GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA Expediente SN 1-5010/161 OBRA: 421-70003/0012 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON DESTINO ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES SUPERIORES Y GENDARMES. “AGRUPACIÓN METROPOLITANA”– CAMPO DE MAYO – PCIA DE BUENOS AIRES. CONFORME ANEXO I; PLANOS, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES” PARTE I LLAMADO A LICITACION PUBLICA 1) AVISO: Llamase a Licitación Pública-Obra Pública Nº 40/12 hasta el día 19 de diciembre de 2012 a las 09:00 horas para contratar la obra: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON DESTINO ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES SUPERIORES Y GENDARMES. “AGRUPACIÓN METROPOLITANA”– CAMPO DE MAYO – PCIA DE BUENOS AIRES. CONFORME ANEXO I; PLANOS, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES” Presupuesto Oficial: PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 6.231.666,67) Garantía de Mantenimiento de la Oferta: Uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial. Valor del Pliego: PESOS CINCUENTA ($ 50,00) Lugar de Apertura: “SALA DE APERTURAS”, Dpto. Contrataciones de Gendarmería Nacional – sito en el 3er Piso del Edificio “CENTINELA”, Avda Antártida Argentina 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). Fecha y Hora de Apertura: HORAS.

19 DE DICIEMBRE DE 2012 A LAS 10:00

2) SISTEMA DE CONTRATACION: Se contratará bajo el sistema de ajuste alzado, conforme a la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto total establecido por el Adjudicatario en su oferta. 3) FORMAN PARTE DEL PRESENTE PLIEGO: - Parte I: Llamado a Licitación Pública.-Obra Pública - Parte II: Cláusulas Particulares. - Parte III: Cláusulas Especiales. - Parte IV: Especificaciones Técnicas Generales - Parte V: Especificaciones Técnicas Especiales Particulares - Parte VI: Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas. - Parte VII: Planos. - Parte VIII: Presupuesto desglosado.

4) LUGAR DE ADQUISICION DE PLIEGOS Y CONSULTAS REFERIDAS A LA TRAMITACION DEL ACTO LICITARIO: Los interesados en presentarse a cotizar en el presente procedimiento de selección, podrán elegir cualquiera de las siguientes opciones: a) Retirar el Pliego en la Unidad Operativa de Compras, Departamento Contrataciones de Gendarmería Nacional, sito en la Avenida Antártida Argentina 1480, 3er. piso, ciudad autónoma de Buenos Aires, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, hasta DOS (2) horas antes a la fijada para la apertura. b) Obtener el Pliego del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar. No será válido para presentarse a cotizar la descarga del pliego de otros sitios de Internet. El plazo para obtener el pliego del Sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones en forma válida es el mismo que se consignó para retirarlo del Organismo Contratante. En el caso en que el pliego tenga costo los interesados que opten por obtenerlo del Sitio de Internet no deberán abonar suma alguna. 5) LUGAR DE CONSULTAS TECNICAS Y COORDINACION DE VISITA A LA OBRA: Las consultas sobre el presente pliego, podrá efectuarse por escrito o por correo electrónico, en ambos casos, hasta SEIS (6) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, las que serán contestadas con hasta CUATRO (4) días hábiles de anticipación a dicha fecha. Las consultas de índole técnica, sobre el contenido del Anexo de Especificaciones Técnicas deberán ser realizadas por escrito al Departamento Contrataciones de la Dirección del Servicio Administrativo Financiero, Avda Antártida Argentina 1480 3° piso, de Lunes a Viernes de 08:30 a 13:00 horas. Teléfono fax: (011) 4310-2544. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. Se efectuará la coordinación de la visita en el Edificio de la DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE GENDARMERÍA NACIONAL (Departamento Construcciones), sita en la AV. Gendarmería Nacional Nro 717, Código Postal 1104, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 0800 a 1300 horas o a los teléfonos 011 4310 2837 fax 011 4310 2653. 6) LUGAR DE LOS TRABAJOS: EN PREDIO PUERTA 4, GUARNICIÓN MILITAR CAMPO DE MAYO DE GENDARMERIA NACIONAL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

PARTE II CLAUSULAS PARTICULARES INDICE: 01- FORMA DE CONTRATACION. 02- VISITA A LA OBRA. 03- CAPACIDAD DE LOS OFERENTES. 04- EXIGENCIAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES. 05-.CUESTIONES JUDICIALES 06- FORMA DE PAGO. 07- FONDO DE GARANTIA O REPARO. 08- GARANTIA DE LOS TRABAJOS. 09- IMPUESTOS. 10- PRESENTACION DE DOCUMENTACION. 11- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 12-. PUBLICACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION 13- ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS

II - CLAUSULAS PARTICULARES 1.- FORMA DE CONTRATACION: Los trabajos objeto de la presente Licitación, deberán ser contratados por el sistema de Ajuste Alzado, por lo cual los Oferentes deberán tener presente al formular su propuesta que tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos los materiales, mano de obra, personal especializado, equipos, implementos y/o cualquier provisión, trabajo o servicio que, sin estar detallado en el presente pliego, sea necesario ejecutar para que las obras queden totalmente terminadas de acuerdo con su fin y con las reglas del arte de construir. La contratación quedará sometida a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sus reglamentaciones y demás concordantes y/o consecuentes. 2.- VISITA A LA OBRA: a) Se advierte que es obligación de los Oferentes visitar el lugar objeto de los trabajos, el cuál será coordinado con el Departamento Construcciones de la Dirección Logística de Gendarmería Nacional comunicándose al Te. 43102837 fax 43102653, para realizar dicha visita en forma conjunta, corriendo por cuenta de los proponentes el traslado al lugar donde se realizarán dichas obras.

b) Esta visita conjunta se coordinará con SETENTA Y DOS (72) horas previas a su realización con el licitante, y se podrá efectuar hasta DIEZ (10) días antes de la fecha de Apertura, con los interesados que hubieran adquirido el Pliego hasta esa fecha. Se aclara que el personal de Gendarmería Nacional destacado en el lugar no se halla habilitado para evacuar consultas técnicas.

c) Los Oferentes deberán tomar debida nota del estado del lugar, sus instalaciones, estructuras, etc., por cuanto en su Oferta se considerarán incluidos todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar específicamente aclarados, sean necesarios realizar para dejar la obra perfectamente terminada, de acuerdo a su fin y las reglas del arte de construir.

d) Los Oferentes deberán adjuntar a su Propuesta la constancia que forma parte de la presente documentación, debidamente intervenida por personal habilitado de la Institución, en el lugar de las obras.

e) No se tendrán en cuenta las ofertas que dejen de cumplir con este requisito.

3.- CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: A los efectos de determinar la Capacidad de Contratación de los Oferentes en la presente Licitación y en la posterior gestión de adjudicación, (Certificado para la Adjudicación), se tendrá específicamente en cuenta lo resuelto por el Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas en lo referido a los requisitos establecidos para determinar el monto de dicha Capacidad. A tal fin los Oferentes deberán adjuntar junto con su oferta Fotocopia Autenticada por Escribano Público nacional del Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, expedido por el Organismo Oficial competente (Dec. N° 1724/93). No serán tenidas en cuenta las ofertas que dejen de cumplir con este requisito. En caso que DOS (2) o más Empresas formularan una presentación en común, la capacidad de ese consorcio en cada sección será la que resulte de sumar las

correspondientes capacidades de sus integrantes, cuyos montos de participación no podrán superar las respectivas capacidades. La GENDARMERIA NACIONAL estudiará los antecedentes obrantes en cada certificado, reservándose el derecho de solicitar la información y aclaraciones que considere necesarias a los fines de resolver la adjudicación. 4.- EXIGENCIAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES: Los Oferentes deberán cumplir las siguientes exigencias, adjuntando a sus propuestas los elementos y documentos que a continuación se detallan:

a) Garantía de Mantenimiento de la oferta por el UNO (1%) POR CIENTO del Presupuesto Oficial, que se constituirá en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, Ley Nº 17.804 y Dec. Nº 411/69. b) Constancia de inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción (Ley Nº 17.258). Vigente a la fecha de apertura de las ofertas. c) Contrato de la Sociedad, inscripto en el Registro Público de Comercio, el cual deberá tener una duración mayor que el plazo de ejecución de la obra y sus garantías. d) Certificación de un Contador Público nacional donde conste que el patrimonio neto del Oferente no es inferior al CINCUENTA (50%) POR CIENTO del monto del Presupuesto Oficial, que no posee embargos sobre sus bienes, que no se halla en estado de convocatoria de acreedores y que no registra pedido de quiebra. La firma del Contador deberá ser certificada por el Colegio o Consejo de Profesionales correspondiente. e) Fotocopia de la Constancia de inscripción de C.U.I.T. f) Deberán incluir el Pliego de Bases y Condiciones, Cláusulas Generales, Particulares, Especiales, Especificaciones Técnicas y Planos, rubricado en todas y cada una de sus hojas por el Representante Técnico de la Empresa y por el Proponente, con sellos aclaratorios. No serán tenidas en cuenta las ofertas que dejen de cumplir con estos requisitos.

5.- CUESTIONES JUDICIALES: Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato, se sustanciarán ante los jueces de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 6.- FORMA DE PAGO: Se realizará en PESOS por medio de Orden de Pago y Orden Bancaria. En forma anticipada, el 50 % del total adjudicado a solicitud del adjudicatario, previa entrega de un aval bancario o póliza de seguro de caución, por un importe no inferior al referido porcentual y a entera satisfacción de GNA, para acopio de material. El 50% restante de la obra se contratará por el sistema de ajuste alzado, o sea por un precio global, total y único por todos los trabajos completamente terminados y recibidos provisionalmente. El CONTRATISTA certificará mensualmente, durante el transcurso de la obra los trabajos ejecutados. Tal procedimiento se efectuará mediante la emisión de certificados parciales mensuales acumulativos, que se pagarán como anticipos a cuenta del precio final. La evaluación de los trabajos realizados durante el mes, la efectuará LA INSPECCION el último día hábil del mismo mes. 7.- FONDO DE GARANTIA O REPARO:

