MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

Pág. 1 de 17

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION PICOTA – SAN MARTIN BASES

Bases Administrativas “ADJUDICACIÓN MENOR CUANTIA Nº 02-2008-MDSH/CEP

Adquisición de Acero Corrugado fy= 4200 kg/cm 60°

OBRA: “CONSTRUCCIÓN LOCAL COMUNAL DE NUEVA ESPERANZA” PRIMERA CONVOCATORIA

SAN HILARION, AGOSTO DEL 2008

Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

Pág. 2 de 17

BASES ADMINISTRATIVAS ADJUDICACIÓN MENOR CUANTIA Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60° PARA LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN LOCAL COMUNAL NUEVA ESPERANZA” 1. ENTIDAD CONVOCANTE: Entidad

:

Municipalidad Distrital de San Hilarión

RUC

:

20154547411

Dirección

:

Jr. Bolognesi Nº 455, San Hilarión – Picota – San Martín

Telefax

:

042 544491

Email

:

[email protected] [email protected]

2. OBJETO DE LA ADJUDICACION: Adquisición de Acero corrugado fy= 4200 kg/cm 60° para la obra: “CONSTRUCCIÓN LOCAL COMUNAL DE NUEVA ESPERANZA” 3. VALOR REFERENCIAL:

160

Precio Unitario 47.00

Precio Total S/. 7,520.00

Var.

66

10.30

679.80

Fierro Corrugado Ø 3/8”

Var.

54

26.40

1,425.60

05

Alambre Negro # 16

Kg.

40

7.00

280.00

06

Alambre Negro # 08

Kg.

69

7.00

483.00

Descripción del Bien

Unidad

Nº 01

Fierro Corrugado Ø 1/2”

Var.

02

Fierro Corrugado Ø ¼”

03

Cantidad

Monto TOTAL REFERENCIAL de la adquisición:

10,388.40

TOPE INFERIOR (70%), TOPE SUPERIOR (110%)

Nº

DESCRIPCIÓN

MONTO TOTAL

TOPE INFERIOR (70%)

TOPE SUPERIOR (110%)

Fierro Corrugado (Fierro Corrugado Ø 1/4” , Fierro Corrugado Ø ½”, Fierro 01 10,388.40 7,271.88 11,427.24 Corrugado Ø 3/8”, Alambre # 16 y Alambre # 08 TOTAL Nota: El valor Referencial refleja los costos de los materiales puestos en obra.

Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

Pág. 3 de 17

4. BASE LEGAL: - Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. - Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. - Decretó Supremo Nº 009-2003-TR Reglamento de la ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. - Ley Nº 26572 - Ley General de Arbitraje. - Ley Nº 27444 – Ley de Procedimientos Administrativos General. - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, Ley Nº 28927. - Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM. - Reglamento de la Ley de Contratación y Adquisiciones del Estado, Decreto Supremo Nº 0842004-PCM. 5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 – RECURSOS ORDINARIOS. 6. LUGAR DE ENTREGA DE MATERIALES: El Material de construcción adjudicado deberá ser entregado en su totalidad en el Almacén de la obra. “CONSTRUCCION LOCAL COMUNAL NUEVO ESPERANZA” 7. BASES: LUGAR DE ENTREGA: Oficina de Tesorería, Municipalidad Distrital de San Hilarión: de 8:30 a 16:00 hrs. De acuerdo al cronograma del Proceso 8. SISTEMA Y PROCESO: El Sistema de Adquisición es por precios unitarios; y El Proceso de Selección es Adjudicación de Menor Cuantía. 9. ETAPAS DEL PROSESO: Etapa

Fecha

Convocatoria. Registro de participantes

18-08-2008 19 y 20 de agosto 2008 Oficina de Tesorería Jr. Huallaga 1era Cuadra De 8:30 a 16:00 horas

Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

Presentación de Propuestas. Otorgamiento de la Buena Pro.

I.

Pág. 4 de 17

21-08-2008 Oficina de Abastecimiento Jr. Huallaga 1era Cuadra De 8:30 a 11:00 horas 21-08-2008 Oficina de Abastecimiento Jr. Huallaga 1era Cuadra A las 12:00 horas

DE LA CONVOCATORIA: La convocatoria se efectuara mediante invitación por Comité Especial de la Municipalidad Distrital de San Hilarión, de conformidad al Art. 106º del Reglamento D.S. 084-2004PCM.

