015-14-AdP MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO Presente.Estimados señores: Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 015-14-AdP MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia. Designamos al Sr................................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………………... como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en........................................................................................................, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con AdP el contrato correspondiente. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:  ………………………  ………………………

(

) % Participación

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:  ……………………..  ……………………..

(

) % Participación

………………………….……….. Firma, Nombres y Apellidos Representante legal de Empresa 1 Razón Social de la empresa

DNI/CE Nº...

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

………………………….……….. Firma, Nombres y Apellidos Representante legal de Empresa 2 Razón Social de la empresa

DNI/CE Nº...

32

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP

FORMATO N° 06 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE EQUIPO OFERTADO Y PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO Señores, COMITÉ DE CONCURSO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 015-14-AdP MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO Presente.Estimados señores: El que suscribe,.........................................................................................., identificado con DNI Nº............................., en representación de..............................................., con RUC. Nº..........................................., declara que mi representada se compromete a mantener y emplear en la ejecución de los trabajos los equipos y/o maquinarias necesarias con el fin de garantizar el correcto proceso constructivo y de seguridad en cada una de las intervenciones. Del mismo modo se compromete a emplear el personal profesional y técnico indicado en los Formatos Nº 10 y 11. Lima,…………………………………..

………………………….……………………………….. Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor Razón Social de la empresa DNI/CE Nº...

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

33

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP FORMATO Nº 07 DECLARACION JURADA RELACIÓN DEL EQUIPO OFERTADO

Señores, COMITÉ DE CONCURSO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 015-14-AdP MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA UN

TIPO

CAPACIDAD / POTENCIA

AÑO

TIPO DE TENENCIA (*)

K3

(*) En caso el tipo de tenencia sea alquiler, deberá adjuntarse adicionalmente la carta de compromiso de alquiler del propietario del equipo.

………………………….……………………………….. Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor Razón Social de la empresa DNI/CE Nº…………………… Nota: 1. Los equipos y/o maquinarias que sin estar en esta lista sean necesarios para su utilización en obra, los costos involucrados deberán ser asumidos por el contratista. 2. Todos los equipos ofertados deberán tener disponibilidad inmediata para su utilización en la obra, conforme al calendario de utilización de equipos. De no existir la disponibilidad inmediata el contratista está sujeto a la penalidad fijada en el numeral 2.7.5

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

34

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP FORMATO N° 08 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN GENERAL Postor: ____________________________________________________ Descrip. Contratista de la Obra

Cliente

Fecha Inicio

Consorcio

Término

% Participació n

Monto Contratado

- Se calificarán las obras consignadas en el formato debidamente sustentadas con copia del contrato y/o su acta de recepción y/o certificado de conformidad. - En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, debiendo acreditarse documentadamente, el porcentaje de participación.

………………………….……………………………….. Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor Razón Social de la empresa DNI/CE Nº……………………

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

35

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP

FORMATO Nº 09 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Postor: ____________________________________________________ Descrip. Contratista de la Obra

Cliente

Fecha Inicio

Consorcio

Término

% Participació n

Monto Contratado

- Se calificarán las obras consignadas en el formato debidamente sustentadas con copia del contrato y/o su acta de recepción y/o certificado de conformidad. - En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, debiendo acreditarse documentadamente, el porcentaje de participación.

………………………….……………………………….. Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor Razón Social de la empresa DNI/CE Nº……………………

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

36

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP

FORMATO 10 CARTA COMPROMISO DEL INGENIERO RESIDENTE Y ASISTENTES Por la presente yo …………………………………………………………………………………………….…(nombre completo de Ingeniero propuesto), identificado con DNI N°……………………………………. y Registro del Colegio de Ingenieros del Perú N° …………, me comprometo bajo juramento, a participar como …………………….…. (Ingeniero residente, ingeniero asistente en …………………………..…….. lo que corresponda) para el postor…………………………………….. y en la ejecución del proyecto: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO Lima,…………………………………..

………………………….……………………………….. Firma, Nombre y Apellidos de Ingeniero residente/asistente C.I.P. No. .........................

………………………….……………………………….. Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor Razón Social de la empresa DNI/CE Nº……………………

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

37

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP FORMATO N° 11 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (RESIDENTE Y ASISTENTES DEL RESIDENTE) NOMBRE: _______________________________ PROFESIÓN: _____________________________ AÑO DE COLEGIATURA: ____________________ CARGO A OCUPAR: ___________________________________ 1. DATOS DEL PROFESIONAL ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ITEM

OBRA CARGO CONTRATANTE SIMILAR DESEMPEÑADO

Monto Contratado Inicio Término Duración de Obra PERIODO

Notas: 1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser llenado en su totalidad. 2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente. 3. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples de los correspondientes certificados y/o Constancias. 4. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención. 5. Deberá presentarse un formulario por cada profesional 6. El presente formato deberá ser firmado por el profesional propuesto y por el representante legal de la empresa o consorcio postor.

………………………….……………………………….. Firma, Nombre y Apellidos de Ingeniero residente/asistente C.I.P. No. …………………… ………………………….……………………………….. Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor Razón Social de la empresa DNI/CE Nº……………………

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

38

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP

FORMATO Nº 12 CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

Señores, COMITÉ DE CONCURSO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 015-14-AdP MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO Presente.Estimados señores: Es grato dirigirme a Ustedes, para hacerles llegar nuestra propuesta económica, la misma que asciende a la cantidad de: ___ (monto en letras) ____ nuevos soles (S/.____ (monto en números) ___.xx ), incluido el IGV La propuesta económica incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de los trabajos. La propuesta económica ha sido elaborada con precios vigentes al mes de Abril 2014, la misma que según bases no será afectada por ningún tipo de reajustes.

Lima,………………………………………

………………………….……………………………….. Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor Razón Social de la empresa DNI/CE Nº…………………… Documento adjunto. Formato Nº 13 .- Presupuesto Detallado

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

39

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP

FORMATO N° 13 PRESUPUESTO DETALLADO Sistema de Contratación: Precios unitarios MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO “CADETE FAP. GUILLERMO DEL CASTILLO PAREDES” DE TARAPOTO Total P. Unitario Ítems Labor de Mantenimiento Und Medida Cantidad S/ S/

Total Costos Directos Gastos Generales fijos Utilidad Total Costos Directos + GGF + Utilidad IGV 18% *Total S/ (*)Este monto incluye gastos generales, utilidad, tributos y otros.

………………………….……………………………….. Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor Razón Social de la empresa DNI/CE Nº……………………

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

40

Bases Integradas de licitación pública nacional: Mantenimiento Periódico de los pavimentos del Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes” de Tarapoto LPN-015-14-AdP FORMATO N° 14 DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION OPERATIVA AEROPORTUARIA Por la presente, el Sr. Residente Ing.………………………………………………..… con DNI Nº ………………………………………… declara conocer procedimientos de Gestión Aeroportuaria las cuales implican emisión de NOTAM´s, conocimientos de restricciones en el lado aire del Aeropuerto y conocimiento de la normativa aeroportuaria.

Lima, …………………………………..

………………………….……………………………….. Firma, Nombre y Apellidos de Ingeniero residente/asistente C.I.P. No. ……………………

………………………….……………………………….. Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor Razón Social de la empresa DNI/CE Nº……………………

V 1.0.LPN JBT/MJT/RPR

41