De todos los Certificados de Obra que se libren, se retendrá el CINCO (5%) POR CIENTO, que pasará a integrar el Fondo de Reparos. Este monto servirá como garantía para la reparación de aquellos desperfectos que surgieran en la obra hasta el momento de la Recepción Definitiva, fecha ésta en que se efectivizará su devolución al CONTRATISTA. 8.- GARANTIAS DE LOS TRABAJOS: Previo a librarse el Acta de Recepción Definitiva, el CONTRATISTA entregará una garantía escrita comprometiéndose a subsanar, por el término de UN (1) AÑO, a partir de la fecha del Acta mencionada, todo defecto que apareciera en las instalaciones y/o las obras realizadas, a su exclusivo costo. 9.- IMPUESTOS: Las Certificaciones de la obra estarán sujetas a las disposiciones de las Resoluciones Generales de la AFIP vigentes a la fecha. Los Oferentes deberán agregar a su oferta, fotocopia de los volantes de inscripción ante la AFIP para los impuestos que le correspondieren con los números que tuviera asignados. 10.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION: La GENDARMERIA NACIONAL podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesaria debiendo los Oferentes/Contratista presentarlas en el plazo que se le indique. 11.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) Relativas al SIDIF: Si no estuviese inscripto en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIDIF –, el Contratista deberá tramitar en el Departamento Contabilidad de la Dirección del Servicio Administrativo Financiero GNA, Avenida Antártida Argentina 1480, Piso 1, Edificio “CENTINELA”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (CP 1104), días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, a través de la Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección del Servicio Administrativo Financiero, mediante Nota de estilo, su incorporación al Sistema Integrado de Información Financiera, – SIDIF – acorde a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. b) Habilitación de cuenta corriente bancaria: Por Resoluciones Nros. A-3247 y A-3250 del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, las altas de beneficiarios por Caja de Ahorro quedan sin efecto. Al respecto, los beneficiarios ya integrados al SIDIF y a incorporarse, deberán gestionar la habilitación exclusivamente de una “CUENTA CORRIENTE” para el depósito de los fondos que transfiera el Estado por pago a los Adjudicatarios. 12.- PUBLICACION DEL DICTAMEN DE EVALUACION: a) La notificación del Dictamen de Evaluación a todos los Oferentes que hayan participado del presente procedimiento de selección, se realizara conforme lo establecido en el Art. 56 del Dec. 893/12, asimismo si la GENDARMERIA NACIONAL lo considera conveniente, se publicará por UN (1) DIA en el BOLETIN OFICIAL, debiendo los interesados tomar los recaudos necesarios para verificar la publicación por el medio citado precedentemente, ya que la misma constituirá medio fehaciente de notificación. 13- A NTECEDENTES DE LAS EMPRESAS Los Oferentes deberán presentar para su estudio por el Area Técnica de la GENDARMERIA NACIONAL un listado con los siguientes datos:

13.1 LISTADO DE OBRAS REALIZADAS: a) Denominación de la Obra. b) Ubicación. c) Monto del contrato. d) Comitente (incluir datos de personas o ente, ante quienes solicitar referencias). e) Fechas de inicio y finalización. f) Volumen de la Obra (en m² y/o unidades de medidas). g) Breve descripción técnica (memoria, si fue obra completa o un rubro en particular, etc.). Dentro del listado se deberán incluir como mínimo DOS (2) obras del tipo y magnitud asimilables a la que se contrata en esta Licitación. La GENDARMERIA NACIONAL se reserva el derecho de verificar estas referencias y ponderar los datos obtenidos para adjudicar la obra a su conveniencia. No serán tenidas en cuenta las Ofertas que no cumplan con alguno de estos requisitos.13.2 LISTADO DEL PLANTEL DE PERSONAL CON QUE CUENTA LA EMPRESA: a) Profesionales. b) Técnicos u operarios. c) Capacidad y/o especialización de los mismos. 13.3 LISTADO DE BIENES DE LA EMPRESA: Se deberá indicar inmuebles, vehículos, maquinarias y equipos significativos, (no se incluirán listados de herramientas menores). La GENDARMERIA NACIONAL se reserva el derecho de verificar las referencias y antecedentes para ponderar estos datos y resolver a su conveniencia la adjudicación. NO SERAN TENIDAS EN CUENTA LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON ESTOS REQUISITOS.

PARTE III III - CLAUSULAS ESPECIALES INDICE: 01- RETIRO, ACLARACIONES Y/O CONSULTAS DEL PLIEGO 02- FORMALIDADES DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 03- SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES 04- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 05- PRESUPUESTO DESGLOSADO - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE 06- ESTUDIO TECNICO DE LAS PROPUESTAS 07- ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO 08- INICIACION DE LA OBRA 09- PLAZO DE EJECUCION 10- PRORROGA DE LOS PLAZOS 11- MULTAS 12- RECEPCION DE LAS OBRAS 13- PRECIOS-ACTUALIZACION (DEC. Nº 1295/02) 14- MEDIDAS DE SEGURIDAD 15- HORARIO DE TRABAJO 16- LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DE OBRA 17- CIERRE DE LAS OBRAS 18- DE LOS ANDAMIAJES Y EQUIPOS 19- DEL PERSONAL DE OBRA 20- REPRESENTANTE TECNICO 21- DE LOS TRABAJOS 22- DE LOS MATERIALES 23- CALIDAD DE LOS TRABAJOS 24- RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO 25- COMUNICACIONES 26- SEGUROS 27- REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL CONTRATISTA

INVERSIONES

III - CLAUSULAS ESPECIALES 1) RETIRO, ACLARACIONES Y/O CONSULTAS DEL PLIEGO: Los interesados en presentarse a cotizar en el presente procedimiento de selección, podrán elegir cualquiera de las siguientes opciones: a) Retirar el Pliego en la Unidad Operativa de Compras, Departamento Contrataciones de Gendarmería Nacional, sito en la Avenida Antártida Argentina 1480, 3er. piso, ciudad autónoma de Buenos Aires, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, hasta DOS (2) horas antes a la fijada para la apertura. b) Obtener el Pliego del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.

En oportunidad de retirar o descargar los pliegos de la U.O.C., deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico, datos que deberán ser coincidentes con los obrantes en los registros del SIPRO, en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. El plazo para obtener el pliego del Sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones en forma válida es el mismo que se consignó para retirarlo del Organismo Contratante. En el caso en que el pliego tenga costo los interesados que opten por obtenerlo del Sitio de Internet no deberán abonar suma alguna. c) En caso de no haber obtenido el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de alguna de las maneras citadas en los puntos precedentes , no podrán alegar el

desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

2.- FORMALIDADES DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: a) La documentación exigida y todos los elementos integrantes del presente Pliego, firmado y sellado por la Empresa y por el profesional responsable en todos sus folios y planos como constancia de haberlos estudiado y aceptado en todas sus partes, serán presentadas por duplicado, individualizados como Original y Duplicado exclusivamente en la Dirección del Servicio Administrativo Financiero, Departamento Contrataciones, sita en la Av. Antártida Argentina 1480, 3er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas. Las ofertas se admitirán hasta el día y horario fijado para la apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada para la apertura no se recibirán las mismas, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado. En el caso que no se haya entregado el sobre con anticipación se deberá concurrir al acto de apertura con la debida antelación, teniendo en cuenta los controles de seguridad establecidos para el ingreso al edificio

b) Los sobres, cajas o paquetes se presentarán cerrados con identificación del procedimiento de selección, día y hora de la apertura y la identificación del Oferente con su correspondiente Nº de CUIT.

c) Los Oferentes deberán fijar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. d) Los Oferentes deberán cotizar en moneda nacional, acorde el Presupuesto Desglosado adjunto.

e) Los Oferentes deberán acompañar a cada oferta las constancias emitidas por el Organismo Contratante relativas al retiro del Pliego de Bases y Condiciones, o las constancias de remisión y recepción de los mensajes enviados por correo electrónico que dan fe de la obtención de los Pliegos por Internet.

f) A los efectos de proceder a la evaluación de la propuesta y posterior certificación

de las obras, los Oferentes deberán adjuntar a la oferta propiamente dicha un desglose del presupuesto (presupuesto desglosado, plan de trabajos, curva de inversiones y análisis de precios acorde a lo requerido en el punto 5 de las presentes Cláusulas Especiales), según el modelo que forma parte de la presente documentación.

g) Los Oferentes deberán adjuntar a su propuesta la Constancia de Visita a la Obra, acorde a lo requerido en el punto 2 de las Cláusulas Particulares.

h) Los Oferentes deberán adjuntar a su propuesta la documentación, acorde a lo requerido en los puntos 3, 4, 9 y 13 de las Cláusulas Particulares y punto 20 de las Cláusulas Especiales.

i) Cuando el monto de su oferta sea igual o superior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) los Oferentes deberán poseer el “Certificado Fiscal para Contratar vigente”, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General AFIP N° 1814/05.

IMPORTANTE: No es necesaria la presentación del citado certificado. La Institución procederá a verificar en el sitio Web de la AFIP el cumplimiento de dicho recaudo. En caso de estar vigente no será necesaria la presentación de la Declaración Jurada.

j) Los Oferentes, con referencia al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO),

deberán adjuntar constancia y documentación, acorde a lo requerido en el punto 3) de las presentes Cláusulas Especiales.

k) En caso que la oferta fuese firmada por un Apoderado, deberá incluir copia debidamente legalizada del respectivo poder legal vigente o acompañar el original para ser certificado por la autoridad administrativa competente.

l) No se aceptarán ofertas que condicionen la invariabilidad de sus precios o sujeten el pago a eventuales fluctuaciones de los mismos.

m) En caso de formularse observaciones y/u objeciones al acto de

apertura, las mismas constarán en el Acta y deberán ser firmadas obligatoriamente por quien/es la/s formule/n. Independientemente de lo expuesto, tales afirmaciones deberán ser ratificadas por escrito

dentro del término de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS de la apertura, para ser tenidas como válidas. 3) SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES (SIPRO): (Decreto 893/12): Deberán ingresar al Sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.onc.mecon.gov.ar ó www.argentinacompra.gov.ar a) Los Oferentes que ya estuviesen incorporados al SIPRO, deberán presentar con la oferta la Declaración Jurada de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (previstas en el artículo 86 del Decreto 893/12), asimismo, si los datos incorporados en el sistema hubieren variado, deberán actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original.

b) Los Oferentes que no se encuentren incorporados en el SIPRO, deberán realizar su

“Preinscripción

por

Internet”

en

el

Sitio

www.argentinacompra.gov.ar (ART 229 del decreto 893/2012), y presentar con la oferta, los formularios estándar aprobados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, acompañados por la documentación respaldatoria, de acuerdo al detalle enunciado en el artículo 234 del decreto 893/2012.

c) Toda documentación respaldatoria que se adjunta en fotocopias, deberá ser

legible y certificada por Escribano Público Nacional o por Autoridades Judiciales o Administrativas competentes.

NOTA: Pedidos de documentación del SIPRO, (Art. 237 Dec. Nº 893/12). Cuando la documentación respaldatoria presentada por los Oferentes con relación al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) tuviera defectos formales, el interesado será intimado por la Unidad Operativa de Contrataciones a subsanarlos dentro del término de DOS (2) DIAS HABILES, de no hacerlo en el plazo establecido, no será incorporado al mencionado Sistema en esa oportunidad y su oferta no podrá ser considerada en el procedimiento de selección en trámite .