II.

DE LOS POSTORES: Podrán presentarse como postores personas naturales y/o jurídicas que no se encuentren incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Art. 9º de la Ley-D.S. 083-2004-PCM.)

III.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Las Propuestas serán presentadas en dos (02) sobres (Sobre Nº 01 Propuesta Técnica y Sobre Nº 2 Propuesta Económica), en la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de san Hilarión, siendo el rótulo de los sobres:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION Adjudicación de Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP. Primera Convocatoria “Adquisición de Acero Corrugado fy= 4200 kg/cm 60°_” Sobre Nº 01: PROPUESTA TÉCNICA Nombre o Razón Social del Postor. Sobre Nº 02: PROPUESTA ECONÓMICA Nombre o Razón Social del Postor.

IV.

CONTENIDO DE LOS SOBRES: Sobre Nº 1 – Propuesta Técnica: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Copia simple del R. U. C. Especificaciones Técnicas del material: calidad, marca, procedencia entre otros. (Anexo B) Declaración Jurada, conforme al Artículo 76º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Anexo C). Pacto de integridad (Anexo D) Plazo de Entrega (Anexo E) Copia de Facturas o Boletas de Venta que certifiquen el volumen de ventas. Certificado del Registro Nacional de Proveedores, en el que se encuentre registrado, caso contrario no se admitirá su participación. Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

Pág. 5 de 17

Sobre Nº 2 – Propuesta Económica: La Oferta Económica deberá contener como mínimo los siguientes datos: Precio Unitario y Total, incluido IGV, Plazo de Validez de la oferta. (Anexo F). V.

FACTORES DE EVALUACION DE PROPUESTAS: 1.- EVALUACION TECNICA (100 PUNTOS): El Responsable del Área de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de san Hilarión evaluará la documentación y las propuestas presentadas en el Sobre Nº 01 – Propuesta Técnica, según lo establecido en las Bases; declarando aptos a todos los postores que alcancen un mínimo de 60 puntos, y rechazando por inadecuadas en esta etapa, aquellas propuestas que estén por debajo de este puntaje. Los siguientes aspectos serán considerados como factores técnicos de evaluación con el siguiente puntaje (Artículo 67º del Reglamento): a).- Experiencia del Postor

40 puntos

Se calificará considerando el monto facturado por el postor durante un periodo no mayor a tres (03) años a la fecha de presentación de propuestas, se considerará contratos u Ordenes de Compra adjuntando su(s) factura(s) cancelada(s), o solo facturas canceladas referentes al bien ofertado, objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a: * Mayor a dos (02) veces el valor referencial

40 pts.

* De uno (01) a dos (02) veces el valor referencial

30 pts.

* Hasta una (01) vez el valor referencial

20 pts.

NOTA.- Solo se considerara como máximo cinco (05) documentos, es decir cinco (05) Contratos u Ordenes de Compra adjuntado la(s) factura(s) cancelada(s) o solo cinco (05) facturas canceladas o la combinación de dichos documentos en la cantidad de cinco (05). Cuando se presente varias facturas aduciendo a Contratos u Órdenes de Compra, las mismas tendrán que hacer referencia a dicho Contrato con la Conformidad Constancia de Entrega del Producto.

Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

b).-Plazo de entrega

Pág. 6 de 17

30 puntos

El plazo de entrega es importante calificar ya que la información proporcionada tiene carácter de declaración jurada y nos permitirá contar con el bien en forma oportuna y sostenida, cualquier incumplimiento o retraso en la entrega será sancionada con la multa correspondiente por cada día natural de atraso. Al menor plazo se le asignara el mayor puntaje y al resto de los postores serán calificados proporcionalmente de acuerdo a la tabla que se indica: * Entrega menor de 03 días

30 pts.

* Entrega de 03 a 06 días

20 pts.

* Entrega mayor a 06 días

10 pts.

c).- Antigüedad de la Empresa

15 puntos

La antigüedad que se tendrá en cuenta es con la acreditación del RUC correspondiente emitida por la SUNAT y la Escritura pública de constitución de la empresa donde indica que el rubro a que se dedica este relacionado a la Venta de Fierro y/o relacionado Se otorgarán puntaje hasta un máximo de 15 puntos, según la escala siguiente: * De 10 a más años de antigüedad.