4.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Los Oferentes se obligan a mantener las ofertas por el término de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES desde la apertura de la licitación. Vencido este plazo, la oferta se considerará mantenida, si antes de comunicada la adjudicación por parte de la GENDARMERIA NACIONAL, el proponente no presentara expreso retiro de la misma. 5.- PRESUPUESTO DESGLOSADO - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES:

A los efectos de proceder a la evaluación de las propuestas y posterior certificación de las obras, los Oferentes deberán adjuntar a la oferta propiamente dicha:

a) PRESUPUESTO DESGLOSADO: El cual deberá ajustarse al modelo que

acompaña la presente documentación, respetando la numeración y secuencia de los ítems que allí se indican. La Empresa deberá cotizar la totalidad de la obra ya que no serán tenidas en cuenta propuestas parciales.

b) PLAN DE TRABAJOS: Se deberá indicar gráficamente en un diagrama de barras horizontales la duración, secuencia y tiempo en que se realizará cada una de las tareas cotizadas en el presupuesto desglosado, ajustado a las semanas o meses estipulados en el Plazo de Obra.

c) CURVA DE INVERSIONES: Se deberá representar con una curva y valores numéricos expresados en PESOS, el plan de inversiones teórico al que se ajustarán las certificaciones de obra, mes por mes.

d) ANALISIS DE PRECIOS: Acorde a lo especificado en el Punto 13 – Precios – Actualización (Dec. Nº 1295/02), de las presentes Cláusulas Especiales. No serán tenidas en cuenta las ofertas que dejen de cumplir con estos requisitos. 6.- ESTUDIO TECNICO DE LAS PROPUESTAS: El Área Técnica competente de la GENDARMERIA NACIONAL evaluará las propuestas y estudiará si se ajustan a lo solicitado, pudiendo resolver sobre la adjudicación de la obra o declarar desierta la Licitación, de acuerdo a lo que estime más conveniente para su propio interés y a su solo juicio.

7.- ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO: La adjudicación se realizará a la oferta que ajustándose a los requisitos del presente pliego y de la sumatoria de los ítems del Presupuesto Desglosado los cuales deben ser cotizados con precio unitario y cierto resulte la de menor valor total. Serán desestimadas las ofertas que no coticen la totalidad de los ítems. Resuelta la adjudicación, la GENDARMERIA NACIONAL comunicará al Adjudicatario, intimándolo a firmar el contrato respectivo dentro de un plazo de CINCO (5) DIAS HABILES, a contar a partir de la fecha de la mencionada comunicación. Dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES de la comunicación y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario afianzará el cumplimiento del mismo por una suma equivalente al CINCO (5 %) POR CIENTO de las obras adjudicadas, en las condiciones previstas en la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, Ley Nº 17.804 y Dec. Nº 411/69, lo cual quedará reflejado en el contrato (tipo de afianzamiento). 8.- INICIACION DE LA OBRA: Dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES de firmado el contrato, el CONTRATISTA deberá dar comienzo a los trabajos, labrándose el correspondiente Acta de Iniciación de Obra. A partir de la fecha del mencionado Acta, comenzará a computarse el Plazo de Ejecución, siempre que sea anterior al vencimiento de los días precitados, caso contrario, el plazo se tomará a partir de dicho vencimiento. 9.- PLAZO DE EJECUCION: El Plazo de Ejecución de las obras completamente terminadas será de TRESCIENTOS DIAS (300) DIAS CORRIDOS. Dentro del Plazo establecido, se halla incluido el tiempo que demande al CONTRATISTA la ejecución de los ensayos,

cálculos, planos, replanteos, tramitaciones, autorizaciones y/o habilitaciones de la Obra ante Entes o Empresas Oficiales, Privadas, etc. El incumplimiento del plazo será de aplicación la multa establecida en el Punto 11 – Multas – de las Cláusulas Especiales a computarse sobre el valor del ítem no cumplimentado en término. También se encuentran incluidos en este plazo, los tiempos que pudieran insumir las aprobaciones de ensayos, cálculos, planos y muestras por parte de LA INSPECCION. Como así también los atrasos que se produzcan por incumplimientos de las órdenes de servicio. Con respecto a días de lluvia, se consideran incluidos dentro del plazo aquellos cuya recurrencia no excedan la media de las precipitaciones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional – Fuerza Aérea Argentina. LA INSPECCION podrá imponer durante el transcurso de los trabajos, plazos parciales especiales para ciertas partes de la obra. 10.- PRORROGA DE LOS PLAZOS: En los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, la prórroga en el/los plazo/s se computará en función de la incidencia que el hecho hubiese tenido en el desarrollo de las tareas. Para que tengan validez y puedan ser considerados como causa de modificaciones del plazo de entrega, los casos de fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser notificados por el CONTRATISTA a LA INSPECCION dentro de los TREINTA (30) DIAS de producidos estos hechos, transcurridos dicho plazo no se tomarán en consideración. LA INSPECCION deberá elevar lo requerido por el CONTRATISTA con la pertinente apreciación de la autoridad competente para su evaluación y posterior aprobación. 11.- MULTAS: 11.1 MULTAS PARCIALES POR ATRASOS EN EL PLAN DE TRABAJO Se cobrarán multas parciales por cada certificado, equivalentes al CINCO POR CIENTO (5%) sobre la diferencia o desfasaje entre el monto bruto efectivamente certificado y el monto bruto consignado en la Curva de Inversiones. Se aplicará esta multa cuando este desfasaje supere un VEINTE POR CIENTO (20%). 11.2 MULTAS POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Por cada día de atraso injustificado en la terminación de las obras, se aplicará una multa equivalente al DOS POR MIL (2o/oo) del valor total del contrato. IMPORTANTE: Cuando el monto conjunto de las multas aplicadas al Contratista supere el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto de Contrato, la GENDARMERIA NACIONAL quedará facultada para rescindir el contrato sin más causas. 12.- RECEPCION DE LAS OBRAS: Terminados los trabajos, la INSPECCION procederá a su verificación y si los halla de conformidad con lo estipulado en el pliego, librará el Acta de Recepción Provisoria. Transcurridos SEIS (6) MESES de la Recepción Provisoria, la INSPECCION procederá a una nueva verificación. Si de ella surgiera que la obra se halla en un todo conforme a las prescripciones contractuales, se extenderá el Acta de Recepción Definitiva. Esta recepción no modifica lo establecido en los artículos 1646 y 1647 del Código Civil. 13.- PRECIOS–ACTUALIZACION: (DECRETO N° 1295/02)

Los precios cotizados por el Oferente son en PESOS para la oferta y el pago. Esta Institución reviste el carácter de Consumidor Final, en tal sentido los precios deben incluir el IVA. En la presente licitación será de aplicación el Dec. N° 1295/02 con sus modificaciones reglamentarias, que permite la predeterminación de los precios en las condiciones y con la metodología que allí se indica. El mecanismo se pondrá en marcha a solicitud del CONTRATISTA cuando se registre una VARIACION DE REFERENCIA superior al DIEZ (10%) POR CIENTO. Para el cálculo de dicha variación será de aplicación el “ANEXO – Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública - TABLA 1” del Dec. N° 1295/02, para lo cual se define a esta obra como: I – OBRA DE ARQUITECTURA – NUEVA DE BAJA COMPLEJIDAD. De corresponder el AJUSTE DEFINITIVO del precio, se realizará puntualmente para esta obra y sobre la parte faltante de ejecutar a ese momento, para lo cual los Oferentes, basándose en el listado de ítems y sub-ítems que componen el Presupuesto Desglosado (ver el Punto 5 de las presentes Cláusulas Especiales) deberán presentar con su oferta un ANALISIS DE PRECIOS, ítem por ítem, subítem por subítem que deberá contemplar la incidencia de todos los factores que los componen incluidas cargas sociales y tributarias. Los materiales e insumos representativos de cada rubro se deberán asimilar necesariamente por analogía a aquellos cuyos precios publica regularmente el INDEC. No se tendrán en cuenta las ofertas que no presenten los análisis de precios, ni tampoco aquéllas cuyos análisis no se ajusten a lo especificado o reflejen distorsiones manifiestas, al solo criterio de la GENDARMERIA NACIONAL. Para todos los casos de aplicación del presente, el CONTRATISTA deberá presentar, en tiempo y forma, toda la documentación respaldatoria que justifique su solicitud de ajuste de precios y el desarrollo completo de los cálculos, a efectos que el Área Técnica de la GENDARMERIA NACIONAL, realice las verificaciones que correspondan y proceda a su aprobación. La GENDARMERIA NACIONAL se reserva el derecho de implementar oportunamente, la metodología a la que deberán ajustarse las presentaciones que realice el CONTRATISTA, como así también a efectuar las modificaciones o correcciones tanto en las estructuras de precios como en los procedimientos, a los fines de facilitar la implementación del mencionado Decreto. 14.- MEDIDAS DE SEGURIDAD: A) PRECAUCIONES: a) El CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones del caso para evitar daños a terceros y cosas, ejecutando las protecciones, vallas, pantallas, etc. que sean exigibles según el tipo de obra que se contrata, con el fin de prever las eventuales caídas de cascotes, materiales, herramientas, etc.

b) El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

c) A los efectos, el CONTRATISTA deberá presentar antes de iniciar los trabajos en

obra, las correspondientes pólizas y sus endosos que se especifican en el Punto 26) de las Cláusulas Especiales.

d) El CONTRATISTA deberá presentar, antes de iniciar los trabajos, un detalle gráfico y/o escrito de las medidas de seguridad a adoptar para ser aprobadas por LA INSPECCION.

B) SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Previo al inicio del trabajo el CONTRATISTA presentará a LA INSPECCION todos los elementos que se indican a continuación, sin perjuicio del cumplimiento de toda aquella Norma o Reglamentación que pudiera surgir en la materia y se exija para estar asegurado: a) Copia del contrato con la A.R.T. y listado del personal afectado a la obra. b) Copia del Inicio de la Obra presentado y certificado por la A.R.T. c) Programa de seguridad efectuado por profesional competente y aprobado por la A.R.T. (Resolución 51/97). d) Legajo técnico confeccionado según Dec. Nº 911/96 y Resolución Nº 231/96 rubricado por el profesional actuante. e) Copia de las constancias de haberse realizado capacitación en materia de higiene y seguridad a los trabajadores con la firma de los mismos. C) RESTRICCIONES A LA CIRCULACION: El personal del CONTRATISTA deberá circular únicamente por el área de los trabajos y le estará Prohibido Terminantemente hacerlo en sectores, dependencias y/o lugares sin la debida y previa autorización del Área pertinente. La inobservancia de esta obligación, faculta a LA INSPECCION a ordenar la inmediata expulsión del personal objetado, sin derecho alguno a apelación por parte del CONTRATISTA ni del obrero. 15.- HORARIO DE TRABAJO: Los trabajos se desarrollarán TODOS LOS DIAS, pudiendo comenzar a partir de las 07.00 horas y debiendo finalizarse a las 20:00 horas. Cualquier excepción a esta norma deberá ser solicitada por el CONTRATISTA en forma escrita ante LA INSPECCION, la cual deberá resolver por escrito a su criterio. La GENDARMERIA NACIONAL, atendiendo las necesidades operativas propias, se reserva el derecho de interrumpir los trabajos transitoriamente, o solicitar en algún momento el retiro del personal de la Empresa CONTRATISTA. Para el caso de producirse este hecho extraordinario, el CONTRATISTA podrá solicitar sea contemplado como causal de prórroga en el plazo de ejecución. 16.- LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DE OBRA: a) El CONTRATISTA deberá realizar la limpieza diaria de todos los lugares afectados por las obras. No se permitirá la permanencia de escombros, materiales, herramientas, mezclas, donde no se hallen operarios presentes.

b) Por tratarse de un predio donde funciona actualmente una Dependencia de la

GENDARMERIA NACIONAL, la limpieza de la obra se realizará diariamente en los lugares que se trabaja, cuidando que durante la misma no se deterioren las instalaciones existentes. Además en aquellos casos justificados, LA INSPECCION podrá exigir el manipuleo de los áridos y escombros convenientemente embolsados.

c) Al finalizar la obra, se realizará la limpieza completa de la misma con el desalojo de todo material no recuperable y elementos de trabajo utilizados.

d) El CONTRATISTA será responsable de retirar diariamente de cada lugar todos los deshechos originados por las obras.