15 pts.

* De 05 a 10años de antigüedad

10 pts.

* De 0 a 5 años de antigüedad

05 pts.

d)

Stock disponible

15 puntos

* Si el stock cubre el 100% del total del requerimiento

15pts.

* Si el stock cubre del 50% al 99% del total del requerimiento

10 pts.

* Si el stock cubre menos del 50% del total del requerimiento

05pts.

El Responsable del Área de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de san Hilarión verificará los puntajes obtenidos en la Evaluación Técnica, declarando aptos a todos los postores que alcancen un mínimo de 60 puntos, rechazando y descalificando en esta etapa aquellas propuestas que estén por debajo de este puntaje.

Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

Pág. 7 de 17

2.- EVALUACION ECONOMICA (100 PUNTOS): La oferta económica que supere el 10% del valor referencial será rechazada considerándolo como no presentada, de igual forma se procederá con las ofertas cuyos montos sean inferiores al 70% del Valor Referencial. (Artículo 33º de la Ley) . Se procederá a evaluar la Propuesta Económica otorgando 100 puntos a la propuesta económica del menor monto, al resto se les asignará el puntaje inversamente proporcional, que resulte de la aplicación de la fórmula indicada en el Art. 69 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 084- 2004-PCM, Modificado por el D.S. 063-2006- EF. Pi Donde: i Pi Oi Om PMPE

= = = = =

=

Om x PMPE Oi

Propuesta Puntaje de Propuesta Económica i Propuesta Económica Propuesta Económica de monto ó Precio más bajo. Puntaje máximo de Propuesta Económica

PUNTAJE TOTAL.- (Art 72 del Reglamento) El puntaje total de la Propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obteniendo la aplicación de la siguiente fórmula: Donde: PTPi = PTi = PEi = C1 C2

PTPi

=

c1PTi + c2PEi

Puntaje total del Postor i Puntaje por evaluación técnica del Postor i Puntaje por evaluación económica del Postro i = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Para el presente proceso de selección los coeficientes de ponderación serán de seis décimas (0.6) para la evaluación técnica; y, las cuatro décimas (0.4), para la evaluación económica. PTPi = 0.6 PTi + 0.4PEi VI.

EN CASO DE EMPATE: Se procederá de acuerdo al Artículo 133º del Reglamento (DS Nº 084-2004-PCM)

VII.

ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE BUENA PRO: La Buena Pro se Adjudicará a la Propuesta que obtenga el mayor puntaje total; según orden de prelación en que calificaron los postores, a través de un cuadro comparativo, comunicando estos resultados a todos los postores, así como su publicación en el SEACE.

Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

Pág. 8 de 17

VIII. DEL CONTRATO: De acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento (DS Nº 083-2004-PCM), Consentida la Buena Pro, el Postor ganador o su representante debidamente autorizado con Poder suficiente, deberá cumplir con suscribir el Contrato, para tal efecto la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION lo notificará dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a suscribir el Contrato. IX.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO: De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 225° del Reglamento, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del Artículo 41° de la Ley, 26850, en los casos que el contratista: a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. En el caso de obligaciones contractuales no esenciales, la Entidad podrá resolver el contrato sólo si, habiéndolos requerido dos (2) veces, el contratista no ha verificado su cumplimiento. b) No cuente con la capacidad económica técnica para continuar la ejecución de la prestación a su cargo, pese haber sido requerido para corregir tal situación. c) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo. El procedimiento para la resolución del contrato se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 226° del Reglamento.

X.

DEL PAGO.- La forma de pago, se realizará previa conformidad de la recepción de los bienes entregados se sujetará a lo dispuesto en el Art. 233 del Reglamento de la Ley.

XI.

DISPOSICIÓN FINAL: Los aspectos no previstos en las presentes Bases Administrativas, serán resueltos de conformidad con lo establecido en el D. S. Nº 083-2004-PCM y D.S. Nº 084-2004-PCM, de la Ley resueltas en todo caso, bajo el amparo de las Normas Legales de Procedimientos Administrativos y de Derecho Común.

COMITÉ ESPECIAL San Hilarión, Agosto 2008.

Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

Pág. 9 de 17

ANEXO A VALOR REFERENCIAL Referencia : Adjudicación de Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH – PRIMERA CONVOCATORIA.