17.- CIERRE DE LAS OBRAS: En el montaje de andamiaje y protecciones se tendrá muy en cuenta que ello no ocasione inconvenientes al desenvolvimiento del público y del personal. De ser necesario por el tipo de obra, LA INSPECCION indicará donde realizar pasos cubiertos y de ocupar dichos pasos superficies de la calzada, el CONTRATISTA deberá ejecutar los trámites de permiso correspondientes. 18.- DE LOS ANDAMIAJES Y EQUIPOS: El CONTRATISTA deberá proveer el andamiaje necesario para los trabajos. Este incluye acarreo, flete, montaje, desmontaje y pantallas protectoras reglamentarias. Asimismo deberá disponer todos los equipos, máquinas y herramientas que sean necesarios para ejecutar los trabajos que se especifican en el presente pliego conforme a las técnicas recomendadas para cada caso. Todos los elementos se encontrarán en óptimas condiciones de mantenimiento y seguridad. 19.- DEL PERSONAL DE OBRA: Una vez adjudicados los trabajos y antes de comenzar la obra, el CONTRATISTA presentará una relación del personal que intervendrá en ella, aclarando el número de documento de identidad, nacionalidad y domicilio real de cada uno, la cual se someterá a aprobación. El CONTRATISTA sólo empleará en la obra operarios competentes, quienes deben guardar compostura y respeto en forma permanente. En caso que el profesional responsable no se encuentre permanentemente en obra, deberá existir un personal técnico capacitado reemplazante, quien se encontrará presente en el lugar de los trabajos, estando habilitado para recibir las indicaciones y órdenes de servicio que imparta LA INSPECCION. En el momento de realizarse la VISITA DE OBRA, el Oferente deberá verificar las comodidades que le pueda facilitar la GENDARMERIA NACIONAL en cada lugar. De no contarse con las facilidades necesarias, o ser requerido por las Reglamentaciones en vigencia en materia de Higiene y Seguridad, el CONTRATISTA proveerá instalaciones tales como sanitarios, vestuarios, cocina y comedor, en forma reglamentaria y a su cargo. En todos los casos correrán por cuenta del CONTRATISTA los víveres y traslados de dicho personal. 20.- REPRESENTANTE TECNICO: El CONTRATISTA deberá contar con un profesional de 1º categoría - Ingeniero o Arquitecto – debidamente matriculado. Dicho profesional, deberá intervenir con su firma y sello aclaratorio la documentación perteneciente a la oferta, como prueba de haberse compenetrado con ella y asumirá posteriormente como Representante Técnico del CONTRATISTA la responsabilidad total por los trabajos y la estabilidad de las estructuras. Para el caso que el profesional que tendrá a cargo la obra fuera distinto del habilitado por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y cuyos datos obren en el respectivo Certificado que presente el Oferente, se deberá adjuntar a la oferta su designación, firmada por el responsable del CONTRATISTA, como así también constancia de su matrícula vigente, para la jurisdicción en que se sitúe la obra o con validez nacional. No serán tenidas en cuenta las ofertas que dejen de cumplir con este requisito.

21.- DE LOS TRABAJOS: A título ilustrativo y sin que esto resulte taxativo o limitativo respecto a las responsabilidades del Oferente al asumir obligaciones de resultar Adjudicatario, se indican entre otras cosas las siguientes:

a) Provisión de todos los materiales, accesorios y demás elementos necesarios para

ser incorporados a la obra licitada, su manipuleo, carga, estiba y acondicionamiento adecuado bajo rigurosas medidas de seguridad, dentro del área destinada por la GENDARMERIA NACIONAL en carácter de obrador. Se incluyen en el precio ofertado el costo de fletes por vía fluvial, para todos los elementos que requiera el CONTRATISTA.

b) La custodia del material y equipos del CONTRATISTA, quedará bajo su

responsabilidad mediante personal designado de exprofeso, el cual deberá ser identificado previamente por el Área respectiva. De resultar imprescindible, deberá construirse un depósito para la guarda de materiales y herramientas.

c) La planificación de los trabajos podrá efectuarla el CONTRATISTA pero en todos

los casos deberá contar con la aprobación previa de LA INSPECCION, quien impartirá además la autorización para el inicio de cada tarea.

22.- DE LOS MATERIALES: Los materiales que se incorporen a la obra deberán ser nuevos y cumplir con las Normas IRAM, para todos aquellos casos en que tales normas existan; debiendo llegar al lugar de los trabajos en sus envases originales perfectamente cerrados. Su colocación se deberá efectuar siguiendo estrictamente las especificaciones que suministra cada fabricante. La cualidad de similar o equivalente quedará a exclusivo criterio de LA INSPECCION, dejándose constancia que un material o artefacto será considerado equivalente al de la marca y modelo que se menciona en pliego cuando satisfaga todas sus características y prestaciones tales como material que lo constituye, dimensiones, colores, capacidad, accesorios provistos, funcionamiento y disponibilidad de service o repuestos en la localidad. Previamente a su colocación en obra, el CONTRATISTA deberá someter a aprobación las muestras de los materiales que LA INSPECCION estime correspondiente. Una vez aceptadas las muestras quedarán en poder de LA INSPECCION y servirán como parámetro de comparación para los restantes elementos. Las muestras serán etiquetadas y firmadas por el Inspector, dejándose constancia de su aprobación en el LIBRO DE OBRA. 23.- CALIDAD DE LOS TRABAJOS: Los trabajos deberán ser ejecutados con prolijidad en un todo de acuerdo a las “Reglas del Arte” de la construcción. Toda obra o instalación a efectuarse deberá cumplir además con las disposiciones que establecen los Códigos o Reglamentos en vigencia, ya sean éstos Nacionales, Provinciales o Municipales, como así también los correspondientes a las Empresas prestadoras de servicios. 24.- RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO: El CONTRATISTA deberá presentar mensualmente, adjuntando a cada Certificación, un relevamiento fotográfico demostrativo del avance de obra y de los trabajos realizados. Se entregarán a LA INSPECCION como mínimo CUARENTA Y OCHO (48) tomas fotográficas en color de 10 cm x 15 cm, para ser incluidas en la “Carpeta de Obra”.

No se conformarán las certificaciones de obra que no estén acompañadas de las fotografías correspondientes a ese mes. 25.- COMUNICACIONES: El CONTRATISTA deberá proveer UN (1) cuaderno que se habilitará para Comunicaciones y Ordenes de Servicio a cursarse entre LA INSPECCION y el personal del CONTRATISTA. Dicho cuaderno será tipo “Correspondencia” Nº 2 con CUARENTA Y OCHO (48) hojas rubricadas por triplicado. 26.- SEGUROS: Generalidades: El CONTRATISTA contratará sus seguros con Compañías de primera línea. Las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos:  La GENDARMERIA NACIONAL figurará como asegurado y el CONTRATISTA como tomador. El Personal y los bienes de la GENDARMERIA NACIONAL deberán estar cubiertos.  Deberán ser presentadas a LA INSPECCION antes de la iniciación de los trabajos acompañadas por las respectivas facturas. Los recibos de premios serán presentados a LA INSPECCION antes del vencimiento de los plazos de pago establecidos en las mencionadas facturas. LA INSPECCION se reserva el derecho de no conformar Certificados de Obra si no se cumple este requisito.  Deberán ser extendidas por plazos que cubran la ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de los mismos.  Deberán incluir una cláusula que imposibilite su cancelación, anulación o rescisión sin aviso previo a la GENDARMERIA NACIONAL. 

La/s firma/s de los Representantes, Apoderados o Responsables de la Entidad Aseguradora contenida/s en la Póliza, deberán certificarse por Escribano Público nacional.



Deberán ser extendidas por compañías aseguradoras debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.091 y las disposiciones de la Resolución SSN N° 21.523/92.

Se deja constancia que el CONTRATISTA renuncia a efectuar cualquier reclamo ante la GENDARMERIA NACIONAL por pérdida o destrucción de máquinas, herramientas, equipos, o materiales de su propiedad o alquilados. El CONTRATISTA se obliga a comunicar inmediatamente a la Aseguradora cualquier cuestión o suceso en relación con la obra. Los seguros a contratar por el CONTRATISTA serán los siguientes: A) Seguro de Responsabilidad Civil hacia Terceros: En forma amplia, por daños corporales a personas, por daños a la propiedad, como protección contra toda clase de riesgos de daños o destrucción a la propiedad y lesiones o muerte, resultante de las mismas o de cualquier acto u omisión del CONTRATISTA, o su relación con la obra, o causados por sus empleados o dependientes, cualquiera fuesen las causas de estos daños. Este seguro deberá incluir la responsabilidad civil emergente del uso de equipos y/o maquinarias propias o ajenas operadas en relación con la obra y dentro de sus perímetros. Se deberá incluir la cláusula de responsabilidad civil cruzada.

B) Seguro de Riesgo de Trabajo (A.R.T.): B1) En un todo de acuerdo a las Leyes y Disposiciones vigentes a la fecha que cubra a todo el personal obrero, empleado, dependiente, etc. que se desempeñase en la obra o en relación a la misma. El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener libre de reclamos a la GENDARMERIA NACIONAL por los daños y perjuicios que deban ser indemnizados como consecuencia de cualquier accidente, lesión, incapacidad o muerte, y por todo otro reclamo, demanda, actuación judicial o extrajudicial, costas, costos y gastos de cualquier índole en relación con los mencionados accidentes y lesiones. El CONTRATISTA deberá tomar un seguro que cubra las obligaciones emergentes de la Ley Nº 24.557 (Riesgo de Trabajo), presentando un certificado de cobertura con nómina del personal incluido, emitido por la Aseguradora, o en su defecto los comprobantes autenticados que acrediten el autoseguro. B2) Se incluirá una cláusula mediante la cual la “ART y el CONTRATISTA renuncian en forma expresa a iniciar toda acción de repetición contra la GENDARMERIA NACIONAL”. B3) Se deja constancia que el personal del CONTRATISTA o SUBCONTRATISA que no acredite su condición de asegurado no será autorizado a ingresar a la obra. C) Seguro Todo Riesgo Construcción y Montaje: El Contratista deberá contratar este seguro que ampare al edificio cuya construcción motiva el presente, hasta un monto coincidente con el valor de la obra. 27.- REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL CONTRATISTA: El CONTRATISTA deberá presentar a la Inspección en forma mensual: a) Constancia Mensual, y por cada uno de los operarios empleados para efectuar los servicios licitados, de los pagos efectuados de salarios, aguinaldos, vacaciones, asignaciones familiares y todo otro concepto que por la legislación laboral deba abonar a su personal bajo dependencia, aportes y contribuciones y de aseguramiento a una ART.

b) El incumplimiento por parte del Adjudicatario de lo requerido en el punto que antecede será causal de rescisión del contrato firmado.

c) El control de la prestación de servicios por parte de los Operarios, lo es al solo

efecto de la acreditación del cumplimiento por parte de la Empresa del servicio contratado, lo que no importa ni puede ser interpretado como un control del cumplimiento laboral del vínculo existente entre la Empresa y los Operarios, al cual la Institución resulta en un todo ajena.

PARTE VI CLAUSULAS GENERALES PARA LA LICITACION Y CONTRATACION DE OBRAS PÚBLICAS

INDICE

CAPITULO I .......................................................................................................................... DISPOSICIONES GENERALES ........................................................................................... ARTICULO 1°: Objeto y aplicación del pliego. ...................................................................... ARTICULO 2°: Glosario. ....................................................................................................... ARTICULO 3°: Alcances del presente Pliego. Régimen Legal. ............................................ ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta. ........................................................ ARTÍCULO 5º: Enmiendas a la Documentación de la Licitación. ......................................... CAPITULO II ......................................................................................................................... SISTEMAS DE CONTRATACION ........................................................................................ ARTICULO 6°: Sistemas de contratación de obras públicas. ............................................... ARTICULO 7°: Contratación por unidad de medida. ............................................................ ARTICULO 8°: Contratación por ajuste alzado. .................................................................... ARTICULO 9°: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado. ARTICULO 10°: Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. ............ ARTICULO 11: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida. .................... ARTICULO 12: Contratación por coste y costas. ................................................................. CAPITULO III ........................................................................................................................ PROPONENTES .................................................................................................................. ARTICULO 13: Capacidad legal. .......................................................................................... ARTICULO 14: Capacidad técnica y financiera. ................................................................... ARTICULO 15: Inhabilitados para la presentación. .............................................................. ARTICULO 16: Domicilio. ..................................................................................................... ARTICULO 17: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. ............................................ ARTICULO 18: Informes que suministra el licitante. ............................................................. ARTICULO 19: Conformidad con la documentación licitatoria. ............................................ ARTICULO 20: Informes que deben obtener los proponentes. ............................................ ARTICULO 21: Garantía de mantenimiento de la propuesta................................................ CAPITULO IV ....................................................................................................................... LAS PROPUESTAS ............................................................................................................. ARTICULO 22: Lugar de presentación de las propuestas. ................................................... ARTICULO 23: Forma de presentación de las propuestas................................................... ARTICULO 24: Documentos que integran la propuesta. ...................................................... ARTICULO 25: Causal de desestimación de la propuesta ................................................... CAPITULO V ........................................................................................................................ CLASES DE LICITACION ..................................................................................................... ARTICULO 26: Clases de licitación. ..................................................................................... ARTICULO 27: Licitación de “etapa única”. .......................................................................... ARTICULO 28: Licitación de “etapa múltiple”. ...................................................................... ARTICULO 29: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa múltiple. ARTICULO 30: Día inhábil en fecha de apertura.................................................................. CAPITULO VI ....................................................................................................................... PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ........................................... ARTICULO 31: Evaluación de las propuestas. ..................................................................... ARTICULO 32: Dictamen de evaluación. ............................................................................. ARTICULO 33: Retiro de la propuesta y devolución de la garantía de mantenimiento. .......

CAPITULO VII ...................................................................................................................... ADJUDICACION DE LA OBRA............................................................................................. ARTICULO 34: Adjudicación. ............................................................................................... ARTICULO 35: Rebalanceo . ............................................................................................... CAPITULO VIII ..................................................................................................................... FIRMA DEL CONTRATO ...................................................................................................... ARTICULO 36: Formalización del Contrato. ......................................................................... ARTICULO 37: Garantía de cumplimiento del contrato. ....................................................... ARTICULO 38: Documentos integrantes del contrato. ......................................................... ARTICULO 39: Transferencia del contrato. .......................................................................... ARTICULO 40: Cambio de domicilio del contratista. ............................................................ TITULO II .............................................................................................................................. CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL .............................................................. CAPITULO I .......................................................................................................................... ORGANIZACIÓN DE LA OBRA ............................................................................................ ARTICULO 41: Orden de iniciación. ..................................................................................... ARTICULO 42: Observaciones al plan de trabajos. ............................................................. ARTICULO 43: Plan de trabajos definitivo. .......................................................................... ARTICULO 44: Entrega del terreno para la ejecución de la obra. ........................................ ARTICULO 45: Replanteo de la obra. .................................................................................. ARTICULO 46: Alineación y niveles. .................................................................................... ARTICULO 47: Errores de replanteo. ................................................................................... ARTICULO 48: Documentación en obra............................................................................... ARTICULO 49: Planos adicionales. ...................................................................................... ARTICULO 50: Planos de obra. ........................................................................................... ARTICULO 51: Planos de obrador. ...................................................................................... ARTICULO 52: Cierre de obra. ............................................................................................. ARTICULO 53: Vigilancia, seguridad e higiene. ................................................................... ARTICULO 54: Alumbrado y luces de peligro. ..................................................................... ARTICULO 55: Construcciones provisionales. ..................................................................... ARTICULO 56: Oficina para la Inspección. .......................................................................... ARTICULO 57: Daños a personas y bienes. ........................................................................ ARTICULO 58: Infracciones administrativas......................................................................... ARTICULO 59: Medianerías. ................................................................................................ ARTICULO 60: Letreros. ...................................................................................................... ARTICULO 61: Limpieza de la obra. .................................................................................... ARTICULO 62: Provisión de agua. ....................................................................................... ARTICULO 63: Prórrogas del plazo de obra. ....................................................................... CAPITULO II ......................................................................................................................... DIRECCION DE OBRA ......................................................................................................... ARTICULO 64: Representante Técnico................................................................................ ARTICULO 65: Inspección de Obra...................................................................................... ARTICULO 66: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspección. .............................. ARTICULO 67: Notas de pedido. Parte Diario ...................................................................... ARTICULO 68: Interpretación de la documentación técnica. ............................................... ARTICULO 69: Orden de prelación normativo. .................................................................... ARTICULO 70: Terminación de los trabajos. ........................................................................ CAPITULO III PERSONAL OBRERO ARTICULO 71: Salarios. ARTICULO 72: Idoneidad del personal. CAPITULO IV ....................................................................................................................... MATERIALES, TRABAJOS Y SISTEMAS PATENTADOS ................................................... ARTICULO 73: Abastecimiento de materiales. ..................................................................... ARTICULO 74: Calidad de los materiales y trabajos. ...........................................................

ARTICULO 75: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas. ........................................... ARTICULO 76: Calidad del equipo. ...................................................................................... ARTICULO 77: Corrección de trabajos defectuosos. ........................................................... ARTICULO 78: Vicios ocultos. .............................................................................................. CAPITULO V ........................................................................................................................ RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS .................................................................... ARTICULO 79: Subcontratistas. ........................................................................................... ARTICULO 80: Responsabilidad. ......................................................................................... ARTICULO 81: Otros contratistas......................................................................................... CAPITULO VI ....................................................................................................................... DESARROLLO DE LA OBRA ............................................................................................... ARTICULO 82: Plazo............................................................................................................ ARTICULO 83: Mora. ........................................................................................................... ARTICULO 84: Contralor de trabajos. .................................................................................. ARTICULO 85: Unión de obras nuevas con existentes. ....................................................... CAPITULO VII ...................................................................................................................... MODIFICACIONES DE OBRA .............................................................................................. ARTICULO 86: Modificaciones de obra. ............................................................................... ARTICULO 87: Reajuste de garantía. .................................................................................. ARTICULO 88: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad. .. CAPITULO VIII ..................................................................................................................... LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. .............................................. ARTICULO 89: Medición. Certificación. ................................................................................ ARTICULO 90: Retenciones sobre los certificados. ............................................................. ARTICULO 91: Sustitución del fondo de reparos. ................................................................ ARTICULO 92: Pago de los certificados. ............................................................................. CAPITULO IX ....................................................................................................................... RECEPCION DE OBRA ..................................................................................................... ARTICULO 93: Recepción Provisoria ................................................................................... ARTICULO 94: Plazo de garantía. ....................................................................................... ARTICULO 95: Recepción Definitiva. ................................................................................... ARTICULO 96: Recepciones parciales. ................................................................................ ARTICULO 97: Devolución de garantías y fondo de reparos. .............................................. CAPITULO X ........................................................................................................................ RESCISION DEL CONTRATO ............................................................................................. ARTICULO 98: Causas de rescisión. ................................................................................... ARTICULO 99: Toma de posesión de la obra. ..................................................................... ARTICULO 100: Inventario. .................................................................................................. ARTICULO 101: Avalúo........................................................................................................ ARTICULO 102: Liquidación de los trabajos y materiales. ................................................... CAPITULO XI ....................................................................................................................... DISPOSICIONES VARIAS ................................................................................................... ARTICULO 103: Seguros. .................................................................................................... ARTICULO 104: Cotizaciones en moneda extranjera. ......................................................... ARTICULO 105: Manejo de las instalaciones. ...................................................................... CAPITULO XII ...................................................................................................................... SANCIONES ........................................................................................................................ ARTICULO 106: Hechos que pueden originar sanciones. ................................................... ARTICULO 107: Recursos. .................................................................................................. ARTICULO 108. Percepción de multas. ...............................................................................

VI - CLAUSULAS GENERALES PARA LA LICITACION Y CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

TITULO I BASES DE LICITACION

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Objeto y aplicación del pliego. Es objeto del presente pliego, la licitación, contratación y construcción de las obras públicas por parte Gendarmería Nacional, las que se ajustarán a las bases de licitación y condiciones de ejecución contractual contenidas en este pliego, el que se completará en cada caso, con las cláusulas especiales para los trabajos que se liciten. ARTICULO 2°: Glosario. En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 1) Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la firma del contrato. 2) Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio de cada ítem del presupuesto. 3) Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria. 4) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relación a la documentación licitatoria. 5) Contrato: Convenio que rige las relaciones, derechos y obligaciones entre el Comitente y el Adjudicatario. 6) Comisión Evaluadora: Es la que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificación y/o adjudicación de la propuesta más conveniente, y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles. Como regla general, se trata de la comisión prevista en el régimen de contrataciones vigente, a menos que se establezca la creación de una comisión especial de seguimiento del procedimiento licitatorio en el acto que aprueba el respectivo llamado a licitación o en el Pliego de Cláusulas Especiales.