160

Precio Unitario 47.00

Precio Total S/. 7,520.00

Var.

66

10.30

679.80

Fierro Corrugado Ø 3/8”

Var.

54

26.40

1,425.60

05

Alambre Negro # 16

Kg.

40

7.00

280.00

06

Alambre Negro # 08

Kg.

69

7.00

483.00

Descripción del Bien

Unidad

Nº 01

Fierro Corrugado Ø 1/2”

Var.

02

Fierro Corrugado Ø ¼”

03

Cantidad

Monto TOTAL REFERENCIAL de la adquisición:

10,388.40

Son 10,388.40 Nuevos Soles (Diez mil trescientos ochenta y ocho con 40/100 Nuevos Soles)

01

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

Pág. 10 de 17

ANEXO B ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Referencia

: 01

NOTA:

Adjudicación de Menor Cuantía Nº 002-2008-MDSH/CEP.

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Se solicita que el material sea de buena calidad y garantizada.

CONDICIONES MINIMAS:  El PROVEEDOR se compromete a respetar los precios del bien solicitados y detallados en su oferta.  El PROVEEDOR dará cumplimiento a su propuesta presentada, en los términos y especificaciones que se detallan en párrafos anteriores, asimismo, no podrá transferir total o parcialmente los bienes otorgados en la Buena Pro.  La Municipalidad Distrital de San Hilarión, pagará por los aceros corrugados, previa presentación de factura, correspondiendo al Proveedor facturar a nombre de la Municipalidad Distrital de San Hilarión, después de haber entregado los bienes en el Almacén de la Obra.  Cumplir oportuna y óptimamente con la orden de compra (contrato), a suscribir, de acuerdo a las Bases del proceso y a su propuesta presentada.

Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

Pág. 11 de 17

ANEXO C DECLARACION JURADA – COMPROMISO DEL POSTOR DE CONFORMIDAD CON EL ART. 76° DEL D.S. 084-2004-PCM

Señor: COMITÉ ESPECIAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION. Presente.Referencia

:

San Hilarión,

de

de 2007.

Adjudicación de Menor Cuantía Nº 02-2008- MDSH

Estimados señores: El que suscribe…………….………………………….……………..………………, identificado con Documento Nacional de identidad Nº …............................................, representante legal de ………………………..………………………………………….. con Registro Único de Contribuyente Nº ....................................., tengo el agrado de presentarme como postor, por considerar que cumplo con los requisitos mínimos exigidos en los Términos de Referencia y estoy capacitado para cumplir con las Actividades a Desarrollar y DECLARO BAJO JURAMENTO la veracidad de la siguiente información, del postor: 1) Nombre del Postor : 2) Registro Único del Contribuyente N° : 3) Domicilio Legal : 4) Número de Teléfono y Fax : Experiencia de la Empresa: Nuestra Empresa cuenta con........... ( ) Años de experiencia en la actividad materia de la presente convocatoria. En calidad de representante legal de la empresa y postor del Proceso de Selección de la Referencia, manifiesto que: a). No tengo impedimento para participar en el Proceso de Selección ni para contratar con el Estado Peruano, conforme al Art. 9º del D.S. 083-2004-PCM; b). Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del presente Proceso de Selección; c). Soy responsable de la veracidad de todos los documentos e información que se presentan para efectos del Proceso; d). Me comprometo a mantener mi oferta durante el Proceso de Selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y e). Conozco las sanciones contenidas en el D.S. N° 083 y 084-2004-PCM y su Reglamento, así como en la Ley N°27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias. f). Declaro no encontrarme inhabilitado en el CONSUCODE para contratar con el estado. g). Declaro mi voluntad de someterme a los jueces y tribunales de la provincia de Picota Atentamente: ------------------------------------------------Firma del Representante Legal D.N.I. N° Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