7) Comitente: El órgano de la Administración Pública Nacional que encarga la ejecución de la obra, y figura designado como tal en el Pliego de Cláusulas Especiales que integra la documentación de la licitación. 8) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos. 9) Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 10) Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas de la Administración Pública Nacional. 11) Dirección de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto, y la revisión de los certificados correspondientes a la obra en ejecución. 12) Documentación licitatoria: Está constituida por el presente pliego, el Pliego de Cláusulas Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y planillas, la memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra documentación que se indique en el Pliego de Cláusulas Especiales. 13) Inspección de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en las actividades de supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el contralor del contrato. 14) Licitante: El órgano de la Administración Pública Nacional que aprueba el llamado a licitación. 15) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos económicos de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta económica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos detallados, planilla de cotización por ítems, plan de trabajo, plan de certificación y curva de inversión; y en general todo otro documento que guarde relación con aquélla. 16) P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales. 17) P.C.G.: Es el presente Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Contratación de Obras Públicas. 18) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas. 19) Precios básicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la fecha de cotización en el caso de contrataciones directas. 20) Proponente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación. 21) Propuesta: Totalidad de la documentación exigida a los proponentes para admitir su participación en la licitación. 22) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

23) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las características de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos. 24) Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre. ARTICULO 3°: Alcances del presente Pliego. Régimen Legal. El presente Pliego de Cláusulas Generales establece en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren el Comitente, la Empresa que presenta una propuesta en la licitación y quien resulta adjudicatario de las obras licitadas. Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas, sus modificatorias y complementarias. En caso de silencio, se aplicarán los principios generales del derecho administrativo. ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta. Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta 10 (diez) días antes del fijado para la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación. Las aclaraciones correspondientes serán evacuadas mediante circulares con consulta, y remitidas por el licitante a todos los interesados que hayan adquirido la documentación. El licitante, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta, hasta 5 (cinco) días antes del fijado para la apertura. Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la documentación licitatoria y serán notificadas a los interesados o publicadas en el Boletín Oficial. ARTICULO 5°: Enmiendas a la documentación de la licitación. El Comitente podrá enmendar la documentación de la licitación sin ampliar el plazo de presentación de las propuestas si tales enmiendas no son sustantivas y si se comunican hasta DIEZ (10) días antes de la fecha establecida para la apertura de las propuestas, en forma fehaciente a todas las firmas adquirentes de pliegos. Si el Comitente considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas, comunicará tal circunstancia en forma fehaciente a todos los adquirentes de pliego, sin que esta modificación otorgue derechos a reclamo alguno por parte de éstos. La nueva fecha se fijará desde la comunicación a los participantes, por el plazo que determine el comitente.

CAPITULO II SISTEMAS DE CONTRATACION ARTICULO 6°: Sistemas de contratación de obras públicas. La contratación de obras públicas se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas: a) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepción que se establezcan en regímenes especiales. ARTICULO 7°: Contratación por unidad de medida. Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario. Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación. Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente deberá respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el artículo 89 del presente pliego. Los proponentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total resultante. ARTICULO 8°: Contratación por ajuste alzado. La contratación de obras públicas por el sistema de ajuste alzado, podrá realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades: 1) contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado; 2) contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. ARTICULO 9°: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado. Las obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos. Antes de la firma del contrato, el comitente exigirá al adjudicatario, de no haberse adjuntado con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem siguiendo el listado

del presupuesto oficial, con la indicación de metrajes, precios unitarios y totales de los ítems. En su preparación se tendrá en cuenta, que: 1) Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del proponente pudieran faltar. En caso de supresión de algún ítem, se deberá dejar indicado la razón de su eliminación. 2) Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalará en el rubro respectivo, designándolo con carácter de “bis”. Para su presentación se otorgará un plazo de diez (10) días a contar desde la fecha en que le sea requerido. Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del presupuesto, el comitente exigirá al adjudicatario su corrección dentro de los cinco (5) días de la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare satisfactorio a juicio del comitente. Dicha operación no modificará el monto total de la propuesta que sirviera de base para la adjudicación. No se reconocerá diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente. ARTICULO 10°: Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos. No se reconocerá diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente. Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del presupuesto, el comitente exigirá al adjudicatario su corrección dentro de los cinco (5) días de la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare satisfactorio a juicio del comitente. Dicha operación no modificará el monto total de la propuesta que sirviera de base para la adjudicación.

Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el del presupuesto oficial. ARTICULO 11: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida. Para todos los ítems a contratar por ajuste alzado, se aplicará lo consignado en el artículo 9º o 10º del presente pliego, según corresponda. En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán expresamente señalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustarán en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el artículo 89 del presente pliego. En su propuesta, el proponente dejará constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste alzado; 2) monto detallado de los ítems por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta. ARTICULO 12: Contratación por coste y costas. Sólo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administración podrá contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construcción, materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del contratista. El comitente abonará el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente haber incurrido, con más el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de beneficio.

CAPITULO III PROPONENTES

ARTICULO 13: Capacidad legal. Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. ARTICULO 14: Capacidad técnica y financiera. La capacidad técnica se establecerá indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos análogos a los licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue conducente. La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del licitante, de

los que

aporten los mismos proponentes o de información suministrada por

establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

Los proponentes deberán presentar el Certificado Fiscal para Contratar. El P.C.E. definirá la capacidad de contratación para cada licitación, debiendo los proponentes presentar en su propuesta el correspondiente Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas. Asimismo, deberán presentar declaración jurada de obras en ejecución o en proceso de adjudicación, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicación, sus montos contractuales, plazos de ejecución y fechas de inicio y finalización de obra. ARTICULO 15: Inhabilitados para la presentación. No podrán concurrir como proponentes: 1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. 2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación. 3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal. 4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de la Administración Nacional. 5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. ARTICULO 16: Domicilio. El proponente constituirá domicilio especial en la jurisdicción que se establezca en el P.C.E. Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente al licitante. El nuevo domicilio también deberá constituirse en la jurisdicción establecida en el P.C.E. ARTICULO 17: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez presentadas a la licitación, las UTE no podrán modificar su integración, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización del comitente. La UTE deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la propuesta. En las mismas condiciones podrán ofertar los proponentes que deseen presentarse constituyendo un consorcio de cooperación según la Ley Nº 26.005, o los consorcios de cooperación ya existentes y encuadrados en dicha norma; en ambos casos deberán cumplir con los mismos recaudos exigidos a las U.T.E. ARTICULO 18: Informes que suministra el licitante. El licitante suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria. Cuando tal documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán carácter indicativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificación. ARTICULO 19: Conformidad con la documentación licitatoria. La sola presentación de la propuesta implica que el proponente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentación licitatoria. ARTICULO 20: Informes que deben obtener los proponentes. Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del proponente recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y de energía, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la responsabilidad que determina el artículo 4 de la Ley N° 13.064, ni excluye el derecho del contratista a reclamar y obtener, si le correspondiera, la indemnización determinada por el artículo 39 de la citada norma. Solamente cuando así lo determine el P.C.E. asumirá el contratista la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo. ARTICULO 21: Garantía de mantenimiento de la propuesta. El proponente deberá asegurar el mantenimiento de la propuesta que presenta mediante la constitución de una garantía a favor del licitante, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas: 1) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil.

2) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado. 3) En efectivo. No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni título alguno que no esté expresamente indicado en el presente pliego como depósito de garantía. Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de la propuesta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante declara conocer y aceptar. El proponente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la decisión. Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso se establezca en el P.C.E.; en su defecto, perderán la garantía a que se refiere este artículo. Este plazo se renovará automáticamente hasta el momento de la firma del contrato, a menos que los proponentes se retracten por escrito, con una anticipación de quince (15) días al vencimiento de dicho plazo. CAPITULO IV LAS PROPUESTAS ARTICULO 22: Lugar de presentación de las propuestas. Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora que se fijen en el P.C.E. o en el respectivo llamado a licitación. ARTICULO 23: Forma de presentación de las propuestas. Las propuestas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompañarán tantas copias como se establezca en el P.C.E. o en el llamado a licitación, las que se identificarán como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADO”, etc., en todas sus hojas. Las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados y con indicación del proponente y número de la licitación y la fecha y hora de apertura.

En caso que la licitación sea de etapa múltiple, se indicará en el P.C.E. qué debe contener cada uno de los sobres. Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en la propuesta. El proponente podrá proponer variantes por separado, si el P.C.E. las admitiera y siempre que lo hiciera acompañado a la propuesta conforme a pliego. En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como “ORIGINAL”. La presentación de la propuesta significará de parte del proponente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación. Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados, serán rechazadas y devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha propuesta. ARTICULO 24: Documentos que integran la propuesta. La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 1) Garantía de mantenimiento de propuesta según el artículo 21. 2) Certificado de Capacidad de Contratación Anual extendido por el Registro Nacional, vigente a la fecha de la apertura de la licitación. 3) Declaración de constitución del domicilio especial del proponente en la jurisdicción que se establezca en el P.C.E. 4) Recibo de adquisición de la documentación licitatoria (original o fotocopia autenticada). 5) Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder. 6) Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en ejecución, incluyendo información completa sobre plazos de iniciación y finalización de las obras. Para las que se hallen en ejecución, deberá presentarse una certificación del comitente indicando estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos. 7) Certificado Fiscal previsto en la Resolución General AFIP Nº 1814/05. Las sociedades cuya duración sea superior a los dos años deberán presentar balances económicos y financieros y estado patrimonial de los dos últimos ejercicios, certificados por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Las sociedades con una duración inferior a los dos años deberán presentar estado patrimonial. Se indicará también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitación. 8) Certificación de equipos: de considerarlo necesario, se establecerán en el P.C.E. las necesidades mínimas requeridas en equipos. 9) Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.

10) Designación del Profesional que actuará en calidad de Representante Técnico y conformidad de dicho profesional. 11) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de la propuesta. 12) Contrato social o estatutos o compromiso de conformación de unión transitoria de empresas o de consorcio de cooperación, si correspondiera. 13) Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el proponente acepta la competencia que se establezca para cada obra en el P.C.E. 14) Declaración jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito. Declaración jurada manifestando que el proponente no está incurso en las

causales de

inhabilidad contempladas en el artículo 15; en caso que se presenten Uniones Transitorias de Empresas o consorcios de cooperación, dicha declaración jurada deberá ser efectuada por cada uno de sus integrantes. 15) La oferta económica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.E. 16) El presupuesto de la oferta para la obra. 17) Análisis de precios de acuerdo al Decreto Nº 1295/2002 sus complementarios y modificatorios. 18) Plan de trabajos. 19) Curva de inversión. 20) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.E. ARTICULO 25: Causal de desestimación de la propuesta. La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el artículo precedente, que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, será causal de desestimación de la propuesta.

CAPITULO V CLASES DE LICITACION

ARTICULO 26: Clases de licitación. Podrán efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa única” y 2) de “etapa múltiple”. ARTICULO 27: Licitación de “etapa única”. La propuesta completa deberá ser presentada en un sobre único, cerrado, y llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta;

número de licitación y de expediente; identificación del proponente; día y hora fijados para la apertura. El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados en el llamado a licitación o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se procederá de la siguiente forma: 1) Se verificará que estén reunidas las propuestas recibidas en término. 2) Se verificará el correcto estado de los sobres. 3) Se abrirán los sobres en el orden de su recepción y se verificará si cada uno de ellos contiene la garantía de mantenimiento de propuesta y otros elementos especificados en el P.C.E. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura. 4) Se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura, nombre de los proponentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de constitución d e la garantía y el Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional. El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizados, por quienes hayan formulado observaciones, y por los proponentes que deseen hacerlo. No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura. ARTICULO 28: Licitación de “etapa múltiple”. Las propuestas estarán contenidas en dos o más sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el P.C.E. El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación y de expediente; identificación del proponente; día y hora fijados para la apertura. El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Dentro del sobre exterior se colocará la documentación especificada en el artículo 24, apartados 1) a 14) y, en su caso, apartado 20), junto al resto de lo sobres indicados en el P.C.E., que deberán presentarse cerrados con las siguientes leyendas: 1) Denominación de la obra. 2) Nombre y domicilio del proponente. En el sobre que contenga la oferta económica, se incluirá la documentación especificada en el artículo 24, apartados 15) a 20) y, en su caso, la que se indique en el P.C.E. ARTICULO 29: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa múltiple. Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados en el llamado a licitación o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y

se procederá en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del artículo 27 del presente pliego. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura. El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado observaciones y por los proponentes que deseen hacerlo, y se dará por finalizado el acto de apertura. La documentación de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedarán en custodia del licitante. No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura. Resuelta y notificada la preselección, en la oportunidad que se fije en el P.C.E., se procederá a la apertura de los sobres que contengan la oferta económica correspondiente a las propuestas preseleccionadas, y se labrará acta de todo lo actuado, indicándose nombre de las empresas proponentes con mención de los montos de las cotizaciones. Dicha acta será leída y suscrita por los funcionarios actuantes y los proponentes que deseen hacerlo. ARTICULO 30: Día inhábil en fecha de apertura. Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para la apertura de las propuestas resultara inhábil, aquella se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior.

CAPITULO VI PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 31: Evaluación de las propuestas. Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capítulo anterior, se dará intervención a la Comisión Evaluadora, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se la declarará inadmisible. La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y descartará las que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad. ARTICULO 32: Dictamen de evaluación. Dentro del plazo que establezca el P.C.E., contado a partir de la fecha de recepción de las actuaciones, la Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen de evaluación de las propuestas, el que constará en una acta.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido dentro del plazo fijado, la Comisión Evaluadora podrá requerir una prórroga al licitante. El pedido deberá formularse por escrito y fundarse debidamente. Se establecerá en el P.C.E. la notificación, en forma fehaciente a todos los proponentes o la publicación en el Boletín Oficial, del dictamen de evaluación, consignándose asimismo el plazo de publicación. En los casos de etapa única, la Comisión Evaluadora se expedirá, en dicho dictamen aconsejando la adjudicación. El dictamen podrá ser impugnado dentro de los cinco (5) días de la notificación o de la publicación en el Boletín Oficial. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista. Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. En los casos de etapa múltiple, luego de la evaluación de los sobres que contengan los antecedentes técnicos de los proponentes, de acuerdo a lo establecido en el P.C.E., la Comisión Evaluadora emitirá el dictamen aconsejando la precalificación o preselección de las propuestas y fijando la fecha de apertura del Sobre N° 2. Los Proponentes podrán impugnar el dictamen de evaluación del Sobre N° 1, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación o de la publicación en el Boletín Oficial, durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista, salvo que en el P.C.E. se indiquen plazos especiales. En caso de licitaciones con dos o más sobres el P.C.E. establecerá el procedimiento a seguir. En todos los casos junto con el escrito que plantea la impugnación y como requisito para su consideración, deberá acompañarse una garantía constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco de la Nación a favor del licitante, por el monto que se establezca en el P.C.E. La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso que la presentación sea rechazada. Dentro del plazo que establezca el P.C.E., la Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen de evaluación de las propuestas preseleccionadas, considerando la oferta económica, que constará en una acta, y se expedirá aconsejando la adjudicación. Este dictamen deberá notificarse en forma fehaciente a todos los proponentes o publicarse en el Boletín Oficial, dentro del plazo que establezca el P.C.E., y podrá ser impugnado dentro de los cinco (5) días de la notificación o de la publicación en el Boletín Oficial. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los proponentes para su vista. Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.

ARTICULO 33: Retiro de la propuesta y devolución de la garantía de mantenimiento. El proponente que retire su propuesta durante el plazo de vigencia de ésta, perderá la garantía de mantenimiento en concepto de penalidad por tal incumplimiento. La garantía será devuelta de inmediato: a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa múltiple. b) A los que no resulten adjudicatarios, luego de la firrna del contrato. c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la propuesta, a aquellos que lo hubieran solicitado en las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 21. Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la garantía no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

CAPITULO VII ADJUDICACION DE LA OBRA

ARTICULO 34: Adjudicación. Terminada la evaluación de las propuestas, la autoridad competente dictará el acto administrativo de adjudicación, que recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra. Dicho acto será notificado fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. El licitante podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el P.C.E., sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes. Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta. ARTICULO 35: Rebalanceo. En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el derecho de solicitar, previo a la adjudicación, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos ítems del presupuesto, y consecuentemente la adecuación de la curva de inversión respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta. Se podrán rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales.

CAPITULO VIII FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 36: Formalización del contrato. El Contrato será suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del Comitente, dentro del plazo establecido en el P.C.E. y en el número de ejemplares establecido por el mismo. Toda la documentación que integre el Contrato, deberá ser firmada por las partes en el acto de suscripción. Una vez firmado el Contrato, el Comitente entregará al Contratista una copia del Contrato y de la totalidad de la documentación contractual. ARTICULO 37: Garantía de cumplimiento del contrato. Simultáneamente con la firma del contrato, el contratista deberá afianzar su cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 21 de este pliego, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantía de cumplimiento del contrato, el comitente podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de mantenimiento de propuesta. ARTICULO 38: Documentos integrantes del contrato. 1) Serán documentos integrantes del contrato: a.- El presente pliego; b.- El P.C.E.; c.- Los planos y planillas de la licitación; d.- El P.E.T.; e.- Las circulares con consulta y sin consulta; f.- El presupuesto oficial de la obra cuando así corresponda en razón del sistema de contratación; g.- La propuesta; h.- El acto de adjudicación. 2) Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación: a.- La orden de iniciación de los trabajos; b.- El acta de iniciación; c.- El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por el comitente; d.- Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección; e.- Libro de notas de pedido; f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél; g.- Actas de recepción;

h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad competente. ARTICULO 39: Transferencia del contrato. Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación del comitente. ARTICULO 40: Cambio de domicilio del contratista. En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecución del contrato, aquél está obligado a comunicar en el plazo de dos (2) días, en forma fehaciente al comitente, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la jurisdicción que se establezca en el P.C.E.

TITULO II CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO I ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

ARTICULO 41: Orden de iniciación. Firmado el contrato, el comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima que será establecida en el P.C.E.; durante ese lapso el contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares. El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se fije en el P.C.E. a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará un acta. Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que no se diera el caso previsto en el último párrafo del artículo 50 de la Ley N° 13.064, el comitente tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de cumplimiento del contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento del plazo indicado. ARTICULO 42: Observaciones al plan de trabajos. El comitente formulará las observaciones que pueda merecerle el plan de trabajos, y el contratista, ajustándose a ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazos totales.

ARTICULO 43: Plan de trabajos definitivo. El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en el artículo 41. Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar. ARTICULO 44: Entrega del terreno para la ejecución de la obra. La Inspección entregará al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden de iniciación y el acta de iniciación. La entrega se efectuará mediante acta, entregándose un ejemplar a cada una de las partes intervinientes. ARTICULO 45: Replanteo de la obra. El replanteo se hará en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspección de Obra, de acuerdo a lo previsto en el P.C.E. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del contratista. La Inspección de Obra controlará y verificará el replanteo de la obra que deberá realizar el contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación. ARTICULO 46: Alineación y niveles. El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la alineación y los niveles correspondientes. ARTICULO 47: Errores de replanteo. El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél, cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista. ARTICULO 48: Documentación en obra. Es obligación del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la documentación del contrato, al que se irá agregando la documentación accesoria especificada en el artículo 38, apartado 2). ARTICULO 49: Planos adicionales. De todos los planos que integran el contrato, el comitente entregará sin cargo al contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara más ejemplares, deberá adquirirlos al precio que fije el comitente.

ARTICULO 50: Planos de obra. El contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para su uso y entregará al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético / digital. ARTICULO 51: Planos de obrador. Antes de iniciar los trabajos, el contratista someterá a la aprobación del comitente su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste. ARTICULO 52: Cierre de obra. El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se indique en el P.C.E., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma que en las mencionadas cláusulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección. Ésta podrá disponer que el cerco quede colocado después de la Recepción Provisoria, en cuyo caso su conservación quedará a cargo del comitente hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo. ARTICULO 53: Vigilancia, seguridad e higiene. La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros. La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al contratista de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se determinará la responsabilidad de cada uno en el P.C.E. ARTICULO 54: Alumbrado y luces de peligro. El contratista instalará en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta instalación. ARTICULO 55: Construcciones provisionales. Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservación, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua. A la terminación de la obra, serán demolidos y retirados por él. ARTICULO 56: Oficina para la Inspección. El contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección, con las características y moblaje indicados en el P.C.E. Estas instalaciones

serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la Inspección hasta la Recepción Provisional. Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio telefónico quedarán a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de re tirar esas instalaciones. ARTICULO 57: Daños a personas y bienes. El contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el particular en la Ley N° 13.064. Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional de la obra y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía. A tal efecto, el contratista deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.E. El comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes. ARTICULO 58: Infracciones administrativas. El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y será responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal. ARTICULO 59: Medianerías. Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el contratista deberá preparar los planos y contratos de medianería y, previa aprobación del comitente, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianería se entregarán, uno al comitente y otro al lindero. ARTICULO 60: Letreros. No se podrá colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del comitente, el que decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones.

ARTICULO 61: Limpieza de la obra. Es obligación del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio del comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los trabajo s deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar limpio e n forma diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecución de los trabajos. ARTICULO 62: Provisión de agua. El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto. ARTICULO 63: Prórrogas del plazo de obra. A pedido del contratista, el comitente podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras; 3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064; 4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el contratista; 5) demoras ocasionadas por otros contratistas; 6) conflictos gremiales de carácter general; 7) por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del comitente, haga procedente el otorgamiento de la prórroga. Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al comitente en el plazo de treinta (30) días corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrán no ser tomadas en consideración. El comitente podrá tramitar de oficio la ampliación del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa del contratista. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorgada una prórroga se ajustarán el plan de trabajos y la curva de inversión al nuevo plazo, modificándolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga, y se someterán a la aprobación del comitente.