Pág. 12 de 17

ANEXO D PACTO DE INTEGRIDAD

El Postor.............................................................................................y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION suscriben el presente Pacto de Integridad: Yo,............................................................................................(nombre del representante legal del postor), con DNI Nº..................................., en representación de la empresa..................................................................., me comprometo formalmente a actuar durante el proceso de selección con total respeto a los principios de transparencia, moralidad, probidad, libre competencia, veracidad, que rigen la contratación y adquisición de bienes y servicios para el Estado. Asimismo, declaro no haber ofrecido u otorgado y me comprometo a no ofrecer u otorgar, en el futuro, directamente o a través de terceros, ningún pago o beneficio o ventaja a funcionario público alguno o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 002-2008-MDSH7CEP, Primera Convocatoria. “_____________________________________________________. Además declaro no haber celebrado y no tener intención de celebrar en el futuro, acuerdos formales o tácitos, con los demás postores o con terceros con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia. Por su parte, el Responsable del Área de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de San Hilarión, asume el compromiso de evitar cualquier extorsión, así como la aceptación de sobornos tales como donativos, promesas o cualquier otra ventaja de parte de los postores, con el fin de influir en nuestra decisión.

El incumplimiento del presente PACTO genera la inhabilitación de contratar con el Estado sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que resulten pertinentes.

San Hilarión,............................................... del 2008.

.......................................................... Representante Legal de la Empresa

.......................................... Responsable del Área de Abastecimiento

Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

Pág. 13 de 17

ANEXO E PLAZO DE ENTREGA San Hilarión,……. de……………….. de 2008. Señores: COMITÉ ESPECIAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION. Presente.Referencia

:

Adjudicación de Menor Cuantía Nº 002-2008-MDSH/CEP

Estimados señores: El que suscribe…………………………………. ……………………..………… , identificado con Documento Nacional de identidad Nº ................................., representante legal de ………………………………………… con Registro Único de Contribuyente Nº ....................................., en cumplimiento de lo establecido en el D.S. Nº 083 y 084-2004- PCM ., DECLARO BAJO JURAMENTO que: Mi representada tiene disposición de los materiales indicados en los términos de referencia de la presente Convocatoria y el plazo de entrega será de………………….. Días hábiles, una vez otorgada la Buena Pro.

-------------------------------------------------Firma del Representante Legal D.N.I. N°

Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

Pág. 14 de 17

ANEXO F PROPUESTA ECONÓMICA San Hilarión,……..de………………. de 2008. Señores: COMITÉ ESPECIAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION. Presente.Referencia

: Adjudicación de Menor Cuantía Nº 002-2008-MDSH/CEP

ITEM

DESCRIPCION

CANT.

UND. MED.

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

TOTAL S/. Son:……………………………………………………………………………… ……………………….... con ...…/100 Nuevos Soles

............................................................................................ ..... Nombre, Firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado Sello de la Empresa

NOTA: Los precios deberán incluir todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir sobre el costo total de los bienes.

Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

Pág. 15 de 17

PROFORMA DE CONTRATO ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº 002-2008/MDP/CEP Conste por el presente documento, el contrato de Adquisición de ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm, 60°, para la obra “Ampliación de Puesto de Salud – San Hilarión”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, con RUC Nº 20154547411, con domicilio legal en la a Av. Huallaga 1era Cuadra, Distrito de San Hilarión, debidamente representado por su Alcalde, David Michael Melgar Manrique, identificado con DNI Nº 00865116 a quien en adelante se le denominará “LA MUNICIPALIDAD”, y de la otra parte la empresa ........................................en adelante EL CONTRATISTA, con R.U.C. N° ....................................., con domicilio en ................... ....................................., departamento de ………………., debidamente representada por su Representante Legal señor ................................................................... identificado con Documento Nacional de Identidad N° ............................., según poder inscrito en el Asiento .......................de la Partida Nº .......................del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de ............................, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes: ANTECEDENTES CLÁUSULA PRIMERA.- Mediante la Adjudicación de Menor Cuantía N° 002-2008-MDSH/CEP, se convocó a Proceso de Selección para la Adquisición de ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°, habiendo obtenido la buena pro del ítem Nº …….la empresa ....................................................., según Acta de Adjudicación de fecha ……………… la misma que forma parte integrante del presente instrumento. CLÁUSULA SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” desarrolla actividades referidas al ámbito de la prestación solicitada, conforme el ordenamiento vigente y que declara con el carácter de Declaración Jurada, no estar incurso en ninguna causal de incompatibilidad constitucional, legal y técnica de las bases de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 003-2007-MDSH, que forma parte integrante del presente contrato. OBJETO DEL CONTRATO CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar …………………… bolsas de …………..…….., conforme a la ficha técnica que forma parte del presente contrato, por el monto de su propuesta económica ascendente a S/……………………, con un costo por cada bolsa de S/. ……………… incluido el IGV y con sujeción a la propuesta técnica económica y a las bases administrativas de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 002-2008MDSH/CEP, que forma parte integrante del presente contrato. CLÁUSULA CUARTA.- “EL CONTRATISTA”, no podrá ceder en ningún caso, parcial o totalmente su posición contractual, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución y cumplimiento del mismo. CLÁUSULA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” realizará las entregas en el plazo, lugar, forma y según las condiciones básicas de cumplimiento contractual establecidas en las Bases. CLÁUSULA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” es responsable de la prestación, correspondiéndole todo cuanto sea necesario hasta su total terminación y completa satisfacción de la “Municipalidad Distrital de SAN HILARION”. Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

Pág. 16 de 17

FORMA DE PAGO CLÁUSULA SEPTIMA.- El pago será por el total y se efectuará en nuevos soles, la “Municipalidad Distrital de San Hilarión” se compromete a cancelar el importe de la Orden de Compra ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60° en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de presentado el comprobante de pago respectivo. CLÁUSULA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” declara que los precios propuestos incluyen los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de los bienes adquiridos. Los costos que todo esto demande se encuentran ya considerados en el costo a que se refiere la cláusula tercera. SANCIONES POR RETRASO O INCUMPLIMIENTO CLÁUSULA NOVENA.- El retraso injustificado en la ejecución de la prestación, por parte de “EL CONTRATISTA” determinará la aplicación de una penalidad por cada día de atraso injustificado, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual o, de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse. La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria

= 0.10 x Monto F x Plazo en días

Donde F tendrá los siguientes valores: 

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F = 0.40



Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios: F = 0.25

Artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. ALCANCE Y CARACTERISTICAS CLÁUSULA DECIMA.- Las entregas se ajustarán a las especificaciones técnica que se indican en las Bases y a las particularidades de la propuesta técnica de “EL CONTRATISTA”, no siendo posible cambiarlos por otros semejantes o de otras características. RESOLUCION DEL CONTRATO CLÁUSULA DECIMO PRIMERA.- Son causales de resolución del contrato, las señaladas en el Artículo 225° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada por el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. Asimismo, se podrá resolver el contrato por mutuo acuerdo por causas no atribuibles a estas o por caso fortuito o fuerza mayor, según lo señalado en el Artículo 45° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM.

Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION, Capital Arrocera de la Región San Martín

Pág. 17 de 17

Si “EL CONTRATISTA” falta al cumplimiento de sus obligaciones, la “Municipalidad Distrital de San Hilarión” debe requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo de cinco (05) días, bajo apercibimiento de que el contrato quede resuelto de pleno derecho. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, “Municipalidad Distrital de San Hilarión”” previa resolución Municipal, resolverá el contrato. Igual derecho le asiste a “EL CONTRATISTA”, ante el incumplimiento de “Municipalidad Distrital de San Hilarión”” de sus obligaciones esenciales, siempre que “EL CONTRATISTA” la haya emplazado mediante carta notarial y ésta no haya subsanado su incumplimiento. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA.- Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato será resuelta mediante arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. El arbitraje será resuelto por un árbitro único, según lo dispuesto en el Artículo 278° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. A falta de acuerdo en la designación del mismo, o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, la misma será efectuada por la Municipalidad Distrital de San Hilarión informe a las disposiciones administrativas del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes. El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. CONDICIONES CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- En los extremos no estipulados en el presente contrato y sus anexos, deberá estarse a lo señalado por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobados por los Decretos Supremos N° 083-2004PCM y N° 084-2004-PCM, respectivamente. En señal de conformidad las partes suscriben el presente Contrato en dos (02) ejemplares del mismo tenor y efecto legal, en la ciudad de Nuevo Chimbote a los.............. Días del mes de………...........del año 2008.

……………………………… LA MUNICIPALIDAD

……………………………… EL CONTRATISTA

NOTA: Cualquier modificación al presente contrato se efectuará previa coordinación con el Ganador de la Buena Pro y dentro de los marcos legales.

Adjudicación Menor Cuantía Nº 02-2008-MDSH/CEP ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm 60°