CAPITULO II DIRECCION DE OBRA ARTICULO 64: Representante Técnico. El contratista designará en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un profesional con experiencia, de la especialidad que se indique en el P.C.E., el que deberá ser

previamente aceptado por el comitente. El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al contratista ante el comitente. En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo, en que incurriere el contratista, la Inspección lo hará pasible de la multa que prevea el P.C.E. En caso de reiteración de esta infracción, y si el comitente lo juzga conveniente, el contratista deberá proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que deberá ser debidamente autorizado. ARTICULO 65: Inspección de Obra. La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe el comitente; éste comunicará por nota al contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso y cuáles están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección. El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. ARTICULO 66: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspección. Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que la Inspección guardará en la obra. Toda orden de servicio, deberá ser firmada por el contratista dentro de los tres (3) días del requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en el P.C.E. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán ser comunicadas al Registro Nacional. El comitente podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales. Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de cinco (5) días, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su observación.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. ARTICULO 67: Notas de pedido. Parte Diario. Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que aquel guardará en la obra. Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C.E., deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el hecho que las motive. El contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etc., en el plazo de treinta (30) días a partir de la presentación del reclamo y/u observación formulados. El contratista entregará el Parte Diario a la Inspección, en una planilla donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climáticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan. ARTICULO 68: Interpretación de la documentación técnica. El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la obra hasta la Recepción Definitiva. Si el contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará al contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. Si el contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. ARTICULO 69: Orden de prelación normativo. En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procederá como sigue: 1) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre; 2) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden: a.- Ley N° 13.064, sus modificatorias y complementarias. b.- Pliego de Cláusulas Generales, Pliego de Cláusulas Especiales y Pliego de Especificaciones Técnicas. c.- Propuesta. d.- Adjudicación. e. Contrato. f.- Planos de Detalle, Planos Generales y Planillas.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en letras, prevalecerá esta última. ARTICULO 70: Terminación de los trabajos. Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno. CAPITULO III PERSONAL OBRERO

ARTICULO 71: Salarios. El contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual de obra estará condicionado a la presentación conjunta, por el contratista, de los comprobantes de depósitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados. La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. ARTICULO 72: Idoneidad del personal. El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. Asimismo podrá exigir la desvinculación de todo personal del contratista que provocara desórdenes o indisciplina, y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO IV MATERIALES, TRABAJOS Y SISTEMAS PATENTADOS

ARTICULO 73: Abastecimiento de materiales. El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del comitente se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada. Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas. Los derechos para el empleo en las obras de artículos y dispositivos patentados se consideran incluidos en los precios del contrato. El contratista será único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. ARTICULO 74: Calidad de los materiales y trabajos. Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del comitente. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el comitente podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a más de 100 kilómetros del lugar de la obra, el contratista deberá asumir los gastos de traslado y estadía del personal de la Inspección. ARTICULO 75: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas. Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentación del contrato o las exigidas por la Inspección. Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del comitente. El contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las muestras de los materiales que la Inspección determine, las que servirán para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos. Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hará pasible de la multa que se establezca en el P.C.E. Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, a igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitución dieran lugar. El comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T. El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el contratista. Éste además,

pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado. ARTICULO 76: Calidad del equipo. El contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el comitente podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto. ARTICULO 77: Corrección de trabajos defectuosos. Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar ampliación de plazo. El comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la corrección realizarse a satisfacción de aquél. ARTICULO 78: Vicios ocultos. Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de tales vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del contratista. En caso contrario, los abonará el comitente. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos. La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el artículo 1646 del Código Civil.

CAPITULO V RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS ARTICULO 79: Subcontratistas. El contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa del comitente, y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no exime al contratista de sus obligaciones con relación al comitente.

El comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos. ARTICULO 80: Responsabilidad. El contratista es el único responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus subcontratistas. Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en el artículo 21 y 37 del presente pliego, por el monto de lo subcontratado. ARTICULO 81: Otros contratistas. El contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su contrato, que el comitente encomiende a otros contratistas, y acatará las órdenes que dé la Inspección para evitar interferencias. Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas o a la que realice directamente el comitente, ajustándose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones. Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables a otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones pertinentes.

CAPITULO VI DESARROLLO DE LA OBRA

ARTICULO 82: Plazo. La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del contrato y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente. ARTICULO 83: Mora. Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prórrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se hará pasible de una multa que será calculada en la forma que se establezca en el P.C.E. Cuando el contratista incurriera en atrasos en la ejecución del plan de trabajos, previa intimación a regularizar el ritmo de obra, se hará pasible de la multa que se prevea en el P.C.E., sin perjuicio de lo establecido en el artículo 98, en el caso de configurarse la situación prevista en el artículo 50, inciso b) de la Ley Nº 13.064. En caso que en el P.C.E. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entrarán en mora parcial y se le aplicará la multa que se establezca en el P.C.E.

ARTICULO 84: Contralor de trabajos. El contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar la corrección de su ejecución. ARTICULO 85: Unión de obras nuevas con existentes. Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta presentada: a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio del comitente.

CAPITULO VII MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 86: Modificaciones de obra. El comitente podrá disponer modificaciones al contrato, en los términos de la Ley Nº 13.064. Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser previamente convenido con el comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación. Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, el precio será propuesto por el contratista y ajustado por el comitente en función de los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo. En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el comitente podrá disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. ARTICULO 87: Reajuste de garantía. Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista deberá ampliar en un cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantía de cumplimiento del contrato. ARTICULO 88: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del comitente. Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las órdenes de servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspección podrá ordenar su demolición y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a cargo del contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO VIII LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. ARTICULO 89: Medición. Certificación. Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboración y bajo la supervisión de la Inspección, efectuará la medición ajustándose a las normas que establezca el P.C.E. Conformada la mensura por la Inspección, el contratista preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder, ajustándose también para ello a lo estipulado en el P.C.E. y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspección. Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior. Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente. Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustarán a lo establecido en el PCE. En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 90: Retenciones sobre los certificados. Sobre todos los certificados se retendrá el importe que se determine en el P.C.E.; estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la garantía de cumplimiento de contrato, para constituir el fondo de reparos. Este fondo quedará en poder del comitente hasta la Recepción Definitiva de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. El comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto. ARTICULO 91: Sustitución del fondo de reparos. Durante la ejecución de la obra, el contratista podrá sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantías previstas en el artículo 21 del presente pliego. ARTICULO 92: Pago de los certificados. Junto con el certificado de obra, el contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. El pago de cada certificado se efectuará dentro de los sesenta (60) días corridos de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente. Si en el P.C.E. se establecieran plazos menores, se tomarán estos últimos. Fíjase, además, un plazo de diez (10) días que correrán a partir de la presentación de cada certificado para su aprobación. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que el contratista lo presente con las correcciones del caso. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el segundo párrafo del presente, por causa no imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el artículo 48 de la Ley N° 13.064.

CAPITULO IX RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 93: Recepción Provisoria. La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.E. y en el P.E.T. Se labrará un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitación, la que deberá notificarse, la autoridad competente efectuará por sí y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la citación y de la ausencia del contratista. En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su corrección. En caso de incumplimiento por parte del contratista, se podrá decidir la rescisión del contrato y la ejecución de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al contratista. ARTICULO 94: Plazo de garantía. Salvo indicación de un plazo especial en el P.C.E., el plazo de garantía será de doce (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras. ARTICULO 95: Recepción Definitiva. Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Recepción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la Recepción Provisional. Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, a cuya expiración se efectuará una nueva verificación del estado de las obras y, si en esta oportunidad el comitente resolviera aceptar los trabajos, quedará efectuada la Recepción Definitiva. Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el comitente podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos o de la garantía de cumplimiento de contrato. ARTICULO 96: Recepciones parciales. Cuando el P.C.E. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de Recepción Provisional y Definitiva y devolución de garantía de acuerdo con los artículos 93, 95 y 97. Asimismo, el comitente podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra. ARTICULO 97: Devolución de garantías y fondo de reparos. La garantía de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva la parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos.

CAPITULO X RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 98: Causas de rescisión. El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los artículos 49 a 54 de la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas. ARTICULO 99: Toma de posesión de la obra. Producida la rescisión, el comitente tomará posesión inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos, labrándose las actas correspondientes. El comitente tomará, si lo creyera conveniente y previa valuación convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la obra. Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que estime más convenientes, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el comitente cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquel. ARTICULO 100: Inventario. El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el comitente estará habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al contratista, bajo constancia, una copia de aquél. ARTICULO 101: Avalúo. El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el comitente dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía judicial, a cuyos efectos el P.C.E. regulará lo pertinente. Si dentro del plazo de tres (3) días de notificado el contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el comitente. ARTICULO 102: Liquidación de los trabajos y materiales. El comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederá a la liquidación de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuación de la obra que hayan sido incautados. Los materiales y equipos no aceptados por el comitente serán retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de quince

(15) días siguientes a la notificación. Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el comitente podrá hacer retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista. Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el plazo que señale el comitente; si no lo hiciera, éste los demolerá a cuenta del contratista. El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del contratista, previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al comitente, el contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.

CAPITULO XI DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 103: Seguros. El contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan a continuación: 1) Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en la construcción Leyes N° 19.587 y 24.557 y su reglamentación Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 552/01 -, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. 2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la o bra, de acuerdo a la legislación vigente. 3) Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra. 4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el P.C.E., a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello. Asimismo, el contratista deberá asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la póliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepción Provisoria.

Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera satisfacción del comitente. En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podrá el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la obra, se procederá a la suspensión de ésta, con cargo al contratista, no abonándose ningún importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del contrato. El contratista deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que haya contratado el seguro. El Comitente, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decisión. ARTICULO 104: Cotizaciones en moneda extranjera. Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las garantías correspondientes se constituirán en moneda nacional calculándolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día anterior de su constitución. El importe de la garantía deberá ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotización de la moneda extranjera. ARTICULO 105: Manejo de las instalaciones. El contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado.

CAPITULO XII SANCIONES

ARTICULO 106: Hechos que pueden originar sanciones. Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, las que serán previstas en el P.C.E., debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del contrato. A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que reflejará las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medirá el grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original más los importes de las modificaciones aprobadas. ARTICULO 107: Recursos. El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto 1759/72 (T.O. 1991), sus modificatorias y complementarias. ARTICULO 108: Percepción de multas. El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la sanción, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista ante el comitente. Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes podrán ser deducidos de la garantía de cumplimiento del contrato, en cuyo caso ésta deberá ser repuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisión del contrato y la pérdida del saldo de dicha garantía. La percepción de las multas se hará efectiva aún cuando la resolución que impuso la sanción hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes retenidos con más un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

GENDARMERIA NACIONAL OBRA: 421-70003/0012 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON DESTINO ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES SUPERIORES Y GENDARMES. “AGRUPACIÓN METROPOLITANA”– CAMPO DE MAYO – PCIA DE BUENOS AIRES. CONFORME ANEXO I; PLANOS, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES LICITACION: PUBLICA Nº /12 CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA:

Conste por la presente, que en el día de la fecha, el señor Dn.______________ __________________________DNI__________________________________, en su carácter de Representante de la Empresa________________________, ____________________________________ha realizado la visita al lugar de la obra de que se trata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BUENOS AIRES, ..............de.................................de 2012.-

.................................... Firma y aclaración

NOTA: Este formulario, debidamente sellado y firmado, deberá adjuntarse a la cotización correspondiente.